如何做好工程索赔工作
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-26 09:20:13 358 人看过

进行工程索赔承包人可以在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。

一、建设工程索赔的费用组成

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:

(一)人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

(二)设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(三)材料费

材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

(四)管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

(五)利润

一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。所以,一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

(六)延迟付款利息

发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

二、建筑公司拖欠工程款怎么办

建筑公司拖欠工程款的话,最好马上诉讼进行维权。只有在诉讼时效内进行起诉,才能够确保债权的及时追偿,并且当发包人未履行合同义务或者发生错误造成损失时,承包人要求对方赔偿的请求,索赔成功后,工程款可以追加,故索赔事件发生后,承包人应当及时向工程师发出索赔通知。因此应该及时按照上述规定进行追回。

三、工程延期如何申请

工程延期申请程序:

1、承包商应在合同规定的有效期内书面通知监理工程师,并向监理工程师提交详细的申报报告。延期事件持续的,承包人在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告的,应当先向监理工程师提交阶段性详细报告;

2、监理工程师收到报告后,应及时调查核实,准确确定工程延期时间;

3、在调查核实阶段性报告的基础上,监理工程师尽快作出延长工期的临时决定。延期结束后,承包商应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终详细报告;

4、监理工程师应审查详细报告的全部内容,并与业主和承包商协商。然后确定延迟事件所需的延迟时间。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月25日 19:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 如何做好刑事抗诉工作?
    一、如何做好刑事抗诉工作?(一)转变执法观念,坚定“敢抗”信念法律监督是宪法赋予检察机关的一项重要职能,以抗诉形式进行法律监督是检察机关的一项重要工作,与指控追诉犯罪、提起支持公诉处于同等重要位置。在检察权与检察资源的合理配置中,要保持公诉与抗诉即公诉权与法律监督权的相对平衡,“两手都要抓,两手都要硬”。审判监督对于促进司法公正,依法惩治犯罪,确保指控犯罪的法律效果和社会效果的统一具有十分重要的意义。要加大对判决、裁定的审查力度,克服畏难情绪,对确有错误的判决依法、坚决提出抗诉。要摒弃一些陈旧的执法观念,善于在监督中体现配合,在配合中履行监督,通过配合形成打击合力,通过监督确保公正执法,有效防止权利滥用。(二)、强化审判监督,以拓展“抗源”为切入点针对提出抗诉履行审判监督无从下手、缺少案源的现状,检察机关应加大对审判监督的分类和专项检查监督,以此广开思路、深挖抗源。如开展对审判机关审理刑事
    2023-06-03
    392人看过
  • 如何做好车辆报废工作
