发包人违约责任方式指的是哪些-法师兄

发包人违约责任方式指的是哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-14 16:05:16 54 人看过

发包人违约责任方式指：

1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。

2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。

3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。

发包人违约责任的承担方式承担发包人

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。

《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

法律综合知识
违约责任：了解承担违约责任的方式？

承担违约责任的方式主要有：继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。（一）继续履行。继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。（二）补救措施。补救措施是债务人履行合同义务不符合约定，债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时，可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。（三）损害赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。【法律依据】《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任：了解承担违约责任的方式？点击＃找律师＃，可以选择同城、领域、是否在线以

2023-11-20

184人看过
法律综合知识
哪些方式可以承担违约责任

一、哪些方式可以承担违约责任可以承担违约责任的方式是：1．继续履行合同义务：如果债务人不想被债权人起诉，不想受到法律的制裁，可以选择继续履行合同义务，并且履行的结果要符合合同规定的质量标准；2．支付违约金：债务人由于自己的原因而违约的，需要支付违约金对债权人进行损失赔偿；3．赔偿损失：如果没有违约金的说明，债务人需要赔偿债权人所有的损失；4．民法典中规定的其他承担方式。二、合同缔约责任与违约责任的区别合同缔约责任与违约责任的区别如下：1．产生的依据不同。缔约过失责任是在合同不成立、合同无效或被撤销等情形下产生的责任。而违约责任则只能产生于已生效的合同，债务人本应按照合同约定的义务履行，因违反约定义务而应当承担违约责任。2．保护的利益不同。缔约过失责任是为了保护缔约双方从接触、磋商到合同不能成立、合同无效、合同被撤销时双方之间形成的一种信赖利益。而违约责任则重在保护合同当事人基于合同的生效，

2023-08-19

325人看过
继续履行
发包人违约怎样承担违约责任

发包人违约承担违约责任的方式如下：1.赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式；2.支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法；3.顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延；4.继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。一、根据法律规定工程违约金如何扣除根据法律规定工程违约金的扣除应当是按照合同专用条例当中所进行的规定，每延误一日的话进行，扣除0.3%的违约金，当然这个比例的基数的话是按照工程合同价款当中所约定的工程款项，所以还是要按照合同约定来履行义务。工期违约处罚依据合同专用条款第37.2.4.(3)款“每延误1日，应给发包人支付本工程合同价款0.3%的违约金”的规定计算。该工程合同明确“本工程合同价款为7094226.79元。其中预留金644929.71元，屋面板施工协调配合费暂定为90000元，即固定包干价为635

2023-03-15

426人看过
工程发包
工程发包人违约应负哪些责任，什么叫工程发包人

一、工程发包人违约应负哪些责任工程发包人违约应负的责任有：1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。二、什么叫工程发包人工程发包人是发放工程建设项目的人员，发包人必须具备工程发包的相关资格，一般还需要取得相应的资格证书，并在政府的

2023-06-22

75人看过

不可抗力
违约方不承担违约责任的情形，承担违约责任的方式

一、违约方不承担违约责任的情形违约方不承担违约责任的情形如下：1.不可抗力根据我国《民法典》，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.债权人过错债权人的过错致使债务人不履行合同，债务人不负违约责任，我国《民法典》对此有明文规定的有第823条：承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担赔偿责任；但是，伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。3.其他不承担违约责任的情形主要有两类：第一，对于标的物的自然损耗，债务人可免责。这一情形多发生在运输合同中。第二，未违约一方未采取适当措施，导致损失扩大的，债务人对扩大的损失部分免责。二、承担违约责任的方式承担违约责任的方式包括：1.继续履行。继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行。2.采取补救措施。3

2023-06-27

102人看过
法律综合知识
违约责任承诺书范本怎么写，违约责任方式有哪些

一、违约责任承诺书范本中国工商银行股份有限公司宁夏分行：如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：（一）工程质量保修范围和内容在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。质量保修的内容为施工图内的全部内容。（二）质量保修期1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年；2、电气管线、上下水管线安装工程为两年；3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为／年；5、其他约定：（关于保修责任期的延长）按《建设工程管理条例》条款执行。（三）质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保

2023-12-08

114人看过
法律综合知识
一般违约责任救济方式有哪些

一、一般违约责任救济方式有哪些1．一般违约责任救济方式主要包括强制履行、赔偿损失、支付违约金、修理、更换、重作、退货、减少价格或者报酬、担保责任以及当事人约定的其他违约责任方式。2．这些方式在《民法典》中均有明确规定，为合同当事人提供了明确的救济途径。二、赔偿损失与违约金赔偿损失是违约责任中常见的救济方式之一。《民法典》第五百八十四条规定：1．当一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应赔偿对方因此造成的损失。2．赔偿额应相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的损失。3．当事人还可以约定支付违约金作为违约责任的救济方式。《民法典》第五百八十五条规定：违约金的约定及调整机制，允许当事人在一定范围内约定违约金的数额或计算方法，并允许在违约金过低或过高时进行适当调整。三、特定履约形式救济除了赔偿损失和支付违约金外，《民法典》还规定

