建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据-法师兄

建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 20:13:14 317 人看过

建设工程索赔程序是什么，需要什么证据？1。我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的索赔程序为：1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知书；

<2）索赔意向通知书发出后28天内，工程师应提交索赔报告和有关资料，以赔偿经济损失和（或）延长工期；3）工程师应在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内，未答复或者未向承包人提出进一步要求的，视为索赔已获批准；索赔事件继续发生时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔事件结束后28天内向监理工程师提供相关资料和最终索赔报告。（1）招标文件。是工程合同文件的依据，包括通用条款、专用条款、施工技术规程、工程量清单、工程范围说明、现场水文地质资料等，是工程造价的基本信息。它们不仅是承包商投标价格的依据，也是索赔时计算额外费用的依据。（2）投标报价文件。承包人在投标报价文件中分析计算各主要工种的施工单价，分析各主要工程量的施工效率和进度，列出施工所需设备、材料的数量和价值，并对施工过程中各阶段所需资金提出了要求。所有这些文件在中标并签订施工协议后，都成为正式合同文件的一部分和施工索赔的基本依据。（3）施工协议及其附件。在签订施工协议前，如果在中标价格、施工方案和合同条件的讨论纪要中对招标文件中的合同条款进行了修改或说明，则该纪要将作为今后索赔估价的依据。

对于“建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据”的问题，施工协议及其附件、投标报价文件、招标文件可以作为建设项目的索赔证据。如果有问题，纠纷就不会这么简单了。你可以向律师咨询。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

保证
建设项目的设立程序与流程

项目的立项程序包括提交项目建议书、可行性研究、设计、准备施工和最终评估。首先提交项目建议书作为项目建设的基础，经批准后进行可行性研究以确定项目可行性，然后进行设计、准备施工等工作。最后在生产、竣工和考核阶段对项目进行评估和总结。项目的立项程序在建设项目的最初阶段开始。在此阶段,需要提交项目建议书,这是项目建设的基础。在项目建议书获得批准之后,需要进行可行性研究,以确定项目在技术和经济上的可行性。在可行性研究完成之后,可以开始进行设计、准备施工等工作。最后,在生产、竣工和考核阶段,对项目进行最终的评估和总结。项目建议书与可行性研究根据我国《项目建议书与可行性研究管理办法》的规定，项目建议书和可行性研究是项目投资决策的重要依据。它们分别处于项目投资决策的前期和中期阶段，具有不同的法律地位和法律效力。项目建议书，是指投资者为进行某项投资项目而提出的书面报告。根据《项目建议书管理办法》的规定，项目

2023-11-11

384人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔程序是怎样的，需要哪些证据

一、建筑工程索赔程序1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《2013年清单计价规范》规定：9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索

2023-04-04

437人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容

1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程施工索赔证据（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工

2023-03-20

288人看过

经理
项目经理在建设工程中需要履行的职责是什么？

（1）贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度；（2）严格财务制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系；（3）执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款；（4）对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。项目经理的安全生产职责1．对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任；2．贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施；3．在组织项目工程业务承包，聘用业务人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作；4．健全和完善用工管理手续，录用外包队必

2023-07-11

239人看过
法律综合知识
项目合同索赔的程序

1.承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2.总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3.承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4.总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5.总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6.总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。一、工程延期由谁审批工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利

2023-03-12

195人看过
法律综合知识
项目建设单位是指什么

所谓建设单位，通常就是我们所说的对建设工程项目进行投资或设立的发起者或投资者，亦可以被称作资方单位或是项目业主这一重要角色。在一系列的项目阶段中，对于建设单位所涉及到的概念或许会有些许的差异。项目筹备以及实施的关键时刻，建设单位往往是负责领导并指导项目管理工作的核心力量，或许它是一家具有法人地位的专门机构，负责统筹规划整个工程的所有环节，包括但不限于进度掌控、品质监管、资金运作以及与合同相关的诸多事宜。在特定情境下，例如城市及乡村规划、土地政策管理、环境污染防治等等方面，建设单位也可能并非实际意义上的投资或者管理实体，而仅仅是项目初始时提出相关倡议的单位。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）

2024-04-23

222人看过
银行贷款
项目建设协议书是什么

一、项目建设协议书是什么项目建设协议书是指在项目正式开始之前，双方就项目建设的相关内容协商达成一致签订的协议书。二、2022建设项目征地程序是什么（一）用地预审：由建设单位到市国土资源房管局办理用地预审手续（已办理计划规划的项目用地自第（三）条开始办理）；（二）规划选址：建设单位持用地预审文件等资料到规划部门办理规划选址手续；（三）计划立项：由建设单位持相关文件到计划管理部门办理计划立项手续；（四）征地申请：由建设单位持规划、计划、图纸等材料向市统一征地办公室申请办理征地手续；（五）权属确认：由市统一征地办公室将相关材料转权籍管理部门进行土地权属地类确认，并定界测量；（六）地上物清点：由市统一征地办公室会同被征地单位等相关部门对征地范围内地上物进行清点；（七）签订协议：由市统一征地办公室拟定征地补偿安置协议，并与被征地单位签订协议，约定征地补偿、安置和土地付款等事项；（八）组件报批：对涉及

