工期延迟索赔条件-法师兄

工期延迟索赔条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 20:08:11 264 人看过

一、工期延迟索赔条件

工期延迟索赔条件如下：

1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失

2.因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失

3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加

4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.

5.非承包人的原因导致工程的暂时停工

6.物价上涨，法规变化及其他

二、工期延迟有哪些风险

1.人工、材料费、机械费价格上涨

一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。

2.企业管理费增加

当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。

3.现金流风险

发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。

此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。

三、工期延迟的原因有哪些

1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

4.设计变更和工程量增加的。

5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6.发生不可抗力。

7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下：1．甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2．甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3．甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4．甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5．一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6．专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是：可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的，当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单

2023-09-17

79人看过
收房
如何对延迟收房提出索赔

日前，有多位购房者反映，自己购买的商品房到期时无法交付，开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道，在商品房延迟交付的情况下，购房者应该如何追究开发商的违约责任，从而维护房产。近日，不少购房者反映，自己购买的商品房到期无法交付，开发商也从未对延期交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道在商品房迟延交付时，如何追究开发商的违约责任，从而保障自己的权益。去年8月，常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺，今年5月底前交房，他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书，但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况，发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称，今年6月18日交房。然而，6月18日，虽然开发商给

2023-05-08

251人看过
法律综合知识
门面房延迟交付怎么索赔

有关延期交付房屋时的违约金赔付问题，通常情况下其金额需等同于违约行为给当事人带来的真实且确定性的经济损失规模。在此基础上，细化的违约责任范围包括：首先，按照双方签署的书面合同所载明的违约金金额及其相应的赔偿方式进行精确执行；其次，所谓的违约金，即是依据协议各方的事先约定或者相关法律法规的明确规定，在任何一方出现违约情形时，必须向对方支付的相应数额的金钱补偿。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2024-08-21

128人看过
罚金
工程工期延误索赔办法

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。3、发包人或者工程师签认的签证。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定。8、工程有关的图片片和录象，备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认。9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。10、其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工

2023-07-03

211人看过

法律综合知识
飞机延迟多长时间可索赔延误费用

在常规情况下，若航空公司所运营的航班出现了延误时间长达四个小时甚至更长的状况，航空公司便有责任向乘客提供适当的经济赔偿。航空公司会依据航班实际延误时间为四小时至八小时以及超过八小时两种情况，实施不同程度的经济补偿措施。对于延误时间在四到八小时以内的情形，航空公司可为每名乘客提供价值三百元人民币的机票优惠或者以平等价值的其他形式进行补偿，同时也可以给予现金补偿，金额为两百元人民币。而对于延误时间超过八小时的特殊情况，每名乘客将享受价值四百五十元人民币的机票优惠或者以平等价值的其他形式进行补偿，同样的，也可以选择以现金方式支付，金额为三百元人民币。《中华人民共和国民用航空法》第一百二十六条旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失，承运人应当承担责任；但是，承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生，已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施的，不承担责任。

2024-07-23

348人看过
收房
如何向开发商索赔延迟收房

日前，有多位购房者反映，自己购买的商品房到期时无法交付，开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道在商品房迟延交付时，如何追究开发商的违约责任，从而保障自己的权益。去年8月，常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺，今年5月底前交房，他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书，但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况，发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称，今年6月18日交房。然而，6月18日，虽然开发商给他发了书面“入住通知书”，但他发现小区的电子监控系统一无所获，很多路灯没有安装。另外，售楼人员无法打开他家的房门，使他无法顺利入住。

2023-05-08

344人看过
法律综合知识
延迟交房索赔需要注意什么

首先，购房者应当积极收集卖家逾期交房的相关证据材料，同时仔细保存因延迟交房所产生的额外经济损失的具体凭证。此外，购房者还需关注法律关于诉讼时效方面的规定，以便在适当的时间内依法维护自身权益。对于逾期交房的处理方式和退房条件，购房者也需要有清晰的认识。通常情况下，若卖家延迟交付期限达到30至90个自然日，那么购买方便有权提出退房请求。在此基础上，卖家应当按照合同约定向购买方支付相应的违约金或者赔偿损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人们银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