2024-07-10

151人看过
继续履行
什么情况下要承担违约责任，违约责任的承担方式有哪些

一、什么情况下要承担违约责任1、要有不履行合同的事实（这是认定违约责任的前提条件），主要包括：（1）当事人一方未支付价款或报酬的；（2）当事人迟延支付价款或报酬的；（3）当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的；（4）质量不符合约定的，等。2、不履行经济合同的事实，必须是由当事人一方或双方的过错引起的。当事人的过错，可分为故意违约和过失违约两种：故意违约：是指当事人明知自己的某一行为将给合同履行造成不良后果，却放任此种行为的发生（如收到货物，无故拒付贷款等）；过失违约：是措当事人应当预见自己的某种行为可能给合同履行造成不良后果，但由于疏忽大意而没有预见；或者虽然已经预见到了，但因轻信此种后果可能避免，而没有取必要的措施，致使后果发生，造成不履行或不能完全履行合同义务的事实。但不论是故意还是过失违约，都要承担违约责任。二、违约责任的承担方式有哪些违约责任是违反合同的民事责任的

2023-03-16

368人看过

继续履行
乙方(租户)违约责任处理方式有哪些？

1、租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同月租金的两倍向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。(1)未经甲方书面同意，将房屋转租、转借给他人使用的;(2)未经甲方书面同意，拆改变动房屋结构或损坏房屋;(3)改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;(4)拖欠房租累计1个月以上的。2、在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的，每逾期一天，则应按上述费用总额的0.5%支付甲方滞纳金。3、在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按合同月租金的两倍向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。4、乙方如逾期支付租金，每逾期一日，则乙方须按月租金的0.5%支付滞纳金。5、租赁期满，乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付月租

2023-03-09

484人看过
不可抗力
承揽方与定作方的违约责任包括哪些

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。二、承揽方的违约责任：一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。四、逾期交付定作物，应当按照合同规定，向定作方偿付违约金

2023-06-14

442人看过
迟延履行
发包人违约责任如何承担

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。哪些情况属发包人违约（1）发包人不按时支付工程预付款的；（2）发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的；（3）发包人无正当理由不支付工程竣工结

2023-08-16

212人看过
违约金
开发商违约责任是否包括违约金？

开发商违约可分为两种情况：1、商品房销售合同约定违约金，当事人可以约定一方应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定违约造成的损失赔偿金额的计算方法。2、法律直接规定了商品房销售合同中的违约金。开发商违约时，购房者可以要求违约金。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。开发商违约能退房吗开发商违约时符合法定或约定解除合同条件的能退房。开发商违约可以要求退房的情形主要有：逾期交房超过一定期限；房屋质量不符合合同约定标准；由于开发商的过错不能依约取得房屋所有权证书；面积误差比绝对值超过3％；开发商擅自变更规划设计。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分

2023-07-07

491人看过

法律综合知识
公司发起人违约有哪些责任

一、公司发起人违约有哪些责任公司发起人违约时承担责任的方式主要根据具体情况而定，但通常包括以下几种形式：1．如果发起人的过失导致公司或第三人受到损害，发起人应对此承担损害赔偿责任。这种赔偿责任不仅限于公司成立过程中，也包括公司成立后的行为。2．发起人还可能需要承担连带责任。例如，在公司不能成立时，发起人应对设立行为所产生的债务和费用承担连带责任。对于已认股但公司未能成立的股东，发起人需返还其已缴纳的股款并加算银行同期存款利息。3．公司发起人如果存在抽逃出资或虚假出资的行为，不仅会被公司登记机关责令改正，还可能面临罚款等行政处罚。二、公司发起人违约收集哪些证据公司发起人违约时，为了维护自身权益并追究其责任，通常需要收集以下材料：1．发起人协议或设立协议：这是发起人之间关于设立公司的约定文件，其中详细记录了各方的出资义务、职责、权利等。如果发起人未按照协议履行其义务，这份协议将是证明其违约行为

2024-03-26

173人看过
工程监理
什么是发包人？开发包人的责任有哪些？

发包人的法定责任是：下达指令；提供设计资料、图纸、施工场地、道路等施工条件；履行各种批准手续、做出认可、答复请示；以及按合同规定及时支付工程款，及时验收竣工工程等。一、我国商品房屋交付标准是怎样的商品房屋交付标准是：(1)完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件;(2)工程质量符合国家安全规定的标准，如符合房屋土建工程验收标准、安装工程验收标准等;(3)符合工程建筑设计和工程建设合同约定的内容;有完整的并经有关部门审核的工程建设技术数据及档案图纸材料;(4)有建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告;(5)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格或优良等;(6)有工程施工单位签署的工程质量保修书;(7)已办理工程竣工交付使用的有关手续。二、发包人代表的行为导致了索赔有哪些发包人代表的行为引起的索赔主要包括：1、发包人代表委派的具体管理人员没有

2023-04-11

282人看过