    一、如何做好车辆报废工作1、申请报废更新的汽车车主领填《机动车变更、过户、改装、停驶、报废审批申请表》一份,加盖车主印章。2、登记受理岗申请,对已达报废年限的车辆开具《汽车报废通知书》。对未达到报废年限的机动车,经机动车查验岗认定,符合汽车报废标准,核发《汽车报废通知单》。3、车主持《通知书》自行选择一家符合规定的回收企业将车辆送交解体。4、回收企业经查验《通知书》后将车辆解体并照相。要求发动机与车辆分离,发动机的缸体应打破,车架(底盘)要割断。5、车主持《变更表》、《XX省更新汽车技术鉴定表》和《报废汽车回收证明》及车辆解体照片,经机动车查验岗核对并签字,回收牌证,按规定上报审批,办理报废登记。二、相关法律法规《机动车登记规定》第四条已注册机动车有下列情形之一的应当强制报废,其所有人应当将机动车交售给报废机动车回收拆解企业,由报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理,并将报
    2023-05-28
    117人看过
  • 如何做好网站的安全工作
    如何做好网站安全工作这篇文章本应该在csdn、人人网、天涯社区等知名网站用户数据被泄露时就应该写的,可当时实在没有写网站安全方面文章的动力,很多博主都在探讨网络安全方面的事情,很多文章甚至有雷同的部分,直到上周我的几个网站接连不断被黑客入侵,网站安全工作才真正引起了我的重视。其中2个用dedecms做的网站,网站底部被挂了大量的隐藏链接,我还是在检查友情链接的时候发现了有大量的导出链接,通过查看源代码才发现网站被入侵了。另一个黑客入侵的技术要高明很多,从网站表面甚至源代码你根本看出有任何被挂马的迹象,直到有一天我查看这个网站的流量数据时,发现了有一部分来自xxx关键词的流量,我感到很困惑,自己从来没有做过这方面的关键词怎么会有流量呢?当我用谷歌网站管理员工具里面的像谷歌一样抓取查看时,发现了问题,原来搜索引擎抓取的和用户看到的内容是不一样的。又后来另一个网站又遭遇了另一种问题,当用户从站内
    2023-06-07
    455人看过
  • 如何做好预结算审核工作
    建设项目造价控制是项目管理的三大控制之一,是业主节约资金提高效益的重要手段。工程造价的预结算审核则是合理确定工程造价的必要程序及重要手段。通过对预结算进行全面、系统的检查和复核,及时纠正所存在的错误和问题,更加合理地确定工程造价,达到有效地控制工程造价的目的,从而保证项目目标管理的实现。那么如何才能既快又能很好地做好工程造价的预结算审核工作呢?应必须清楚两个问题。第一:工程造价存在的问题1.众所周知,工程造价预结算涉及多学科、多专业,从土建、装饰、安装到市政、园林、绿化等等。针对此种情况,要求编审人员要具有一定的职业道德修养、专业技术知识和丰富的实践经验。但是实际工作中,且不论水平好坏,总是难免会出现这样或是那样的差错。如由于新技术、新工艺的不断涌现,缺少调查和可靠的第一手资料,致使换算定额或补充定额含有大量的不合理性;2.高估冒算现象在结算时较普便,一些施工单位为了获得较多收入,不是从改
    2023-06-07
    129人看过
  • 作为监护人如何做好监护工作
    必须创造良好的家庭教育环境,配合学校教育好子女或其他被监护人,使孩子能健康成长。一、女方节育可以要回孩子抚养权吗抚养权的判定在法律上的原则是有利于孩子的成长的,包括谁抚养的时间长、生活环境的优劣、收入、家庭背景、是否能接受良好的教育以及孩子的年龄等。对于未成年的孩子且父母都要求遵循自己的生活的,可以满足相关条件的,应当优先考虑。已经做了不孕手术或因其他原因丧失生育能力的。因为孩子的生活时间长,所以改变生活环境对孩子的健康成长明显不利。没有其他孩子却有其他孩子的情况。孩子随着自己的生活,有利于孩子的成长,但另一方面,长时间患有无法治愈的传染病和其他严重的疾病,或是对孩子身心健康不利,不应该和孩子一起生活。二、已离婚孩子如何争取抚养权已离婚孩子争取抚养权的,要遵循“有利于子女的身心健康,有利于子女的健康成长,保障子女的合法权益”的原则。人民法院会充分考虑父母双方的经济情况,或家庭环境等等因素,
    2023-04-04
    226人看过
  • 如何做好派遣工的工伤赔偿