2024-05-12

322人看过
业主
如何处理工程延期索赔

在工程项目中，工期索赔是合同管理的重要组成部分。但目前中国的特点是普通业主不考虑。在处理延误索赔时，我认为应慎重行事，注意做好以下工作：（1）延误索赔事件发生后，应及时邀请施工各方到现场调查，了解事件原因，确定事件性质，并区分风险的归属；（2）在事件发生过程中，督促审批部门对相关细节进行详细记录（包括照片），并由驻场工程师签字；（3）在事件发生过程中，积极协调各方，消除隐患引起延期索赔的因素，减少损失（4）按合同有关规定审查索赔资料，积极与承包人、监理人协商，达成一致意见

2023-05-07

470人看过

法律综合知识
什么是工期延误反索赔

延误工期的反索赔是：发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容，影响了发包方对工程的使用和营运生产，造成发包方的经济损失的，发包方可向承包方进行反索赔。什么是工期延误反索赔的法律依据《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技

2022-06-10

480人看过
迟延履行
迟延履行合同的条件

迟延履行，又称债务人迟延或逾期履行，是指债务人能够履行，但在履行期限届满时却未履行债务的现象，构成迟延履行。一是存在着有效的债务；二是能够履行；三是债务履行期的届满后，债务人没有履行债务，这里的没有履行不包括不适当履行或者其他履行不完全的行为（如履行地点不当）；四是，债务人未履行不具有正当事由。是否构成迟延履行，履行期限具有重要意义。具体可区分确定期限、不确定期限和履行期限不明确三种情形。（一）定有履行期限的，履行期限的届满是指履行期限的最后时间的来临。上述原则，存在例外。首先，关于往取债务，即由债权人到债务人的住所请求债务履行的债务。其次，其他以债权人的协助为必要的债务，比如债务人交付标的物需要债权人受领的情形。对于此类债务，即使存在确定的期限，倘若债权人没有到债务人所在地催收债务，或者债权人作出必要的协助，债务履行期限地经过，亦不使债务人陷于迟延。最后，票据债权人行使票据债权只有一种法

2023-02-25

308人看过
法律综合知识
房屋延迟交付索赔标准是多少

若非不可抗力等因素所致，无论何种缘由，开发商未能按照约定如期交付房屋的情况下，均应承担相应的违约赔偿责任。在逾期60天之内，开发商需依照合同约定每日向业主支付总房价款的万分之三作为违约金；而当逾期超过60天时，业主有权依据相关法律法规解除购房合同。在此情形下，开发商须于收到业主发出的解约通知书之日起60日内全额返还已支付的房款，同时还需按照已支付房款的百分之五额外支付违约金。此外，业主亦可选择要求开发商继续履行合同义务，此时开发商需按照合同约定每日向业主支付总房价款的万分之五作为违约金。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以

2024-05-19

361人看过
法律综合知识
中山市新房延迟交付如何索赔

针对延期交付房屋所产生的赔偿问题，现行的法定赔偿标准是：开发商应以每日向买方支付购房总价百分子五作为标准，计算违约金额。倘若发生纠纷时，当事人因约定的违约金过高而提出减少违约金要求的，其所能接受的最高限额应该是在违约金超过实际损失的30％的情况下才能够适当调整；反之，若当事人认为约定的违约金过低，不足以弥补其实际损失，则有权申请增加违约金数额，具体金额应该按照违约行为给当事人造成的实际损失来进行判定。《中华人民共和国民法典》第一百八十六条因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

2024-07-28

65人看过

法律综合知识
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么的法律依据《民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2022-07-01

164人看过
法律综合知识
重新施工延误工期能否索赔

对于重新施工延误工期的行为可以申请索赔。承包人应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。重新施工延误工期能否索赔的法律依据《民法典》第五百七十七条？当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百七十七条　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2022-06-24

254人看过