工程承包合同注意事项有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-03-08 18:41:48 354 人看过

第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。

第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化,便于操作,避免纠纷。

第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中,发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,往往职责和权限不明确或不为他方所知,造成各方不必要的纠纷。

第六、应当明确约定材料设备供应。

第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

第八、运用担保条款,降低风险系数。在签订合同时,可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时,发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式,要具有可操作行,以防止事后争议。

第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,签约双方应达成一致意见。

一、建筑工程工期延误的情形

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月30日 19:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 承包合同到期不续签,需要注意哪些事项?
    承包合同到期不续签可以获得赔偿。如果是劳务承包,合同到期双方的权利和义务完成,合同就会自然终止,如果想要继续续签,双方应该进行协商,如果合同约定已经到期续签,一方如果已经违约,是可以按照违约条款要求赔偿的,劳务合同是不同于劳动合同的,劳务合同期限届满,则合同解除。荒山承包合同到期了怎么办荒山承包合同到期的处理方式是和村委会重新签订承包协议。具体流程有:本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组;承包工作小组依照法律、法规的规定拟订并公布承包方案;依法召开本集体经济组织成员的村民会议,讨论通过承包方案;公开组织实施承包方案;签订承包合同。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日起实施)第七百零五条租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效。租赁期限届满,当事人可以续订租赁合同;但是,约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。
    2023-07-01
    116人看过
  • 注意事项:集体土地承包合同
    农村集体土地承包合同书要注意下列内容:一、签订土地承包合同程序要合法。二、注意发包方、承包方、发包方的确定。三、土地承包的种类。土地承包方式主要分两类,第一为农村集体经济组织内部的家庭承包,承包的土地主要为耕地、林地、草地;第二为招标、拍卖、公开协商等方式承包,承包的土地主要为荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地。四、承包方的义务。承包方要维持土地的农业用途,不得用于非农建设;依法保护和合理利用土地,不得给土地造成永久性损害。五、注意不同土地类型的承包期限不要超过法定期限。农村土地承包合同鉴证的注意事项1、土地纠纷必须处理到位,严禁回避矛盾。在土地承包纠纷未彻底处理前,存在土地承包纠纷的村民小组的所有农户都不能签订合同,以免堵死土地承包纠纷调处的空间。2、签订土地承包合同程序要合法。一是集体经济组织成员的村民会议2/3以上成员或者2/3以上村民代表的同意;二是选举产生承包工作小组;三是承包工作
    2023-07-08
    141人看过
  • 土方工程有哪些注意的事项
    因其工程量大、工期长等特点,决定了其工程施工的难度系数过高,因此在施工过程中需要注意的问题就相对比较突出。要从事土方工程作业,具体如下所述:1、什么是土方工程土方工程是冶金业的术语是包括土的开挖,运输和填筑等施工过程,有时还要进行排水,降水和土壁支撑等准备工作。在建筑工程中,最常见的土方工程有:场地平整,基坑(槽)开挖,地坪填土,路基填筑及基坑回填土等。土方工程特点工程量大,工期长,投资大,影响面广。2、工程特点(1)工程量大(2)工期长(3)投资大(4)影响面广(5)施工条件复杂3、工程介绍在建筑工程中,最常见的土方工程有:场地平整,基坑(槽)开挖,地坪填土,路基填筑及基坑回填土等。4、计算方法计算土方体积的方法很多,常用的大致可归纳为以下几类。(1)用求体积公式估算;(2)断面法;(3)方格法。4.1体积估算在建园过程中,不管是原地形或设计地形,经常会碰到一些类似锥体、棱台等几何形体的
