您的位置:法师兄 > 专业问答 > 因建设单位原因导致施工项目延期,是否可以要求窝工补偿管理费?

因建设单位原因导致施工项目延期,是否可以要求窝工补偿管理费?

2024-12-06 08:44

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广东在线咨询顾问团

2024-12-06回复

专业分析:

根据不可抗力事件,施工单位可以要求延长工期,但停工费用应由施工单位承担。建设方面只需负责提出有关工期延长的补偿请求。如果停工是由于建设方的原因导致的,那么相关的停工事宜、雇佣工人和工期延长赔偿都由建设方承担。 根据当前最新版本的合同示范文本规定,因人员窝工所造成的费用应由发包方承担,而机械设备窝工的责任则在于承包人。当不可抗力影响到承包人履行其在合同中承诺的义务的能力时,如果已经或者即将出现工期延迟的情况,那么承包商应顺应实际情况顺延相应的工期。 在停工期间,承包人必须支付所属工人的工资报酬,数额由发包方承担。对于由于不可抗力而造成的承包商施工机械设备的损害及其停工所带来的经济损失,理应由承包商自行承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

在不可抗力事件中所引发的停工费用应由施工单位自行承担,而建设方面对该情况时仅需负责提出有关工期延长的补偿请求。若停工因素是由于建设方的成因所致,则相关的停工事宜、雇佣工人以及工期延长赔偿均由建设方进行承担。依据当前最新版本的合同示范文本规定:因人员窝工所造成的费用应由发包方承担,而机械设备窝工的责任则在于承包人。当不可抗力影响到承包人履行他们在合同中承诺的义务的能力时,如果已经或者即将出现工期延迟的情况,那么承包商应顺应实际情况顺延相应的工期。 此类情形所产生的承包商停工期间的经济损失,则需要由发包方和承包商共同合理分担,同时在停工期间内,承包人必须支付所属工人的工资报酬,数额由发包方承担。对于由于不可抗力而造成的承包商施工机械设备的损害及其停工所带来的经济损失,理应由承包商自行承担。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。

律师普法更多>>
  • 工作原因导致手起泡可以要求赔偿吗
    工作原因导致手起泡可以要求赔偿吗

    若该事件被判定属实为工伤,贵方作为雇主,将需承担相应的经济赔偿责任,包括但不限于医疗费用和其他合理的相关开支。工伤,即广义上讲的产业伤害、职业伤害、工业损伤以及工作损伤,实际上是指劳动者在执行职业任务或从事与职业相关的事务过程中所遇到的各种

    2024.04.19 25
  • 关于因单位原因导致退休延迟问题
    关于因单位原因导致退休延迟问题

    劳动者和用人单位建立劳动关系,单位原因造成劳动者退休时间推后,劳动者可以向用人单位主张赔偿损失,劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。

    2020.08.24 839
  • 单位原因导致务工的误工费依据什么赔偿
    单位原因导致务工的误工费依据什么赔偿

    单位原因导致务工的误工费依据一般也是参考一般工伤情况下的误工费赔偿的。

    2020.04.04 151
专业问答更多>>
法律短视频更多>>
  • 建设单位和施工单位有什么区别 00:57
    建设单位和施工单位有什么区别

    建设单位和施工单位区别如下: 建设单位就是出钱并监督施工的业主;施工单位是承揽项目,负责施工的。前者相当于地主,后者相当于长工。 建设单位是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权。建设单位也可以叫做业主单位或项目业主,指建设工程项目的投资者,

    2,419 2022.04.17
  • 因公司原因导致社保断缴的怎么处理 00:52
    因公司原因导致社保断缴的怎么处理

    因公司原因导致社保断缴的,那么可以要求单位进行补缴。通常情况下,一般单位只能做2个月的补交,如果需要补缴更长时间,那么只可以通过一些代理机构来操作。有问题可以直接咨询当地社保局。社会保险费征收机构需要依法按时足额征收社会保险费,并且需要把缴

    10,889 2022.04.17
  • 什么是工程项目管理 01:06
    什么是工程项目管理

    工程项目管理是工程项目管理企业按合同约定,协助业主与工程项目的总承包企业或勘察,设计,供货,施工等企业签订合同,并受业主委托监督合同的履行,对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。建筑工程监理应当依照法律,行政法规及有关的技术

    1,617 2022.05.27
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?