合同中隐藏的项目是什么-法师兄

合同中隐藏的项目是什么

来源：互联网时间： 2023-05-02 20:11:47 442 人看过

合同中的隐蔽工程是什么。供水和供热管道及其他项目需要覆盖。如果隐蔽工程中出现质量问题，必须重新掩盖，造成返工等重大损失。为避免资源浪费和双方损失，保证工程质量和顺利竣工，本条规定，承包人在隐蔽工程前，应当通知发包人检查。经发包人检查合格后，才能完成隐蔽工程，进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖和覆盖条件时，承包人应先进行自检。自检合格后，承包人应及时通知发包人或发包人派出的现场代表检查隐蔽工程的情况，并在隐蔽工程隐蔽前参与隐蔽工程的施工。

通知包括承包商自检记录、隐蔽内容、检查时间和地点。发包人或发包人派出的现场代表接到通知后，应在规定时间内到达隐蔽现场，检查隐蔽工程的情况。检验合格后，由发包人或发包人派出的现场代表在检验记录上签字，检验合格后，承包人方可进行隐蔽施工。发包人发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内改善。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人验收合格，发包人或其驻施工现场代表验收后拒绝在验收记录上签字的，在实践中可视为发包人的认可，承包人可以进行隐蔽工程的施工。

未经检查的隐蔽工程如何处理

发包人接到通知后未按期检查隐蔽工程情况的，承包人应督促发包人在合理期限内进行检查。由于发包人不进行检查，承包人不能进行隐蔽施工。因此，承包人通知发包人进行检验，发包人未及时进行检验的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因停工、窝工、材料、构件积压造成的损失。

承包人未通知发包人检查而进行隐蔽工程的，发包人有权要求事后对隐蔽工程进行检查，承包人应按要求对隐蔽工程进行剥离，并在检查或修复后重新隐蔽。隐蔽工程经检验不符合要求的，承包人应返工重新隐蔽。在这种情况下，承包人应承担检验费、返工费、材料费等，承包人还应承担因工期延误造成的违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

房产证
租房合同中隐藏的陷阱有哪些？

租房合同注意事项1、要求房东出具房产证原件以及房东本人身份证，各复印一份，经核实无假后方可签约。签“租凭合同”时要写明租房期限，租房具体地址，要求所填具体地址与房产证上保持一致。2、在合同中写清楚室内包含设施，包括房内家具家电等，如需装修也应在合同中注明，避免以后退租时引起不必要的纠纷。明确写出水电费、宽带网费、物业费、有线电线闭路费等由哪方支付。开超市租房合同注意事项住房具体情况住房的具体位置，写明住房的确切位置，如位于某路某号某室；住房面积；住房装修情况，简要说明住房的墙壁、门窗、地板、天花板、厨房和卫生间的装修情况；配备设施和设备，简要列举住房内出租人为承租人准备的家具、家用电器、厨房设备和卫生间设备等；住房的产权及产权人，写明这套住房为何种产权，产权人是谁，出租人与产权人的关系及是否得到产权人的委托出租住房。《中华人民共和国民法典》第七百一十四条承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善

2023-07-08

378人看过
二手房买卖合同
个人二手房买卖合同中隐藏的注意事项有哪些？

个人二手房买卖合同的注意事项：1、进行二手房交易前必须确认房主真实身份；2、签订二手房买卖合同时必须明确双方违约责任；3、必须标明付款、过户时间；4、必须注明二手房相关费用的交接时间；5、与中介公司签订合同时，必须有代理费明细单等等。个人二手房买卖合同的无效情形有哪些个人二手房买卖合同的无效情形有：合同意思表示虚假；当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；合同违反法律法规的强制性规定或者违背公序良俗。根据2021年实施的《民法典》第一百四十六条第一款规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。第一百五十四条行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同，

2023-07-12

254人看过
购房合同
购房合同中隐藏的五个重要细节

在签订购房合同时，需要注意的十大细节包括：确认开发商的五大证件、明确合同主体、使用含糊的字眼、明确违约责任、注意霸王条款、明确时间、不留空白、注意补充协议、签完合同要备案、保留证据。在签订购房合同时需要注意的十大细节如下：1.确认开发商的五大证件。没有五证，即使买了房也无法办理房产证，所以签合同时一定要看五证。五证即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》；2、明确合同主体。有时代表发展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题；3、使用含糊的字眼。购房合同中出现含糊的字眼是比较常见的，实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题，在最短时间内解决“、“在装修材料上，选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺；4、明确违约责任。交易双方必须在

2023-11-04

75人看过
购房合同
购房合同条款中可能隐藏的陷阱

第一点：买受人必须查看所购项目和所选房屋是否抵押，待购房屋是否已被查封。此外，我们还应注意不良开发商一房两售的陷阱。已“备案”出售的房地产不能再出售第二点：合同中的交付日期应该明确，不应该有缓冲期，并且应该有“不可抗拒”延误停工的证据。如果延迟交付且房屋未退房，则应按照总金额和合同规定按日支付违约金。第三点：如果开发商擅自更改规划和设计，且未能在限定日期书面通知买方，则应承担违约金，允许退房并赔偿损失，合同中应反映的是：P＞第四点：合同还应确定“商品房的屋顶和外墙的使用权归业主所有”，＜P＞5：未填写的空白部分必须划掉。合同的每一页都必须有开发商的合同十字章和买方的签名。在任何情况下，买方必须始终在手中保留一套原件

