如何应对工期延误对合同的影响?
来源:互联网 时间: 2023-07-07 21:53:14 93 人看过

合同约定的工期延误,承包人处理如下:应当证明延误的原因不是自身原因造成的,否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任,承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应只是口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,根据合同约定及时向发包人提交书面报告,及时取得申请工期延误的签证,并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误,是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任

建筑工程工期延误的情形

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 06:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 公司如何应对工伤对其产生的影响?
    如果确认工伤后,部分医药费就有工伤保险付了。但是一旦定级,企业要承担不少的费用一旦定级后,如果该员工辞职,则单位要承担相应的伤残补助金和就业补助金,具体标准查看工伤条例.这两部分的费用是比较高的。如果报工伤后不是工伤的,对公司没有什么影响。工伤鉴定对公司有什么影响对公司没有负面影响。相反,员工出事,如果确属工伤,公司积极对待,反而有利于公司形象。再说了,公司只要按照规定购买了工伤保险,有关费用也并不是全由公司承担的。认定工伤,是对员工人身权、劳动权的尊重,只有符合工伤保险条例的规定,公司有义务积极申请工伤认定。因为是否属于工伤,很容易判定,逃避反倒影响公司声誉和形象,得不偿失。申报工伤会影响公司的安全系数,间接影响公司的工伤缴费比例。也就是说,如果公司申报的工伤较多,安全系数较低,公司的工伤缴费比例会增加,公司的人工成本上涨。《民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗
    2023-07-06
    497人看过
  • 保证人如何应对主合同变更的影响
    主合同变更对保证人的影响如下:1、主合同变更的,应当取得保证人的书面同意,未经保证人书面同意,保证人不再承担保证责任;2、主合同数量、价格、货币、利率等内容发生变化,未经担保人同意,减少债务人债务的,担保人应当对变更后的合同承担担保责任。债务人债务增加的,担保人对增加的部分不承担担保责任;3、主合同履行期限发生变更,未经保证人书面同意的,保证期限为原合同约定或者法律规定的期限。主合同变更后原担保人是否仍需担责债权人和债务人协议变更主合同时,欲使保证人承担保证责任,则必须取得保证人的同意。变更主合同的保证人承不承担保证责任可以依当事人的约定,或者取得保证人对合同变更的书面同意。保证人承担保证责任的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金等内容,变更主合同会使主合同的权利义务的内容产生变更,这样,保证人保证责任的范围也会随之发生了变化。主合同内容的变更,虽未经保证人同意的,如果减轻债务人债务的
    2023-07-07
    455人看过
  • 合同变更对合同效力的影响及应对
    合同变更后对合同效力的影响如下:1、合同变更后,变更部分失去法律效力;变更部分在变更程序完成后产生新的债权债务;2、合同变更原则上对未来有效,不存在追溯问题。履行的债务不因合同变更而失去法律依据,未变更的权利义务继续有效;3、合同变更,在原合同关系存在的前提下,变更部分不超过原合同关系的,原合同关系有对价关系的债权的所有利益和缺陷继续存在,但在增加债务人负担的情况下,未经担保人或物理担保人同意,保证无效;物理担保不低于扩大的债权价值;4、合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。债务转移对合同效力有什么影响8月23日,人民法院报“法官说法”版刊载了王-辉、刘*军两位法官撰写的《为免除罪责,犯罪嫌疑人亲属向被害人出具借条——该行为是否形成民间借贷》(简称《王*》)。受害人李某在多次催要诈骗犯张某父亲偿还借条余额不成后,向法院提起诉讼。笔者基本赞同《王*》中不形成民间借贷的分析判断,但其关于本案
    2023-07-05
    451人看过
  • 笔误合同对诉讼时效的影响