    1、劳动派遣员工出现工伤首先由用工单位第一时间送到医院给予急救。2、由用工单位或劳务派遣工本人及时通知劳务公司。3、劳务公司负责工伤的申报,审批,的鉴定等一系列的工伤程序的处理。4、工伤的赔偿根据工伤鉴定的标准,按照相关的法律法规进行赔偿。5、赔偿结果达不到一致,派遣员工可通过进行调解或法院宣判。一、劳务班组工伤由谁负责劳务派遣工出现工伤,一般由劳动派遣单位负责。对派遣员工而言,用人单位是劳务派遣公司,工伤认定的主体是劳务派遣公司。派遣员工发生工伤事故的,应直接找劳务派遣公司。受害人遭到人身损害,因就医治疗支出的各项花费以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补贴费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。二、公司受伤公司怎么赔偿在公司受了伤,在特定情况下可以认定了工伤,应当进行赔偿。可以按照工伤赔偿程序,依法申请工伤认定,然后申请丧失劳动能力等级鉴定,之后
    2023-04-01
    416人看过
  • 公司破产如何做好员工补偿工作
    一、公司破产如何做好员工补偿工作用人单位被依法宣告破产的,劳动合同终止。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。《劳动合同法》规定,用人单位被依法宣告破产的,劳动合同终止。据此,人民法院就破产企业破产案做出宣告破产裁定之日,企业与职工劳动合同终止。二、公司破产期间法人应承担哪些责任公司破产法人承担的责任包括以公司的全部财产对债务承担责任。在经营情况同时满足不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,或者明显缺乏清偿能力的条件,就可以向人民法院提出破产申请。《中华人民共和国民法典》第五十七条法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。第五十八条,法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序,
    2023-07-25
    137人看过
  • 如何做好工程质量保修
    根据相关法律法规规定,建设工程质量保修书应由建设工程承包人向建设单位出具,并在质量保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。第三十九条建设工程实行质量保修制度。建设工程承包人向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修单。建设工程的保修范围、保修期限和保修责任应当在质量保修书中明确。第40条在正常使用条件下,建筑工程的最低保证期为:(1)基础工程、基础工程和房屋建筑主体结构工程,是设计文件中规定的工程合理使用年限;(2)屋面防水工程,卫生间、房间、外墙有防水要求的防渗漏,为5年;(3)采暖、制冷系统,两个采暖、制冷周期;(4)电气管道、给排水管道、设备安装及装饰工程,两年。其他工程的保修期由发包人和承包人约定。建设工程的保修期自竣工验收之日起计算。第四十一条建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,建设单位应当履行保修义务,并对由此造成的损失承担赔偿责任。如何处
    2023-05-02
    289人看过
  • 如何做好企业工伤认定申诉工作
    如何投诉企业工伤认定申请工伤认定,应提交以下材料:1。工伤认定申请表与用人单位的劳动关系(包括事实劳动关系)证明3。医疗诊断证书或职业病诊断证书(或职业病诊断证书)申请表应包括事故发生的时间、地点、原因和伤害程度。申请人提供的材料不完整的,社会保险行政部门应当将需要补正的材料一次以书面形式通知申请人,申请人按照书面形式补正材料后,社会保险行政部门应当受理通知要求第19条社会保险行政部门受理工伤认定申请后,可以根据审核需要对工伤事故进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构和有关部门应当予以协助。取得职业病诊断证书或者职业病鉴定证书的,依照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定进行职业病诊断和诊断纠纷鉴定疾病诊断鉴定证书依法颁发后,社会保险行政部门将不再进行调查核实。劳动者或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,用人单位应当承担举证责任。工伤保险条例第二十条社会保险行政部门应
