村民阻挠施工是否构成犯罪-法师兄

村民阻挠施工是否构成犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-03 11:21:11 218 人看过

阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。

第二十三条

有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的。

造成损失的，施工方可以民事诉讼解决。

一、其它相关内容

扩展资料：

（1）工程延误。

由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。

同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分．

（2）工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。

经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。

判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。

二、犯罪构成的四大要件

1、犯罪主体，是指实施犯罪行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

2、犯罪客体，是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。

3、主观要件，体现的是行为人在怎样的心理状态的支配下实施危害社会行为的，刑法对犯罪构成的心理状态有有哪些具体的要求。

4、客观要件，是指犯罪行为的具体表现。比如犯诈骗罪，犯罪人具有虚构事实、欺骗他人的行为，贩毒罪具有贩卖毒品的行为，等等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪构成相关文章

工程分包
土地补偿起纷争村民阻挠

两村民小组因土地补偿款纷争，部分村民竟阻挠市重点工程施工。昨日，记者从裕安区相关部门获悉，六安城区淠河南路窑岗咀大桥头赵家拐段500米长路基土方工程建设因该村民组部分村民阻挠，已停工两天多。六安城区淠河南路是沿老淠河修建的一条景观大道，是六安2009年重点建设工程之一。在通过招投标后，河南南阳市建筑水电工程有限公司最终获准承建该工程，后来，该公司又将该工程分包，其中一位分包承包人是当地村民李某。1月18日，赵家拐村民组部分村民阻挠李某承包的500米长路基土建工程施工，李某被迫停工。赵家拐村民周某某、李某某解释了阻挠的前因后果。30年前，赵家拐村民组、韩沿口村民组同属于胡家渡村红星村民组，1980年1月31日，两村民组通过协议正式分家。赵家拐村民组村民说，当时，在两个村民组中间，有一块土地是两个村民组共有的。30年后，淠河南路刚好征用这一块土地，有关部门共支付42万元土地征用补偿款。但是，这

2023-06-05

106人看过
仲裁委员会
施工遇到村民阻工

可以根据实际情况与村民代表协商处理，协商不成的可以报警处理。一、怎样能让男方净身出户让男方净身出户可以通过协商的方式处理，如果协商不成，可以到法院起诉，但是法院是否会判决对方净身出户还要根据实际情况而定。法律规定离婚时对于双方的共同财产，由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。二、工伤公司不赔一次性就业补助金可以报警吗工伤公司不赔一次性就业补助金的，可以报警，但是不会发生很大的作用。工伤应当属于民事案件，即使报警处理，警察也只会让双方当事人协商不成，警察不会作出实质性的处理，协商不成的，会让当事人去申请劳动仲裁，由仲裁委员会作出裁决，当事人对裁决不服的，还可以去人民法院提起民事诉讼，由人民法院对工伤纠纷作出判决。三、周末施工算扰民吗只要

2023-04-12

138人看过
童工
聚众阻挠被贩卖童工罪的构成要件

聚众阻碍被收买的儿童罪的犯罪的认定方式必须具备以下几个条件：1、客体要件。本罪所侵犯的客体为复杂客体，既包括国家机关工作人员依法解救被收买的妇女、儿童的公务活动，同时又包括被收买妇女、儿童的人身权利。2、客观要件。本罪在客观方面表现为聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的行为。3、主体要件。本罪的主体要件，必须是十六周岁以上的聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童公务的首要分子。实际上因本罪客观行为特征决定了要有一定威望、号召力的人，故少有未成年人成为该罪主体，由于本条规定的限定，构成该罪的主体必须是首要分子。4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意。在聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪中，行为人故意的内容具体表现为，明知对方是国家机关工作人员，并且正在依法解救被收买的妇女、儿童，而故意聚众予以阻碍。聚众阻碍解救被收买的妇女罪的犯罪构成有哪些聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪构成要件如下：

2023-07-04

447人看过
法律综合知识
恶意阻挠施工派出所管吗

恶意阻挠施工派出所管，公安机关可以调解处理，经公安机关调解、当事人达成协议的，不予处罚，调解不成会以违反治安管理规定被处以警告、罚款以及拘留等处，情况严重的构成破坏生产经营罪，同时也可以向建设局投诉。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