    2023-08-12
    266人看过
  • 有哪些签合同的注意事项
    1、合同对方为自然人:核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为能力。2、合同对方为法人:到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性;核实订约人是否经其所在公司授权委托,查验其授权委托书、介绍信、合同书;签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。3、合同对方为“其他组织”:对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。法人筹备处:确认经办人身份及股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。4、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。网签合同的注意事项主要有哪些网签合同的注意事项主要有以下几点:1、确定开发商有商品房预售许可证,这是能否办理房产证的关键;2、注意房屋买卖合同文本是否与房地产管理部门印制的标准文本一致;3、注意合同中涉及双方权利义务的内容,仔细阅读和思考是否存在歧义或模糊的
    2023-07-31
    492人看过
  • 承包工厂饭堂注意事项
    一、承包工厂饭堂注意事项1、最起码要把两边现已约好的事项都写理解、写全部。2、出场、离场、金钱结算、职责等都是很重要的内容。3、要写明白两边的权利义务。违约职责。在两边断定签定食堂承揽合同前,最佳是相互沟通好,工厂食堂承揽并有策划出食堂承揽计划,这样更有利于两边的持久有用的协作。二、承包食堂需要什么证件1、有效工商营业执照及各项国地税等证照;2、餐饮服务许可证;3、食品卫生安全管理员证;4、厨师等级证及人员健康证。所需资质(严格来说,一下非必须,但可优先考虑)1、具备经营能力的公司或私人;2、拥有一定的经营管理信誉;3、承包期评估合格的原承包单位及个人;4、通过ISO认证饮食服务企业优先考虑。三、如何选择承包食堂的公司第一:食堂承包公司的规模,对于大型企业,要求食堂承包公司规模相对也是比较大的,这样才能够满足企业中大量员工的就餐。如果企业食堂承包公司的规模小,可能就没办法供应足够的餐点,满
    2023-06-16
    144人看过
  • 签订工程合同注意事项,哪些情形可解除工程合同
    签订工程合同注意事项1、对方如是法人和其他社会组织,应加盖其单位的公章。或者对方的经办人应提供加盖了其单位公章的签约授权委托书。注意:a、对方的授权委托书应该由我方保存,以便在发生纠纷时作为证据。b、如果对方是加盖分公司、部门的印章或者是部门经理、业务人员等都需要明确的授权委托书。2、加盖的公章应清晰可辨。3、合同文本经过修改的,应由双方在修改过的地方盖章确认。4、争取取得对方的营业执照复印件。5、合同文本一般都为多页打印,双方应在合同上加盖骑缝章,以免出现合同文本被部分替换的争议。6、合同中的签字最好使用蓝黑钢笔水书写,这样能够明显区分原件及复印件。可解除工程合同的情形一、发包人可请求解除合同的情形(1)因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格,在发包人提出的合理期限内,承包人拒绝修复的;(2)工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格,且承包人拒绝修复或者无法修复的;(3)承包人在合
    2023-06-15
    496人看过
  • 解除土地承包合同的程序和注意事项
    一、经发包方、承包方协商同意,在不损害国家、集体和第三人利益的前提下,承包方自愿放弃承包土地的。二、发包方承包方在签订合同时,双方约定的合同解除条件己经成熟的。三、承包方的家庭成员全部由农业户口转为非农业户口,或者全部迁徙并落户外地的。四、承包方丧失劳动能力,无力继续耕种土地,本人自愿放弃土地承包权的。五、由于国家建设需要,承包方所承包的土地全部被依法征用或者批准占用的。六、由于洪涝、地震等自然灾害的不可抗拒的原因,使全部承包土地严重破坏,承包合同全部无法履行的。七、承包方在承包期内,违反法律法规和承包合同的约定,闲置荒芜承包的耕地且己2年以上的,由发包方解除承包合同,收回所发包的耕地。八、承包人在承包期内死亡,且无第一顺序继承人继承承包的,可以解除土地承包合同。可以单方解除土地承包合同的情形有哪些(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的
    2023-07-03
    492人看过
  • 需要注意哪些事项才能顺利进行土方工程承包?
