因施工方原因导致工作延误，是否需要支付赔偿费用？-法师兄

因施工方原因导致工作延误，是否需要支付赔偿费用？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 15:45:18 422 人看过

实际施工人延误工期要赔偿。

实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

施工失误造成损失应该赔偿吗

施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同，造成损害属于违约行为，造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《民法典》第五百八十四条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

法律综合知识
快递原因导致快递延误如何赔偿

一、快递原因导致快递延误如何赔偿对于因为延误而产生的赔偿问题，我们将免除你这次的服务费。如果因为延期，造成包裹里的东西失去了原有的价值，那我们就得按照包裹被丢失或是损坏来处理这个问题。关于包裹的延误、丢失、损坏，又或者是里面的东西少了，如果你有保价的话，那么我们会根据公司和寄件人当初约定的保价规则来决定如何赔偿。《邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿：（一）保价的给据邮件丢失或者全部损毁的，按照保价额赔偿；部分损毁或者内件短少的，按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。（二）未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍；挂号信件丢失、损毁的，按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上，以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失造成给据邮

2024-07-03

377人看过
交通费
对方是否需要支付误工费和交通费的赔偿？

交通事故对方全责一般需要赔偿交通费误工费。依照我国相关法律规定，交通事故造成受害人人身损害的，对方全责应当依法赔偿受害人及其家属因治疗支出的包括交通费在内的费用，以及因伤误工减少的收入。如果没有给受害方带来人身损害的，对方则可以不承担赔偿人身损害侵权赔偿责任。民事诉讼交通费误工费用如何依据1．医疗费。按实际发生的费用计算。2．误工费。当事人有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算；无固定收入的，按照交通事故发生地国营同行业的平均收入计算。3．交通费。根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。4．住院伙食补助费。按照交通事故发生地国家机关工作人员的出差伙食补助标准计算。5．残疾者生活补助费。根据伤残等级，按照交通事故发生地平均生活费计算。6．丧葬费。按照交通事故发生地的丧葬费标准支付。7．

2023-07-17

195人看过
医疗机构
工作原因导致精神病如何赔偿

需要先进行伤残鉴定才能计算赔偿。《工伤保险条例》第三十条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门、食品药品监督管理部门等部门规定。职工住院治疗工伤的伙食补助费，以及经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用从工伤保险基金支付，基金支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用，符合规定的，从工伤保险基金支付。《工伤保险条例

2023-04-17

484人看过
不可抗力
由于发包人原因导致工期延误的

由于发包人原因导致工期延误的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行；4、工程设计变更和工程量增加；5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁

2023-08-11

264人看过

法律综合知识
2024因违约导致二次施工措施费应否赔偿

一、因违约导致二次施工措施费应否赔偿如果因违约行为致使守约方承担二次施工措施费的，属于违约行为造成的损失，违约方需要承担相应的赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。《

2024-03-25

442人看过
约定解除
赔偿规定：员工因粗心失误导致公司损失需支付多少赔偿

员工因疏忽或故意违反公司规定造成损失需赔偿，赔偿金额从工资扣除，但每月扣除部分不超过工资20%，扣除后的剩余工资低于最低工资标准按最低工资标准支付。构成员工赔偿责任需要满足三个条件：违法行为或违约行为、损害事实、因果关系。员工因疏忽造成公司损失的赔偿责任，具体如下：1.通常情况下，员工无需承担责任；如果员工并非故意或重大过失违反公司的规定造成损失，无需承担赔偿责任；2.如果员工因故意或重大过失违反公司的规定造成损失，员工可能需要承担全部责任；3.如果员工本人原因给公司造成经济损失，公司可以根据劳动合同的约定要求员工赔偿经济损失；经济损失的赔偿，可以从员工的工资中扣除，但每月扣除的部分不得超过员工当月工资的20%；如果扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付；4.要构成员工赔偿责任，必须满足三个条件：员工存在违法行为或违约行为，即员工违法解除劳动合同或违反劳动合同规定

2023-11-16

200人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
工资
因劳动者的原因导致双方未签订劳动合同的，是否需要支付二倍工资?

绝大多数地区(如浙江、上海、北京、江苏等地)的实务中认为，这种情况下，双方未签订劳动合同，是基于劳动者的过错导致的，用人单位无需支付二倍工资。当劳动者久拖不签劳动合同时，企业HR该如何应对：(1)用人单位不在法律规定的期限内与劳动者签订书面劳动合同，将面临巨大的违法成本，因此，HR应制定完善的劳动合同签订流程，依法及时签订劳动合同。(2)对于拒不订立劳动合同的劳动者的处理，法律已经明确赋予了用人单位相应的权利，用人单位应当在规定的期限内行使好这项权利，切不可听之任之。同时，注意固定和保存好劳动者不签订劳动合同的相关证据，以免于争议发生后处于被动地位。(3)劳动者拒不订立劳动合同的证据收集方式：企业HR可与劳动者谈话，谈话内容录音录像，以及书面内容签字确认。也可将书面劳动合同以MSN的方式送达至劳动者，保留劳动者签收证据。一、无期限劳动合同订立条件1、建立劳动关系本法第十条规定，建立劳动关系