2024-04-27

231人看过

调解委员会
村民因占地纠纷阻挠施工怎么处罚可以提起诉讼吗？

村民因占地纠纷阻挠施工的案由是可以提起行政诉讼来解决的。在实践中民事纠纷的类型是比较多的，比较常见的民事纠纷包括劳动纠纷、合同纠纷、婚姻纠纷等，而民事纠纷解决的途径有很多，而最有效力的是提起诉讼，但是一般来说民事纠纷是不属于犯罪行为的，与刑事案件有着本质上的区别，不能够进行混淆。一、民事纠纷的解决途径有哪些？1、和解：纠纷当事人就民事纠纷自行协商并达成协议，从而消灭争议。2、调解：由第三方(调解组织)就纠纷对双方当时人进行调停、说和，从而解决纠纷。调解达成的协议不具有强制执行力，但是具有法律效力，其效力类似于合同，对双方都有法律上的约束力。3、仲裁：财产纠纷双方当事人达成仲裁协议，将纠纷提交仲裁委员会予以裁决。仲裁机构的性质为民间的组织，但是其所作裁决书具有法律约束力，并且具有强制执行力。4、民事诉讼：通过人民法院在平等主体之间行使国家审判权，解决平等主体之间民事权利义务纠纷。和解是当事人

2023-06-21

382人看过
法律综合知识
2024如何起诉阻挠施工损失赔偿

一、如何起诉阻挠施工损失赔偿阻挠施工造成施工单位损失的，施工单位可以写起诉书，收集证明损失的证据，向人民法院起诉主张损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条侵权诉讼管辖因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、工程索赔费用的组成1、人工费对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费

2024-04-05

439人看过
刑事责任年龄
阻止他人救人是否构成犯罪

构成，阻止他人施救的，阻止施救行为人必须认识到需要救助者的生命、健康法益正处于危险状态与施救行为正在进行以及自己的阻止行为及其会产生的后果。按刑法理论，该行为可能构成故意伤害罪或故意杀人罪。一、先杀后奸会定什么罪先杀后奸涉及故意杀人罪和侮辱尸体罪。故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为，属于侵犯公民人身民主权利罪的一种。是中国刑法中少数性质最恶劣的犯罪行为之一。侮辱尸体罪，是指以暴露、猥亵、毁损、涂划、践踏等方式损害尸体的尊严或者伤害有关人员感情的行为。本罪侵犯的直接客体是社会风尚。主体是已满十六周岁且具有刑事责任能力的自然人。主观上为故意，即明知道是他人的尸体而故意进行侵害，可能行为人的动机是多种多样的，但不影响本罪的成立。故意杀人罪构成要件如下：1、行为内容，故意杀人罪的行为内容未剥夺他人生命即杀人，其特点是直接或者间接作用于人的肌体，使人的生命非自然终结。剥脱剥夺他人生命的方式，

2023-03-22

212人看过
定金条款
阻挠反恐工作罚则

阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由公安机关处五日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款。恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。定金罚则的适用条件案情］原告李某某。被告某食品公司。原告李某某与被告某食品公司于2004年10月12日签订买卖合同一份。约定原告从被告处购买方便面，因李某某所订产品为新包装，需要交纳10000元的保证金，在正常销售后返回该10000元。合同订立的当日，李某某将10000元现金交给被告，被告出具了“收纸箱定金10000元”的款项收入凭证。主合同履行完毕之后，被告某食品公司未按合同约定将10000元现金返还给李某某，原告诉至法院。原告诉称，我向被告交纳的10000元是定金，我履行合同后，被告至今不予返还，要求被告双倍返还定金共计20000元。被告辩称，