    2023-05-07
    203人看过
  • 社区村里如何做好防控工作
    一是要强化意识,明确责任。村党支部书记作为村级防控的第一责任人,要强化责任意识,加强对卡点执勤人员的培训教育,提高科学利用物资和严密防控的意识和能力。二是要做好宣传,严格落实。提升村庄人民群众的健康意识和防疫知识水平是做好疫情防控工作、巩固来之不易成果的有效举措。要充分利用村内广播设备、微信群等信息化手段,广泛宣传疫情防控相关知识,努力用最朴实的话语,传递最实用的防疫要点。做好村级疫情防控,筑牢国家疫情防控坚实根基。一、疫情防控工作措施和计划通知要求落实常态化疫情防控措施。各地教育部门和高校要坚持“人”“物”“环境”同防、多病共防,严格落实属地疫情防控政策要求,细化完善春季学期疫情防控方案和应急预案,依法依规、科学精准、全面细致落实学校常态化疫情防控各项措施。精准掌握师生健康状况和行程轨迹,适时动态调整防控举措,积极运用信息化手段,实施便捷的进出校门管理机制。深入开展校园爱国卫生运动,加强
    2023-06-28
    150人看过
  • 如何做好职业教育教学工作
    (一)教师的重要性优秀的师资,是实施教学的最重要的因素。我们在进行课程设置、完善课程体系的过程中,需明确该上什么课、以什么顺序上课,而教师是整个课程直接实施人。这就要求其除却具备一定的理论基础以外,更重要的是要有具体企业工作的项目经验,这样才能深入浅出的描述企业实际运行过程中的工作场景,为学生学习建立画面感。(人是靠画面记忆的,很多知识老师讲起来非常容易,但是学生却怎么也理解不了。原因无它,老师未把脑海中既定成型的画面感传递给学生。譬如我们在谈论某一个公司的时候,每一个人脑海里展示的都是不一样的内容,当我们谈起来百-度的时候,大多数人脑海里出现的是百-度的首页面、也有的人联想到百-度的logo,当然也有人会想到李*宏。)(二)建设师资队伍需注意的问题提高教师实施教学的能力,多渠道拓宽师资来源。确保有充足、新颖的师资融入进来,强化师资队伍中成员间的竞争意识。在师资队伍形成之后,要注意完善以下
    2023-05-08
    498人看过
  • 如何做好刑事二审辩护工作
    一、如何做好刑事二审辩护工作?一)做好会见工作,奠定刑事辩护的基石。会见被告人应当着重关注以下几个方面:1、全面细致的听取被告人陈述案件事实。2、认真分析犯罪原因,查清有无排除犯罪的事由。3、了解被告人犯罪的主观态度,区分故意、过失或意外。4、了解是否有自首、立功表现等法定从轻、减轻的情节。5、了解被告人个人及家庭情况二)认真阅卷,全面分析、掌握案情,从中找出问题。(1)做好阅卷笔录,详细摘录案情;(2)全面审查证据,发现疑点,找出疑点,予以突破。审查证据要注重细节,凡是涉及案件性质、情节、危害结果、悔罪表现的一切方面都得引起高度的重视,不得敷衍塞责。(3)拟好庭上向证人、被告人、被害人发问和质证的提纲,从发问当中揭示对被告人有利的情节和事实。三)精心制作庭审辩护提纲。辩护提纲制作要注意:1、立足全案证据。包括控方的证据和辩方的证据。司法实践中,完全忽视案件的证据、脱离案件证据的辩护方案,
    2023-04-19
    162人看过
  • 如何准确做好购房预算工作
    1、正确估量个人资产及家庭可支配收入买房要根据需求和支付能力综合考虑,先考虑支付得起的房子,再考虑喜欢的房子。你需要计算一下家庭的平均月收入,包括利息收入及各种货币补贴,并且保留两部分的资金,其一是家庭的日常开支,其次是用于医疗保险及预防意外灾害的预备资金。通过仔细核查,审慎地计算出个人或家庭的净资产,这才是可随时支配的自由款项。2、选择适宜的房价和房屋面积如今,市场上可供选择的房子众多,但房价通常相差悬殊,想要准确做好预算,你需要选择适宜的房价和房屋面积。其实,房价的制定有一定规律,它受到市场和成本制约,你可以根据实际购买力充分参照房价的构成因素,最终决定适宜自己的房价水平。而房屋面积的大小又直接关系到房屋的售价,因此,每一平方米都要精打细算,你应根据家庭人口的数量、房屋使用的功能以及资金实力进行选择。3、算清购房时的各项税费税费在购买资金中占有相当的比重,在做预算的时候要记得考虑进去,