2023-03-10

462人看过

举证责任
乙方是否需要支付施工错误的工程款？

因为工程款与质量责任是两个不同性质的款项，乙方施工完毕后如果经过竣工验收或交付使用，那么甲方应该支付工程款。至于工程质量问题，属于甲方另行主张的权利。何况经过了竣工验收的工程，乙方承担的是质量问题的修复责任；交付的工程，乙方只对主体结构的质量问题承担责任。这些都需要甲方证明。如果工程没有经过竣工验收，也没有交付，甲方扣款不承担违约责任。因为甲方有权不支付工程款，或者属于支付工程款条件不成就。甲方违约乙方能否单方解决合同需根据具体情况分析处理。一是看双方的合同是否约定了合同解除的条件或情形，并且这些条件已经成就或情形已经出现，就是法律上规定约定解除；二是如果双方在合同中没有约定，就看对方的违约行为是否导致合同目的无法实现（根本性违约），否则不能解除合同；三是违约赔偿也是基于双方合同中约定，或违约方给守约方完成实际损失。根据《建设工程司法解释二》第14条规定：当事人对工程造价、质量、修复费用等

2023-08-07

103人看过
工伤保险
施工缺陷是否可以要求赔偿工作延误

1、施工缺陷是否可以要求赔偿工期延误？施工缺陷造成施工人员伤害的，施工人员与施工单位建立劳动关系的，可以申请工伤认定；属于劳动关系的，由施工单位承担赔偿责任。职工有下列情形之一的，按照《工伤保险条例》第十四条的规定认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所因工负伤；（二）在工作时间前后在工作场所，从事与工作有关的准备工作或者收尾工作，遭受事故伤害的；（3）在工作时间内，因履行工作职责遭受暴力等事故伤害的；（4）患职业病的；（5）下班时因工作原因受伤或失踪；（6）因非本人主要责任的交通事故或上下班途中的城市轨道交通、客运轮渡、火车事故受伤；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求用人单位承担赔偿责任。用人单位承担赔偿责任后，

2023-05-07

259人看过
法律综合知识
工作原因导致手起泡可以要求赔偿吗

一、工作原因导致手起泡可以要求赔偿吗若在职场环境下遭受热饮所致的烧烫伤，可视为工伤范畴，而在处理这类事件时，并不需要关注劳动者是否存在过失。同样，在生产车间因操作不当导致手部起水疱亦可认定为工伤。然而，对于此类轻度伤害，企业应给予及时的医疗救治并适当调整岗位或安排休息时间，通常情况下不会对员工造成永久性损伤，因此无需进行伤残等级鉴定，且无须支付额外赔偿金。《中华人民共和国工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火

2024-07-17

236人看过
酒驾
因酒驾导致的死亡，参与者是否需要支付赔偿？

如果有劝酒行为的话，死者作为成年人，具备完全民事行为能力当知道过量饮酒对身体有害，而依然过量饮酒，最终导致死亡，其本人应对死亡后果承担主要责任，酒席的组织者、邀约都，对死者健康安全未尽到最大的注意义务和劝阻义务；劝酒的人应当赔偿死者的损失（只是承但赔偿责任）。喝酒后死亡，劝酒者需要担责吗一般来说，因饮酒过度造成的人身、财产损失，应由自身承担责任，但在明知对方不能喝酒或者明知对方已超过自身饮酒的最大限度，已失去或即将失去控制能力而劝酒的，需要承担一定民事责任。如果饮酒出事，有如下情况劝酒者需承担法律责任：一、强迫性劝酒，比如用“不喝不够朋友”等语言刺激对方喝酒，或在对方已喝醉意识不清没有自制力的情况下，仍劝其喝酒的行为。二、明知对方不能喝酒仍劝其饮酒，比如明知对方身体状况，仍劝其饮酒诱发疾病等。三、未将醉酒者安全护送，如饮酒者已失去或即将失去对自己的控制能力，神志不清无法支配自身行为时，酒友

2023-07-03

153人看过

电力建设
农作物因电力施工受损，是否需要赔偿？

电力施工若导致农田受损，施工单位将承担相应赔偿责任，并对实际损失进行赔偿。同时，若施工人设置明显标志且采取了安全措施，则不承担侵权赔偿责任。但如果施工人设置明显标志却没有采取安全措施，或者只采取了安全措施却没有设置明显标志，则应承担侵权赔偿责任。若电力施工导致农田受损，施工单位将承担相应的赔偿责任，并对实际造成的损失进行赔偿。如果施工人只是设置了明显标志但却没有采取安全措施，或者只采取了安全措施却没有设置明显标志，客观上仍未尽到其应有的注意义务，仍应承担侵权赔偿责任。电力施工如何赔偿农作物损失？根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十六条，电力建设需要采取切实措施，防止对农业、林业、渔业和水利、电力、通信等设施造成损害。如果电力建设对上述设施造成损害，电力建设单位应当依法承担赔偿责任。同时，赔偿额应当包括因电力建设所造成的损失，以及电力建设单位在采取补救措施时，实际支付的合理费用。根据以

2023-08-27

222人看过
误工费
保险公司是否会赔偿因汽车事故导致的误工费用？

车祸误工费保险公司不赔，保险公司一般只对死亡伤残、受害人的医疗费用、财产损失以及被保险人在道路交通事故中无责任的进行赔偿。机动车交通事故责任强制保险责任限额由国务院保险监督管理机构会同国务院公安部门、国务院卫生主管部门、国务院农业主管部门规定。车祸误工费保险公司赔吗一、车祸误工费保险公司赔吗1、车祸误工费，保险公司赔。误工费属于保险公司承担保险责任的范围之内，但保险公司承担误工费，受害方必须要有证据证明。误工时间可以计算至定残日前一天，可以按照医院的诊断书确定。2、法律依据：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；

2023-07-08

287人看过