2023-07-06

470人看过

法律综合知识
村民阻止施工是属于哪类案件

一、村民阻止施工是属于哪类案件村民阻止施工的行为，从法律角度分析，属于妨害施工生产纠纷的一种。这种纠纷通常被归类为排除妨害纠纷案由。1．排除妨害纠纷，简而言之，是指由于某人的物权受到他人的现实妨害，进而引发的以排除这种妨害为目的的纠纷。2．在此类案件中，受到妨害的权利人有权要求妨害人排除妨害，使自身的物权恢复到圆满状态。3．具体到村民阻止施工的情况，若施工活动依法进行，而村民的阻挠行为对施工造成实际妨碍，则属于排除妨害纠纷的范畴。二、村民阻碍施工的案由分析在分析村民阻碍施工的案由时，我们首先要明确排除妨害纠纷的构成要件。一般来说，排除妨害纠纷的构成要件包括：1．被妨害的标的物必须仍然存在，且由所有人占有；2．妨害人以占有以外的方式妨害权利人行使权利，且这种行为必须是持续进行的；3．妨害必须是不正当的。针对村民阻碍施工的情况，我们需要判断施工活动是否合法、村民的阻挠行为是否持续进行、以及该行

2024-07-31

363人看过
管制
寻衅滋事罪阻挠施工索要钱财的量刑标准是什么

寻衅滋事罪阻挠施工索要钱财的量刑标准一般是五年以下有期徒刑、拘役或者管制，情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。一、涉嫌寻衅滋事罪委托律师辩护的费用是多少？涉嫌寻衅滋事罪委托律师辩护的费用不是法定的，主要和以下因素有关：(一)耗费的工作时间；(二)法律事务的难易程度；(三)办理法律事务所需律师人数和承办律师的业务能力；(四)委托人的承受能力和所在地社会经济发展状况；(五)律师可能承担的风险和责

2023-02-17

446人看过
交通事故责任认定
阻拦道路交通是否构成违法犯罪

故意阻挡交通通常由交警按照道路交通安全法进行处理，但是故意阻挡交通的行为人不按照交警处理结果执行，造成扰乱公共秩序的，可以由民警按照扰乱公共秩序进行处罚。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告、令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处20元以上200元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。因采取不正确的方法拖车造成机动车损坏的，应当依法承担补偿责任。一、交通事故责任认定方法根据因果关系认定交通事故责任在交通事故责任认定中，因果关系是指交通事故当事人造成事故损害后果与涉及违法的事故原因之间的直接关系，即事故的直接原因；引

2023-03-01

471人看过
法律综合知识
开发商被阻挠施工延期交房有赔偿吗

延迟交付房产属于违反合约行为，理应承担相应的违约责任并对造成的损失进行赔偿。若任何一方有违约情况出现，则应当要求其承担恢复履约、实施适当的补偿性措施以及对损失进行赔偿等违约责任。对于因违约而给另一方带来的损失，损失赔偿金额应当与违约所导致的实际损失相匹配，其中也包括了在合同履行完毕之后可能获取到的潜在利益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-07-24

61人看过

法律综合知识
阻工是否构成破坏生产经营罪

一、阻工是否构成破坏生产经营罪阻工不构成破坏生产经营罪，而是属于民事违法行为，扰乱企业正常工作秩序，则涉嫌违反《治安管理处罚法》，应当处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；（四）非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；（五）破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日

2023-12-16

463人看过
法律综合知识
阻拦其他人犯罪的行为是否构成犯罪中止

一、阻拦其他人犯罪的行为是否构成犯罪中止如果在犯罪过程中，自动有效地防止犯罪结果发生，构成犯罪中止。犯罪中止存在两种情况：1、在犯罪预备阶段或者在实行行为还没有实行终了的情况下，自动放弃犯罪；2、在实行行为实行终了的情况下，自动有效地防止犯罪结果的发生。《刑法》第二十四条【犯罪中止】在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。二、犯罪过程中怎样才算中止（一）行为人主观上具有中止犯罪的决意。即行为人在客观上能够继续犯罪和实现犯罪结果的情况下，自动作出的不继续犯罪或不追求犯罪结果的选择。1、行为人明确认识到自己能够继续犯罪或实现犯罪结果；2、中止行为的实施是行为人自动作出的选择；3、中止犯罪的决意必须是完全的、无条件的、彻底的，不是部分的、有条件的或暂时的。中止犯罪的主观原因，有的是惧怕受到刑罚的惩

2021-10-13

196人看过