    2023-04-16
    477人看过
  • 如何做好职业病的预防工作
    职业病一般泛指职业病危害因素引起的疾病。劳动者在从事职业活动中接触职业病危害因素而引起的与特定职业有关的疾病就是职业病。做好职业病的预防工作建议从以下几个方面做起:1、职业病防止工作要坚持“预防为主,防治结合”的基本方针。2、加强职业病防治工作的领导,成立职业健康卫生管理领导小组,提供职业病防止所需的经费和设备。3、加强职业卫生知识的培训,职业卫生知识培训是提高职工自我保护意识、自觉遵守法律法规和操作规程、正确使用防护用品的基础,建立职工职业卫生知识培训档案。4、从事或接触有职业危害(粉尘、有毒有害气体、放射性物质)因素或对健康有特殊要求作业时,必须对施工人员进行上岗前的职业性健康检查,经过检查合格后方可安排从事上述有关作业,并应当及时将检查结果告知劳动者本人和建立健康档案。5、有害作业场所应当与其他作业场所分开,施工人员配备必要的劳动卫生防护设施。6、易发生急性职业性中毒事故的作业场所,
    2023-03-02
    269人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程索赔员主要是做什么工作
      湖北在线咨询 2021-11-01
      工程索赔人的工作职责主要是:1。稳定客户情绪。2、收集并准备客户投诉的相关材料,提醒客户携带所需的保修材料。3、与技术经理沟通,以获得他们的支持和合作。4、了解投诉和索赔,并检查相关程序。5、针对投诉问题,分析故障原因,技术经理应对重大问题进行鉴定。6、确认是质量问题,制作索赔委托书,与维修技师沟通。7、非质量问题经索赔鉴定后,必须与客户进行说明和沟通,并提供建议。8、指导客户在结算单上签字确认。
    • 如何做好股权激励工作?
      西藏在线咨询 2022-10-14
      股权激励是对员工进行长期激励的一种方法,是企业为了激励和留住核心人才,而推行的一种长期激励机制。那么,有哪些股权激励形式? 常见的有如下几种: (一)股票期权 股票期权是一种选择权,是允许激励对象在未来条件成就时购买本公司一定数量的股票的权利。 (二)限制性股票 公司预先设定了公司要达到的业绩目标,当业绩目标达到后则公司将一定数量的本公司股票无偿赠与或低价售与激励对象。 (三)股票增值权 股票增值
    • 如何做好财产保全工作
      四川在线咨询 2021-09-29
      我们办的每一单追款案件,毫无例外地都要申请法院采取保全措施,就是在法院判决之前先行查封债务人的资产。判决能不能顺利执行,很大程度上取决于保全措施成功与否。做好财产保全措施,又是建立在上面所讲的查清债务人资产的基础上。一般来讲,判决前查封了债务人的资产,对债务人往往会有压力,迫使债务人主动还款或者和解,因为执行程序中以拍卖的方式处分债务人的资产,债务人受到的损失会更大。另处,如果债务人的法定代表人或
    • 如何做好立案审查工作
      广西在线咨询 2021-12-30
      对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行检查、调查的活动。其任务是正确认定是否存在犯罪事实,是否追究行为人的刑事责任,为正确立案或者不立案的决定奠定基础。为了做好立案材料的审查,一般采取以下步骤和方法:(1)事实审查。审查事实,首先要审查是否发生事件,然后审查已发生的事件是否属于犯罪案件。属于犯罪案件的,还应当审查行为人是否需要追究刑事责任。(2)证据或证据线索的
    • 如何做好水库防汛工作
      宁夏在线咨询 2023-01-19
      ①各级政府主要领导要对所管辖地区的水库安全负总责。按照属地管理、分级负责的原则、细化各级政府、水库主管部门或业主、水库管理单位的具体责任层层签订责任书并将责任人名单和责任向社会公布接受社会监督和检查。 ②水库防汛责任人要及时了解水库的基本情况对水库存在的问题和安全隐患要做到心中有数检查督促管理单位采取措施。水库管理单位和管理者要主动地向防汛责任人汇报水库情况。 ③各级防汛指挥机构要通过检查督促、绩