2023-06-07

51人看过

业主
建设项目变更申报和审批的具体程序是什么

1。业主指令的变更：业主指令的变更由总监理工程师直接下达，驻地监理执行。变更资料报监理工程师和合同部备案。如果涉及设计变更，设计代表应更改设计图纸。监理工程师按有关规定决定变更工程时，应向承包人发出意向通知，主要包括：变更的工程、合同文件的部分或内容；变更的原因、依据及有关文件、图纸、资料；要求承包人安排变更工程的施工或相应修改合同文件，并向监理工程师提交变更对造价影响的评估报告。3。承包人提出的变更：承包人按程序提出变更申请，经监理工程师批准后实施。具体申请和审批程序如下：1）承包人申请时，应首先提交申请和内容报告，包括变更原因、变更方案、变更数量、单价和费用，并报驻地办事处批准。2）驻地监理审核接到承包人的变更申请后，驻地监理及时进行调查分析，收集相关资料，对变更内容、技术方案、变更工程量等进行审核，并将审批意见报承包人工程部监理代表处。工程部收到驻地监理签字认可的工程变更申请材料后，

2023-05-07

133人看过
开标
早期建设项目的质量要求是什么

前期建设项目的质量要求是什么？挖孔桩工程的质量控制及标准：。桩开挖前应复查轴线位移；2。开挖过程中应控制直径、垂直度、嵌岩深度、铰孔直径、墙体钢筋绑扎及混凝土浇筑质量、相邻桩底刚度角的检测；3。控制拣底是否符合要求，及时封底或清除水渣后及时灌注。放置钢筋笼前，应重新检查钢筋笼的编号、规格、焊接或机械连接、保护层固定等控制项目；5。轴线和标高应标有红色油漆席，偏心桩中心的横线应标有黄色油漆，桩位置（基坑）应标明损坏损坏的损坏。基础几何尺寸识别：如桩径D＝XX，椭圆桩直截面L＝XX，用红漆写在砖围裙上；＜P＞6。灌注桩钢筋笼质量标准：主筋规格、数量、间距符合要求；钢筋箍设置正确，骨架焊接牢固平直，焊接接头位置符合要求；螺旋箍筋规格，启动圈数、间距、加密截面、搭接长度符合要求。机械钻孔灌注桩的质量控制及标准：

2023-05-07

194人看过
视听资料
工程建设中的索赔技巧是什么

有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题，认真研究招标文件中的合同条款和规范，仔细检查施工现场，探索可能出现的索赔机会，在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中，应考虑生产效率，将项目成本与投入资源效率相结合。这样，在施工过程中论证索赔的原因，就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中，如果没有生产效率降低的信息，很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反，可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善，在投标时未能达到效率。因此，应采取措施提高效率，加快工期。为证明效率降低，承包商应做好施工记录，记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中，承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求，修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成，作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如：合同中没有索赔条款；没有延期付

2023-05-07

286人看过
业主
建设工程中索赔的概念是什么

索赔是指承包商(施工单位)在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主补偿损失的一种权利要求。承包商是工程项目的承建者，在整个项目施工的全过程中始终面临设计问题、设备材料问题、不能按期支付等矛盾，因而提出索赔较为频繁。但如果业主(建设单位)由于施工单位因工期、质量等应承担责任的问题发生了实际损失，也可以向施工单位要求赔偿，这称为反索赔。索赔是双向的，承包人和发包人可以相互索赔。索赔是当事人实现合法权益的救济手段，也是一个过程。一般意义的索赔包括两个阶段，第一阶段中，当事人一方直接向另一方提出赔偿和补偿的主张，建筑行业称其为索赔通知。如果能够通过协商一致，则索赔结束。实践中表现为索赔对方对索赔通知的内容予以确认，也就是工程签证，从而直接作为结算的依据。如果双方未能达成一致，一方当事人向裁决机构提出索赔主张，那么就进入了索赔的第二个阶段，即争议的解决阶段。需要注意的是，索赔

2023-06-15

96人看过

承诺
保险索赔需要什么程序？保险索赔的原则是什么

保险理赔的过程是什么，保险理赔的原则是什么？I.保险索赔需要什么程序？第二十二条规定：保险事故发生后，保险人依照保险合同要求赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人、被保险人、被保险人应当按照保险法规定的程序处理或者受益人应当向保险人提供其能够提供的有关确认保险事故性质、原因和损失程度的证明和资料。按照合同约定，保险人认为有关证明和资料不完整的，应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。第二十三条规定，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后，应当及时核实；情况复杂的，除合同另有约定外，保险人应当在三十日内核实。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人；对负有保险责任的，保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行赔偿或者给付保险金的义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险

2023-05-31

310人看过
业主
工程项目建设基本程序

工程基本建设程序主要有以下几个阶段：1、项目建议书阶段；2、可行性研究阶段；3、初步设计阶段；4、施工图设计阶段；5、建设准备阶段；6、建设实施阶段；7、竣工验收阶段；8、后评价阶段。一、工程项目管理主要内容是什么1．业主的项目管理（建设监理）业主的项目管理是全过程的，包括项目决策和实施阶段的各个环节，也即从编制项目建议书开始，经可行性研究、设计和施工，直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理。由于工程项目的一次性，决定了业主自行进行项目管理往往有很大的局限性。首先在项目管理方面，缺乏专业化的队伍，即使配备了管理班子，没有连续的工程任务也是不经济的。在计划经济体制下，每个建设单位都要配备专门的项目管理队伍，这不符合资源优化配置和动态管理的原则，而且也不利于工程建设经验的积累和应用。在市场经济体制下，工程业主完全可以依靠社会化的咨询服务单位，为其提供项目管理方面的服务。如图1．1．1所示，监理

2023-02-26

61人看过