    土方工程承包需要注意的事项:1、施工,必须提前查明周边地下设施及管线分布情况,做好记录,若在挖土时发现新管线,须及时上报;2、爆破作业,爆破作业前必须设置明显标志,划定警戒区域,安排专人巡查,杜绝行人通过;3、机械设备,对悬空设备部件须采取固定措施以防高空坠落;4、施工用电,直接接地的电力线路须采用接零保护系统,电气设备的金属外壳须与专用保护零线连接,电气设备须进行保护接零;5、库存保管,消除火灾隐患,须设明显的防火警示标志,加强防火教育并指定防火负责人。土方工程承包多少钱一方呢土方大约20-40元每立方米,需要根据地区工资来考虑。工程量小,可以考虑使用人工方式,你可用人工成本数估计费用。人工挖土方,松土:10个工日;人工挖土方,坚土:15个工日。如果是石方,要分能否爆破。爆破开挖:40-50元每立方米;非爆破开挖:70-90元每立方米。《中华人民共和国建筑法》第三十九条建筑施工企业应当在
    2023-07-11
    480人看过
  • 工程承包范围应写明的注意事项
    1.写明发包方与承包方信息;2.总则:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则,经甲乙双方共同协商,签订如下协议;3.具体内容:工程概况,工程内容,承包范围,合同工期等。一、工程承包范围怎么写工程承包范围应根据招标文件或施工图纸确定的承包范围填写。如可以填写土建工程,或者填写土建、线路、管道、设备安装及装饰装修工程。也可以更具体一些,填写是否包括采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等专业工程的安装以及室外线路、管道、道路、围墙、绿化等工程。二、工程承包范围有哪些xx项目主包工程,地下室按照招标图纸工程量、总价包干,地上部分综合单价包干、工程量暂定,开办项目费用总价包干;具体施工内容为合同文件、合同图纸及施工过程中出具的图纸变更及补充设计等所包含的全部内容的施工以及为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有
    2023-04-06
    420人看过
  • 承包装修合同和应该注意事项
    检查装饰公司的手续是否齐全,一个合法经营的装饰公司,营业执照是必要的;装修合同是具有法律效应的文本,所以消费者在签订合同时候要先对各方面进行了解。将装修设计方案和装修预算都确定下来以后再签订装修合同,以防落入装修公司的合同陷阱。在签订合同时,要注意装修合同中对装修具体要求和完工日期是否表达清楚。如果有漏掉的要求和事项,可向装修公司提出并进行合同的修改,如果没问题签字即可。一、家装正式合同怎么签1、选择正规的家装公司、拒绝转包皮包公司、不要选择纠纷多的公司。2、可要求装修公司提供的设计方案的设计样图。预算报价,应该严格检查。3、在签订合同时,应详细注明施工工期、验收程序、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等,约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时,一定要非常细致,每个部位使用材料的品牌、型号都最好清楚标明。4、验收方式可在合同上约定验收方式及标准。5、合同要由法
    2023-03-04
    108人看过
  • 离婚注意事项包括有哪些
    其一,相关证据的收集;其二,家庭财产的保护;其三,良好的夫妻协议,虽然可能无法协议,但尽力去尝试总是好的。对于绝大多数当事人来说,由于没有打官司的经历,因此,没有收集、整理证据的意识。但法院审理案件是围绕“证据”进行,没有证据,往往是“有理但打不赢官司”。因此,围绕自己的诉讼请求收集相关证据,在起诉之前是非常重要的,盲目起诉,往往“欲速而不达”。一、单方向法院起诉的三个阶段是什么?1、法院起诉离婚程序的起诉阶段离婚案件的起诉,是指的一方向人民法院提出依法解除与对方婚姻关系的请求。离婚案件起诉时,起诉者应向人民法院提交诉状和副本。诉状包括以下几个方面的内容:①原告、被告的姓名、性别、年龄、籍贯、工作单位及现住址;②诉讼请求和所根据的事实和理由;③证据和证据来源、证人姓名和住址。人民法院决定受理案件,诉讼离婚程序也随即开始。2、法院起诉离婚程序的审理阶段审理,是指人民法院接到起诉后,开始诉讼程
    2023-02-28
    468人看过
  • 承包工程合同应注意什么
    签订承包工程合同需要注意以下事项:1、当事人应当具有完全民事行为能力;2、当事人订立承包工程合同应当采用书面形式;3、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。一、欠工程款怎样起诉承包人可以以发包人为被告,向法院提起建设工程合同纠纷诉讼。发包人未按照建设工程合同约定的时间、数额向承包人支付工程价款的,承包人可以向法院起诉要求发包人按照合同约定支付建设工程价款。诉讼中,当事人也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。如果建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。二、分包和转包的司法解释分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。转包是指
    2023-03-15
    312人看过
  • 林地承包合同注意事项是什么