    出现笔误的合同有诉讼时效,诉讼时效为三年。法律并没有规定合同出现笔误发生纠纷时就不能起诉,既然起诉就会存在诉讼时效,除非属于法定不受诉讼时效限制的纠纷,如下列纠纷:(一)请求停止侵害、排除妨碍、消除危险等。二)不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产;(三)请求支付抚养费、赡养费或者扶养费;(四)依法不适用诉讼时效的其他请求权。传真签的合同有效吗传真签订合同有效。传真形式签订的合同属于书面形式合同。《中华人民共和国民法典》第一百三十七条规定了数据电文形式签订合同的效力,承认了传真等数据电文形式的意思表示发生法律效力。但由于传真合同容易被伪造,在诉讼中如果没有其他证据佐证则则容易遭对方否认,因此建议在签订数额较大的合同时采用传统方式面对面签。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当
    2023-07-06
    283人看过
  • 延迟履行对合同终止有何影响
    迟延履行对合同的解除有何影响合同的解除是指在合同生效后,由于一方或双方的意愿表达而导致合同关系消灭的行为迟延履行是否会导致合同的终止首先取决于延误是否严重。如果时间因素对双方的权利和义务至关重要,违反规定的交付时间将导致无法实现合同目的,合同应被允许终止。如果时间因素对合同不重要,且延误造成的后果不严重,则不能视为延误后合同终止。当然,在确定延误是否严重的同时,还应考虑延误的时间和因延误造成的实际损失。从实际情况来看,迟延履行是否构成根本违约,我们还应区分几种情况分别处理:首先,双方在合同中确定了履行期限,其中规定,在履行期届满后,债权人不再接受履行,在这种情况下,期限条款已成为合同中最重要的条款。因此,一旦债务人迟延履行,债权人有权终止合同。其次,如果履行期限构成合同的必要因素,不按时履行将违背合同目的,则合同应在迟延后终止,对于季节性较强的货物,如果延迟交付,将影响商业销售,债权人有权
    2023-05-07
    487人看过
  • 迟延履行对合同解除的影响
    合同的解除,是合同有效成立后,因当事人一方或双方的意思表示,使合同关系归于消灭的行为。迟延履行是否导致合同的解除,应首先取决于迟延是否严重。如果时间因素对当事人的权利义务至关重要,则违反了规定的交货期限将导致合同目的不能实现,应允许合同解除。如果时间因素对合同并不重要,迟延造成的后果也不严重,则在迟延以后,不能认为迟延造成合同目的落空而解除合同。当然,在确定迟延是否严重时,还应考虑到迟延的时间长短问题、因迟延给受害人造成的实际损失等。从实际情况来看,对于迟延履行是否构成根本违约,还应区别几种情况分别处理:第一,双方在合同中确定了履行期限,规定在履行期限届满后,债权人可以不再接受履行。在此情况下,期限条款已成为了合同最重要的条款,因此,债务人一旦迟延,债权人有权解除合同。第二,如果履行期限构成了合同必要的因素,不按期履行,将会使合同目的落空,则迟延后应解除合同。例如,对于季节性很强的货物,如
    2023-06-09
    416人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 迟延履行对合同的影响
      甘肃在线咨询 2022-06-27
      合同的解除,是合同有效成立后,因当事人一方或双方的意思表示,使合同关系归于消灭的行为。 迟延履行是否导致合同的解除,应首先取决于迟延是否严重。如果时间因素对当事人的权利义务至关重要,则违反了规定的交货期限将导致合同目的不能实现,应允许合同解除。如果时间因素对合同并不重要,迟延造成的后果也不严重,则在迟延以后,不能认为迟延造成合同目的落空而解除合同。当然,在确定迟延是否严重时,还应考虑到迟延的时间长
    • 银行如何应对购房合同解除对借款合同,抵押合同的影响
      贵州在线咨询 2022-10-07
      因结清贷款会涉及解除抵押登记等手续,具体办理时间、流程请联系贷款经办行或贷后服务中心咨询。
    • 工程合同工期延误应当如何办理
      辽宁在线咨询 2023-06-30
      建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。
    • 迟延履行对合同解除有何影响
      重庆在线咨询 2022-06-10
      迟延履行可能会造成合同的解除。当事人一方迟延履行债务或者迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行的,当事人可以解除合同。当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方,合同自通知到达对方时解除。
    • 延期履行合同对合同的解除有哪些影响
      湖南在线咨询 2022-06-26
      合同的解除,是合同有效成立后,因当事人一方或双方的意思表示,使合同关系归于消灭的行为。 迟延履行是否导致合同的解除,应首先取决于迟延是否严重。如果时间因素对当事人的权利义务至关重要,则违反了规定的交货期限将导致合同目的不能实现,应允许合同解除。如果时间因素对合同并不重要,迟延造成的后果也不严重,则在迟延以后,不能认为迟延造成合同目的落空而解除合同。当然,在确定迟延是否严重时,还应考虑到迟延的时间长