2023-05-07

139人看过

仲裁机构
合同中隐藏小字算不算欺骗

合同中隐藏小字算欺骗。合同中的内容必须经双方当事人共同协商确定，一方当事人隐藏部分合同内容，目的是侵害他人合法权益或让自己获得非法利益的，另一方当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以撤销该隐藏内容。一、合同内容不真实还有效吗合同内容不真实的，若是该合同内容依然是当事人的真实意思表示，且合同内容没有违反法律规定的，该合同依然可以有效，对其不真实的地方可以进行协商变更。若是该合同违反了双方当事人的真实意思表示的，合同无效。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。二、租赁合同口头合同成立的条件有哪些、合同当事人

2023-06-25

184人看过
借款
借款合同中隐藏的风险：民间借款需注意哪些事项？

民间借款合同需要注意的事项：1、诉讼时效问题；2、原告主张债权必须提供书面借据；3、民间借贷的利率可以高于银行利率，但最高不得超过银行利率的4倍（含利率本数），但一定要明确约定，没有约定利息的，视为无息借款。4、出借人明知是为了进行非法活动而借款的，典型的例子是赌债，其借贷关系不予保护。民间借款合同规避风险需要注意的地方所以，如果要进行民间借贷，为了资金安全，一定要注意合理规避风险。规避风险需要注意以下几点：1、了解借款人的相关背景，选择信用良好的个人或者企业。对于借钱用于经营高风险项目的借款人，要细思量是否与他发生借贷关系，有把握赢利时在选择出借资金。2、注意审查借款人的借款用途，用于从事非法经营或活动的借贷行为不受法律保护。3、非金融企业以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的，借贷不合法。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为

2023-07-18

484人看过
举证责任
项目部印章的合同效力是什么？

在非法定代表人以公司名义对外进行民事法律行为时，应当具有公司的授权。由此可见，盖有项目部印章的合同或其他文件的效力，并不取决于项目部印章本身，而是取决于持章人所得到的授权权限。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止以后以被代理人名义订立合同的，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。企业经营离不开法人印章。根据工商行政管理机关的登记要求，企业在工商行政管理机关登记的印章包括行政章(即法人章)、财务章、合同章、业务章等。从法律上讲，上述印章对外均可代表企业。建筑企业由于施工项目众多、分散，且项目所在地常常与建筑企业住所地不在同一个地区，在建筑企业未在项目所在地设立分公司的情况下，为了方便经营，项目部公章便得到了广泛的运用。实践中，有些建筑企业按施工项目分

2023-04-18

270人看过
仲裁委员会
劳动合同改为项目合同的区别是什么

一、劳动合同改为项目合同的区别是什么?(一)主体资格的不同劳动合同的主体包括用人单位和劳动者。用人单位是指中华人民共和国境内的企业及个体经济组织。在劳动合同中，劳动者与用人单位提供的生产资料相结合，从而实现劳动的社会化，而且劳动者已经成为该经济组织中的一员，他与用人单位具有身份上的从属性和依附性，这也是其与项目合作协议最大区别之所在。企业法律顾问认为在项目合作协议中，其主体并不具有上述的限制，项目合作协议的主体之间的法律地位完全平等，相互独立，不具有身份上的隶属性和依附性。(二)国家干预力度不同劳动合同的建立虽然也体现了当事人的合意性，但它更强调国家意志的主体地位。为了规范劳动合同双方的权利和义务，国家的干预贯穿于劳动合同履行的始终。而在项目合作协议中，主体双方是完全平等的，在合同的签订、变更、解除的过程中以当事人的意思表示为主，国家基本不做干预。(三)争议的处理方式不同。因劳动合同发生争

2023-04-13

242人看过

不可抗力
项目合同期推迟的情况是什么

有下列情形之一的，项目合同工期顺延：1。发包人未按合同约定的时间开工的，以实际开工时间为工期起点，相应顺延工期。2。虽然他们进入现场，但并不具备启动条件。如不能满足开工的客观条件或法定条件，如施工现场未达到合同规定的开工要求，相关法定审批手续未办妥等。3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。4。发包人未按合同约定支付工程款的。5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。6。设计变更导致工程量的增加。7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、测量报告和其他书面资料有错误或遗漏的。8。发包人增加合同外工程的，工程工期在原合同中另行计算延长。9。停水、停电、停气超过8小时，非发包人原因（本条在2013年版施工合同中已删除，故无需顺延工期）。一些合同专用条款约定，停水、停电、停气的风险由承包人承担）。10。因发包人供应材料延误，工期延误。11。不可抗拒的力量，如台风、政府命令

