什么情况单位可以主张工期顺延-法师兄

什么情况单位可以主张工期顺延

来源：互联网时间： 2023-07-22 14:30:56 162 人看过

有书面记录的下列情形，施工单位可以主张工期顺延。

1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。

2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。

4、设计变更和工程量增加。

5、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。

7、隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查。

8、建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。

工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50％结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A－E－H－I－J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）

《中华人民共和国民法典》

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
怎样的情况下单位可以主张工期顺延

有下列情形的单位可以主张工期顺延：1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件；2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行；3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行；4、设计变更和工程量增加；5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时；6、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查；7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。一、工程合同工期顺延的情形有哪些？工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及

2023-06-25

109人看过
预付款
什么情况下工期可以顺延？

单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预付款和进度款，致使施工无法正常进行，也可以延顺工期。施工单位指定的代表未按约定进行指导和审批，致使施工无法正常进行，以及设计变更和工程量增加，都是可以延顺工期的。什么情况下单位可以辞退职工1、劳动者的行为严重违反公司制定的规章制度。2、试用期间，劳动者被证明不符合公司的录用条件的。3、劳动者的行为严重违反公司的规章制度，给公司造成重大损害的。4、公司的职工同时在其他公司上班，而且严重影响到本公司的工作，用人单位已经对劳动者提出这个问题，劳动者仍然拒不改正。5、用人单位和劳动者之间签订的劳动合同是无效的。6、劳动者犯罪，依法需要被追究刑事责任。出现下面这几种情形时，用人单位想要解除合同，需要提前30天采用书面的形式通知劳动者，或者用人单位另外再支付劳动者一个月的工资。1、劳动者

2023-07-01

57人看过
合同终止
在什么情况下，单位有权要求工期顺延？

有下列情形的单位可以主张工期顺延：1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件；2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行；3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行；4、设计变更和工程量增加；5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时；6、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查；7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。哪些情况下劳动合同期满后要顺延劳动者有劳动合同法第42条规定的下列情形之一的，劳动合同到期也不得终止，应当续延至该情形消失时终止。这些情形包括：1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；3、女职工在孕期、产期、哺乳期的；4、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；5、法律、

2023-07-03

496人看过
不可抗力
单位在什么情况下可以要求延期施工

施工单位在什么情况下可以要求延长工期？有下列情形之一的，建设单位可以书面申请延长工期。1。施工单位未按约定提供图纸和开工条件的。要特别注意以下几点：施工申请手续和施工许可证取得、坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐全，施工现场具备三通一平的施工条件。对于施工许可证，应注意：施工许可证中的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致；是否存在3个月以上不开工、不申请延期或6个月以上不开工的情况自取得施工许可证之日起个月；停工一年恢复施工的，是否报发证机关核查。2。施工单位未按约定支付预付款和进度款，造成施工异常。3。施工单位指定的代表未按约定作出指示和批准，导致施工异常。4。5。一周内，非施工单位造成停水、停电、停气8小时以上。6。不可抗力。不可抗力事件的要素是不可预见、不可避免和无法克服的。一旦发生，要积极采取措施防止和防止损失扩大，并按照合同约定的程序和期限及时上报。7。隐蔽工程隐蔽前

2023-05-07

210人看过

不可抗力
单位在什么情况下可以要求延期施工

施工单位在什么情况下可以要求延长工期？有下列情形之一的，建设单位可以书面申请延长工期。1。施工单位未按约定提供图纸和开工条件的。要特别注意以下几点：施工申请手续和施工许可证取得、坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐全，施工现场具备三通一平的施工条件。对于施工许可证，应注意：施工许可证中的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致；是否存在3个月以上不开工、不申请延期或6个月以上不开工的情况自取得施工许可证之日起个月；停工一年恢复施工的，是否报发证机关核查。2。施工单位未按约定支付预付款和进度款，造成施工异常。3。施工单位指定的代表未按约定作出指示和批准，导致施工异常。4。5。一周内，非施工单位造成停水、停电、停气8小时以上。6。不可抗力。不可抗力事件的要素是不可预见、不可避免和无法克服的。一旦发生，要积极采取措施防止和防止损失扩大，并按照合同约定的程序和期限及时上报。7。隐蔽工程隐蔽前

2023-05-07

320人看过
仲裁机构
什么情况下可以主张逾期利息

逾期利息不论当事人之间有无约定，都可主张。逾期利息的产生不以当事人的约定为前提，只是计算方法不同。(一)在借款时，借贷双方之间对逾期利息作了明确约定，只要约定的逾期利率不超过年利率24%，逾期利息按照约定计算。(二)出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持。(三)借款利息和逾期利息都没有约定好，法院支持按同期银行贷款利率(一般是年利率6%)计算逾期利息。(四)只约定了借款利息，可以按照借款利息来主张逾期利息。需要注意的是，没有约定还款日，也要支付逾期利息。一般情况下，如果出借人有催讨行为，这种行为又有证据证明的，逾期的期限从催讨日算起。如果没有催讨日的相关证据，法院会从起诉日来计算逾期的开始时间。一、什么情形下借条无效(一)明知对方借款用于非法活动的合法的借贷关

2023-04-06

99人看过