处理竣工日期纠纷如下:一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期;建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷,首先双方可以协商确定,协商不了的,一方当事人可向法院提起诉讼。
工程竣工日期纠纷:
对工程竣工日期争议,如果工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;如果承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《建设工程质量管理条例》第四十条
在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
-
该怎么处理竣工日期纠纷
201人看过
-
怎样处理竣工日期纠纷
305人看过
-
如何处理竣工日期纠纷
81人看过
-
处理竣工日期纠纷的步骤
491人看过
-
处理竣工日期纠纷的建议
433人看过
-
竣工日期纠纷有哪些处理方法
413人看过
占有指占有人对不动产或者动产的实际控制。占有人可以是依法有权占有不动产或者动产,如根据租赁合同在租期内占有对方交付的租赁物。 占有人也可能是无权占有他人的不动产或者动产。如借他人的物品,过期不还。占有人不知道自己是无权占有的,为善意占有;明... 更多>
-
怎么处理竣工日期纠纷湖北在线咨询 2022-10-12竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要,那么应该如何处理竣工日期纠纷呢? 关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解
-
竣工日期纠纷怎么处理贵州在线咨询 2022-11-16竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要,那么应该如何处理竣工日期纠纷呢? 关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解
-
该怎么处理竣工日期纠纷四川在线咨询 2022-11-03竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要,那么应该如何处理竣工日期纠纷呢? 关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解
-
怎样处理竣工日期纠纷陕西在线咨询 2022-10-12竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要,那么应该如何处理竣工日期纠纷呢? 关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解
-
工程竣工日期纠纷怎么处理宁夏在线咨询 2022-01-12以交付使用开始计算 建设工程司法解释第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。