    1、根据《农村土地承包法》林地的承包期为三十年至七十年;特殊林木的林地承包期,经国务院林业行政主管部门批准可以延长。林地承包经营权的流转最长期限为70年。同时,如果是实行家庭承包的集体所有的林地承包经营权流转的,不能超过该林地承包经营的剩余期限。以出租方式流转的,应当注意对于租赁合同租赁期限不得超过二十年的规定。此外,出租后转租的,应当征得原出租人的同意。注意经营权和林木所有权这两项,每个人可以申请70年的承包年限。2、法律依据:根据《农村土地承包法》第二十条规定,土地承包应当按照以下程序进行:(一)本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组;(二)承包工作小组依照法律、法规的规定拟订并公布承包方案;(三)依法召开本集体经济组织成员的村民会议,讨论通过承包方案;(四)公开组织实施承包方案;(五)签订承包合同。一、农村土地承包经营权期限规定《农村土地承包法》第二十条对耕地、草地、林地的
    2023-06-19
    102人看过
  • 建设项目工程总承包合同内容有哪些
    一、建设项目工程总承包主要有哪两种方式(1)设计—施工总承包(design—bild),设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。(2)设计采购施工总承包(epc-engineering,procrement,constrction),设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。二、建设项目工程总承包合同内容有哪些可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款:(1)工程名称、地点、范围和内容;(2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;(3)工程质量保修期及保修条件;(4)工程造价;(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;(6)设计文件及
    2023-03-16
    331人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 承包工程签订合同注意事项是什么,承包工程合同有哪些注意事项
      四川在线咨询 2022-10-15
      建设工程承包合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。建设工程承包合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。承包人在签订时应注意,以免自己遭受损失。那么承包工程签订合同注意事项是什么,承包工程合同有哪些注意事项?
    • 林地承包合同注意事项有哪些?承包需要注意些哪些?
      黑龙江在线咨询 2022-07-30
      承包山林合同属家庭承包,承包者需是本村村民。发包方与承包方都要遵守自己的法定权利义务。遵守林地承包的原则和程序,签订好林地承包合同,合同成立生效后,即取得林地承包经营权。林地承包经营权受法律保护,并可依法流转。林权证是对林地承包经营权这一民事权利的行政确认。
    • 承包合同和承揽合同的区别有哪些, 建筑工程承包的注意事项又有哪些
      湖北在线咨询 2022-03-18
      承包合同和承揽合同的最大区别就是承揽合同具有人身性,即未经定做人同意承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成;还有一点就是定做人具有任意变更和解除的权利(当然,有损失的还是需要赔偿的)。在具体的事务完成之后,支付的是报酬。【注意,建筑工程合同其本质是一种特殊的承揽合同】而承包合同并没用法律上确定的概念,他应该包含着承揽合同,范围更大一些。什么土地承包经营了,什么酒店承包经营了,当然,还有建筑工程承
    • 承包合同法有哪些大意及应注意的事项
      广东在线咨询 2022-08-25
      根据《》有关规定,合同的基本原则主要有: 1、平等原则:法律地位平等,权利和义务对等,合同的订立需双方同意。 2、自愿原则:当事人享有自愿订立合同的权利,不受他人干涉。 3、公平原则:双方订立合同时权利义务要公平。 4、诚信原则:当事人在订立、履行合同,以及后的全过程中,都要诚实,讲信用。 5、不得损害社会公共利益原则
    • 承包工程签订合同注意事项是什么
      吉林省在线咨询 2023-02-28
      建设工程承包合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。承包人在签订建设工程承包合同时应当注意以下问题: 第一、在签订合同之前,承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解,必要时要做详尽的调查。 第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。 第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。 第四、