2023-05-07

75人看过
合同条款
什么是项目专用合同条款

项目专用合同条款是在通用合同条款和公路行业标准专用合同条款中明确指出要在专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定（如异常气候条件），是必备的配套条款，不能缺少，否则通用条款和公路行业准专用合同条款就不完善。项目专用条款数据表是合同条款的组成部分。一、因设计图纸重大变更能否变更合同1、如果合同条款中有约定，工程发生重大设计变更，或工程造价超过一定的百分数，以结算审核为准，则可在工程完工后进行结算审核，以实际造价为准。2、如果合同条款中无此方面的约定，可双方协商，以实际工程量进行结算审核，以审核价为准。3、如对方不同意，可找仲裁委员会提出仲裁。一般发生这种情况，均可以按照实际的工程量结算的。如合同条款中有约定工程量变更后如何处理，按合同条款进行．如无，双方一致后签订补充协议，以实际工程量结算审定价格结算。一般我签订的合同在工程承包价处有以下2点：1、若工程无发

2023-03-11

298人看过
经理
合同中缺少的项目是否可以添加

如果合同中有遗漏，是否可以添加？1。原招标施工图如有遗漏，设计单位应先进行设计变更，清单编制单位和施工单位应分别编制变更部分的工程量清单和组价，由项目经理部审核，价格审查机构和监理单位，费用增加（减少）部分由发包人和承包人协商确定。如果制单单位（招标代理公司）编制的工程量清单中有遗漏项目，制单单位和施工单位应分别编制工程量清单组价，以确定费用的增减部分。原标书中已有的工程量清单项目应根据实际工程量进行调整，措施项目的费用也应相应调整。费用增加（减少）部分由发包人与承包人根据上述内容的相关答复协商确定，如有合同遗漏，可增加。但是，添加后，其他相应的条款也可以根据添加的条款进行更改。双方可以在达成协议后进行处理。如果您仍有相关法律意见，可以致电力霸在线律师解答

2023-05-07

127人看过
购房合同
购房合同条款中隐藏着哪些“猫腻”

1.关于“不可抗力”不可抗力在合同中出现的频率极高，开发商通常将以下事项列为不可抗力条款下的免责事项：1、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;2、市政配套的批准与安装的延误。其实，这两种情况，依据法律的规定都不具备不可抗力的三个必备条件，即并非为不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。购房者如果发现类似条款可以提出质疑，要求其修改。2.关于公摊面积公摊面积是所有业主均有权利使用的面积，包括三类：房屋本体公用设施(如楼梯、大堂、公共门厅、走廊、过道、公用厕所、电梯、上下水管道、加压水泵、公用天线、阳台、消防设备等)和住宅区公用设施以及公共场所(道路、文化娱乐场所、体育设施、停车场、单车房等)。法律上，公摊面积属于业主共同共有，而不是按份共有。如开发商将公摊面积出售给个人则已经违法，消费者完全可以起诉该开发商，有权要回自己的公摊面积或者退房，并要求开发商进行赔偿。3.关于售楼广告很多

2023-06-15

240人看过

自然人
民法典的隐藏行为是什么

一、民法典的隐藏行为是什么隐藏行为，是指行为人与相对人将真意隐藏在虚假的意思表示中，所为的意思表示虽非出于真意，却隐藏他项法律行为的真正效果，即在通谋的虚假意思表示中隐藏着他项法律行为。隐藏行为包含《中华人民共和国民法典》中规定的以合法形式掩盖非法目的的民事行为，但是还包含其他情形，其法律性质属于意思表示不一致。隐藏行为包括主体的隐藏行为、客体的隐藏行为和权利义务内容的隐藏行为。对于隐藏行为，应当依照民法典中的规定，依照被隐藏的民事法律行为的法律规定确定其效力，并适用法律。二、民法典的基本原则民法典第三条：当事人在民事活动中的地位平等。第四条：民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第五条：公民、法人的合法的民事权．益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。第六条：民事活动必须遵守法律，法律没有规定的，应当遵守国家政策。第七条：民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，扰乱

2023-04-12

489人看过
法律综合知识
什么是漂流物、埋藏物和隐藏物

一、什么是漂流物、埋藏物和隐藏物漂流物、埋藏物和隐藏物是民法典中规定的特定物品类型。1．漂流物是指因水流、风力等自然力作用而漂流至某处的物品；2．埋藏物则是指被人为埋藏于地下或其他地方的物品；3．隐藏物则是指被人为隐藏于某处的物品。当拾得这些物品时，应参照拾得遗失物的相关规定进行处理。如果法律有特别规定，则需按照特别规定执行。二、埋藏物与遗失物的辨析埋藏物与遗失物在性质上存在一定的差异。1．遗失物的失主丧失对物品的占有并非出于自己的意愿，这可能导致物品的所有人构成抛弃行为。相反，埋藏物通常是出于埋藏人的本意而被埋藏的。2．遗失物并不一定需要隐藏于他物之中，即使物品遗失在繁华的公共场所，只要失去了占有，即可构成遗失物。埋藏物则必须包藏于他物之中，难以被人发现，否则就不称其为埋藏物。3．遗失物的所有人可能是明确的，即使知道所有人是谁，也不影响物品属于遗失物的性质。而对于埋藏物来说，其所有人必须

2024-03-30

451人看过