竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别有哪些
来源:互联网 时间: 2023-08-06 22:22:55 383 人看过

一、竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别有哪些

1、竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别包括:

(1)时间不同。实际竣工日期是指工程已施工完毕的时间,并没有相关部门的认可。而竣工验收合格之日是指工程完工,施工单位自检合格后,并通知有关部门及当地档案中心进行验收;

(2)定义不同。建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

2、法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、房子竣工验收都包括哪些内容

1、检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成;

2、检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准;

3、检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况;

4、检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况;

5、检查联调联试、动态检测、运行试验情况。

建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

住宅工程售房单位对用户的保修期要从交给用户住房钥匙之日起计算,在施工单位保修期内,由售房单位负责组织施工单位为用户保修;超过施工单位保修期,在建设工程最低保修期限内的,由售房单位自行为用户保修。

第二十七条建设工程实行提留工程质量保修抵押金制度。质量保修抵押金提留按国家和省有关规定负责收取和管理。在保修期内未出现质量问题时,质量保修抵押金本息如数返还。

第二十八条建设工程在规定的保修范围和保修期限内,无论何种原因造成的质量缺陷或者损坏,应当由施工单位履行保修义务。保修和赔偿所需要的费用由造成质量问题的责任方按以下规定承担:

(一)施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工,造成质量缺陷,由施工单位负责返修并承担济责任;

(二)由于设计方面的原因造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔;

(三)因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任属于施工单位采购的或者经其验收同意的,由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的,由建设单位承担经济责任;

(四)因建设单位(含监理单位)错误管理造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担,如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔;

(五)因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责;

(六)责任单位发生解体的,由质量监督机构组织维修,所需费用从原责任单位预交的工程质量保修抵押金中支付;

(七)因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

责任方应在维修开始时,向施工单位付款,维修结束时付清款。

第二十九条在建设工程保修期内,用户发现质量问题,有权要求建设单位予以维修。施工单位自接到建设单位维修通知之时起,应当在24小时内到达现场,并在建设工程质量监督机构规定的时限内修复。经两次通知施工单位仍未按时到达现场,用户有权在不提高工程标准的前提下自行维修,所发生的费用由原施工单位负责。

首先,吉林省的建筑工程质量监督管理条例,着重的强调了工程必须要实行保修制度。同时在保修制度的前提之下还规定了质量保证期限。建设工程,它的保修期限的话是从竣工之日起开始计算。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月13日 05:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 竣工验收和竣工验收有什么区别
    竣工验收和竣工验收有什么区别。验收阶段的主要工作是检查施工合同执行情况,评价工程质量,对参建单位的工作进行初步评价。竣工验收阶段的主要工作是对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,对建设项目进行全面综合评价。二者的明显区别在于:在时间上,竣工验收先于竣工验收;在验收主体上,竣工验收由项目法人组织,竣工验收由项目法人组成的竣工验收委员会组织政府有关建设部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等的代表;从性质上讲,竣工验收是一种重要的任务项目管理组织行为,竣工验收是一种政府管理组织行为。最新信息(民法典于2021年1月1日生效)中华人民共和国民法典第799条建设工程竣工后,发包人应根据施工图纸和说明及时进行验收,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接管建设工程。建筑工程竣工验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。接受新
    2023-05-08
    425人看过
  • 交工验收与竣工验收的区别
    交工验收与竣工验收的区别如下:1、性质不同。前者检查施工方是否履行合同条约,评价工程质量是否符合标准,而后者是工程完成后,对项目质量进行验收;2、主体不同。前者是工程项目管理内部行为,而后者是政府机构管理行为;3、时间不同。前者是在施工前进行,而后者在施工完成后进行。一、工程交工验收应具备的条件:1、工程已按施工合同和设计文件的要求建成,具有独立使用价值;2、按相关要求编制完成竣工文件;3、设计、施工、监理等单位已准备好总结报告材料。二、竣工验收程序流程如下:1、施工完成后提交验收申请,填报申请表;2、内部初级验收。专业工程师对工程进行检查验收,项目部质安工程师、工程技术部工程师进行内部初步验收,并填写相关资料;3、预验收。由专业工程师,外部和内部监理工程师,造价工程师,物业管理相关人员等一同进行工程的验收检查;4、正式验收。施工单位有关工程师和外部监理工程师以及物业方一同进行正式验收;5
    2023-06-15
    478人看过
  • 竣工验收与交工验收的区别
    时间节点不同,交工验收在前,竣工验收在后;验收主体不同,前者由项目法人组织进行,而后者应由政府相关建设主管部门等单位代表组成的竣工验收委员会组织进行;性质不同,交工验收是项目管理机构行为,而竣工验收是一种行政行为。一、竣工验收主要验收什么竣工验收主要验收的内容如下:1、检查工程项目有没有按照相关文件进程,有没有按照合约达到一定的标准;2、检查工程质量有没有符合国家标准,施工质量有没有达到验收标准等。工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。二、工程交工验收和竣工验收的区别交工验收是指检查工程合同的执行情况,对工程质量以及项目进度、完成度进行评价,一般由进行工程项目的法人
    2023-02-14
    96人看过
  • 工程竣工验收日期怎么定
    一、工程竣工验收日期怎么定(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。二、法院和仲裁机构如何确定工程款利息的起算日(一)实际上这个问题是要确定工程款的应支付日期,在迟延支付工程款的情况下,计算利息才变得有实际意义。如果工程款已经按时支付,则当然不存在要支付工程款利息的问题。(二)如前所述,由于各种原因导致建设工程施工合同经常发生对支付工程款日期没有约定或约定不明确的情况。(三)因此在出现拖欠工程款的情况下,确定了工程款的应付款时间,也就等于确定了工
    2023-06-15
    474人看过
  • 竣工验收和交工验收有哪些区别
    一、竣工验收和交工验收有哪些区别工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收阶段主要工作是:检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步的评价。竣工验收阶段主要工作是:对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,并对工程建设项目作出整体性综合评价。二者明显区别是:时间上交工验收在前,竣工验收在后。从验收主体来说,交工验收由项目法人组织进行,而竣工验收应由政府组织进行。二、竣工验收五个基本条件1.有施工单位签署的工程质量保修书;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.法规、规章规定必须提供的其他文件。三、竣工日期是什么意思竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文
    2023-06-15
    311人看过
  • 如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理
    1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日
    2023-06-15
    351人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开
    #工程施工
    相关咨询
    • 建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗
      贵州在线咨询 2021-05-07
      最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第七百九十九条  建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。  建设工程竣工经验收合格后,方可交付
    • 建设工程竣工验收合格之日起多少日内办理工程竣工验收备案
      内蒙古在线咨询 2022-03-12
      建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:㈠工程竣工验收备案表;㈡工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案
    • 验收日期和竣工日期
      湖北在线咨询 2021-11-20
      竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或者允许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工
    • 竣工日期和验收日期
      天津在线咨询 2022-10-16
      竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。 竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报
    • 竣工日期和验收日期的日期
      陕西在线咨询 2021-11-04
      竣工日期和验收日期:工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。