可以顺延工期的条件-法师兄

可以顺延工期的条件

来源：互联网时间： 2023-08-17 11:53:07 448 人看过

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

什么情况下单位可以主张工期顺延

单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预付款和进度款，致使施工无法正常进行，也可以延顺工期。施工单位指定的代表未按约定进行指导和审批，致使施工无法正常进行，以及设计变更和工程量增加，都是可以延顺工期的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

预付款
什么情况下工期可以顺延？

单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预付款和进度款，致使施工无法正常进行，也可以延顺工期。施工单位指定的代表未按约定进行指导和审批，致使施工无法正常进行，以及设计变更和工程量增加，都是可以延顺工期的。什么情况下单位可以辞退职工1、劳动者的行为严重违反公司制定的规章制度。2、试用期间，劳动者被证明不符合公司的录用条件的。3、劳动者的行为严重违反公司的规章制度，给公司造成重大损害的。4、公司的职工同时在其他公司上班，而且严重影响到本公司的工作，用人单位已经对劳动者提出这个问题，劳动者仍然拒不改正。5、用人单位和劳动者之间签订的劳动合同是无效的。6、劳动者犯罪，依法需要被追究刑事责任。出现下面这几种情形时，用人单位想要解除合同，需要提前30天采用书面的形式通知劳动者，或者用人单位另外再支付劳动者一个月的工资。1、劳动者

2023-07-01

57人看过
法庭审判
可以延期审理的条件

在法庭审判过程中，遇有延期审理法定情形之一，影响审判进行的，可以延期审理。一、开庭延期最长时间是多久?1、法院延期开庭受审限的限制，从立案之日起到审结完毕的时间不能超过《民事诉讼法》的第一百四十九条和第一百六十一条规定;2、法律依据：1)《民事诉讼法》(2012修正)第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。2)《民事诉讼法》(2012修正)第一百六十一条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。按现时的法律规定，没有正当理由是不能随便延期的，没有理由申请延期更加不会允许。一、延期审理的法定情形：1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定/勘验的;2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的：检察院应当在1个月以内补充侦查完毕;3.由

2023-03-25

101人看过
劳动合同期限
劳动合同期限顺延的条件

任何劳动合同都有终止的时候，即使无固定期限劳动合同也会有终止的一天。但在某些情况下，即使劳动合同期限届满或终止的条件成就，也不发生劳动合同终止的后果。根据《上海市劳动合同条例》第三十九条的规定，如果劳动者有以下三种情形的，即使劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同亦不能终止，必须顺延至这些情形消失。劳动合同期限顺延的三种情形是：1、劳动者患病或者负伤，在规定的医疗期内的。这里并未强调患职业病，也未强调因工负伤，因此只要在医疗期内，劳动合同就不能终止。2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的。引用这一条需注意的是，这里的女员工仅指实行计划生育的女员工，如不符合计划生育政策，则不能引用该条款。3、法律、法规、规章规定的其他情形。这是列举型法律条文经常使用的一种表达方法，目的是涵盖所有的情况，以免遗漏。在现阶段，这一条文暂时没有具体内容。但是以上对劳动合同终止的限制也不是绝对的，如

2023-06-10

499人看过
工程施工合同
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）确定的可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修

2023-08-10

477人看过

不可抗力
申请顺延期间的条件是什么

申请顺延期间的条件是：1、因不可抗拒的事由或者其他正当理由造成期间耽误。2、当事人应当在障碍消除后10日内申请顺延。【网友咨询】工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写?【律师解答】工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路

2023-06-14

306人看过
签证
工期顺延的签证

1、工期签证有什么意义?工期签证是指承发包双方就非承包人的原因造成的工期拖延达成的工期顺延和赔偿损失的补充协议或意见。两者的区别在于工期签证是双方协商一致的结果，而工期索赔仅仅是承包方的单方行为。从二者的定义即可看出工期签证是最有效的一种证据形式。在工期纠纷中，根据有关举证责任的规定，发包人可以轻而易举地完成举证，其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任。因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间，而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间。就举证来讲，可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势。但对于承包方来说，如果没有工期签证，要推翻发包方的主张，则要复杂得多。既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据，但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延

2023-06-08

477人看过