建筑工程发包人有哪些职责
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 14:30:48 237 人看过

1、发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程;

2、未经验收的建设工程,发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程,发现质量问题的,由发包人承担责任;

3、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用;

4、由于发包方变更计划,提供的材料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作

(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;

(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;

(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

根据发布方式的不同,建设工程承包合同主要有两种方式:(1)发包方与承包方就整个建设工程从勘察、设计到施工签订总承包协议,由承包方对整个建设工程负责。这里的承包方可以是一家单位,对大型工程或结构复杂的工程,也可以由两个以上的承包单位共同与发包方签订总承包合同。(2)由发包方分别与勘察人、设计人、施工人签订勘察、设计、施工合同,实行平行发包。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月04日 07:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程发包相关文章
  • 建筑工程管理的职责有哪些和如何进行建筑工程管理
    1、根据领导分配的施工任务,认真做到三熟悉,即要熟悉图纸、现场、规范。2、审查施工单位的施工组织设计和质量保证体系,并提出意见,监督执行3、参加设计图纸会审和技术交底会议。4、会同施工单位搞好施工前的准备工作,复查施工单位的工程测量定位、抄平放线工作。5、严格检查工程质量,对违反设计及施工规范的,有权采取制止、返工等措施,并及时向领导汇报。施工管理人员应对工程质量事故负责。6、循序检查各工序质量,对隐蔽工程要坚持到现场跟踪检查,对关键部位的检查应作施工记录,严格隐蔽工程验收,7、工程变更工作按程序办理签证。8、协助施工单位做好安全防范工作,组织好文明施工。9、原材料进场后组织监理单位对施工单位所采购的材料进行验收及检测,对所管工程主辅材都要求使用合格以上产品,并注明厂家和商家。如发现不合格产品,必须责令施工方将不合格产品退场,如发现施工方违反协议,使用不合格产品,有权勒令返工、停工,并及时
    2023-04-05
    175人看过
  • 建筑工程可否分拆承包,建筑工程承包一般有哪些
    一、建筑工程可否分拆承包建筑工程不得分拆承包。建筑工程一般实行总承包,禁止发包单位将建筑工程肢解发包。《中华人民共和国建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承
    2024-01-30
    499人看过
  • 承包建筑工程的程序有哪些
    具体内容如下:1、项目启动:在工程总承包合同条件下,任命项目经理,组建项目部。2、项目初始阶段:进行项目策划,编制项目计划,召开开工会议;发表项目协调程序,发表设计基础数据;编制计划、采购计划、施工计划、试运行计划、财务计划和安全管理计划,确定项目控制基准等。3、设计阶段:编制初步设计或基础工程设计文件,进行设计审查,编制施工图设计或详细工程设计文件。4、采购阶段:采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5、施工阶段:施工开工前的准备工作,现场施工,竣工试验,移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。6、试运行阶段:对试运行进行指导和服务。7、合同收尾:去的合同目标考核证书,办理决算手续,清理各种债权债务;缺陷通知期限满后去的履约证书。8、项目管理收尾:办理项目资料归档,进行项目总结,对项目部人员进行考核评价,解散项目部。一、自然人能否承包建筑工程1、自然人不具有工程承包的资质,所以
    2023-04-06
    339人看过
  • 人防工程建筑有哪些
    一、人防工程建筑有哪些(一)按构筑形式人防工程按构筑形式可分为地道工程、坑道工程、堆积式工程和掘开式工程。1、地道工程地道工程是大部分主体地面低于最低出入口的暗挖工程,多建于平地。2、坑道工程坑道工程是大部分主体地面高于最低出入口的暗挖工程,多建于山地或丘陵地。3、堆积式工程堆积式工程是大部分结构在原地表以上且被回填物覆盖的工程。3、掘开式工程掘开式工程是采用明挖法施工且大部分结构处于原地表以下的工程,包括单建式工程和附建式工程。单建式工程上部一般没有直接相联的建筑物;附建式工程上部有坚固的楼房,亦称防空地下室。早期人防工程多为地道工程。80年代以来人防建设实行了指导思想的战略转变,强调平战结合,为经济建设和城市建设服务,新建的人防工程多为掘开式工程,位置较好,质量较高。同时,为了吸引人们到地下来,为人们提供比较舒适的环境,一些人防工程装修的档次普遍高于地面建筑。(二)按战时功能人防工程按
    2023-06-04
    417人看过
  • 建筑工程监理的作用及职责有哪些
    一、建筑工程监理的作用及职责有哪些建筑工程监理的作用有:1.控制工程进度控制:是指项目实施阶段(包括设计准备、设计、施工、施工前准备各阶段)的进度控制。控制的目的是通过采用控制措施,确保项目交付使用时间目标的实现。工程质量控制:监理工程师组织参加施工的承包商,按合同标准进行建设,并对形成质量的诸因素进行检测、核验,对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程。工程投资控制:不是指投资越省越好,而是指在工程项目投资范围内得到合理控制。2.管理合同管理:建设项目监理的合同贯穿于合同的签订、履行、变更或终止等活动的全过程。信息管理:监理工作是围绕着动态目标控制展开的,而信息则是目标控制的基础。3.协调工程监理需要全面地组织协调。建筑工程监理的职责有:1.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;2.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;3.审查分包单位的资质,并提出
    2023-08-11
    222人看过
  • 建筑工程如何发包?
    发包建筑工程的方式是:1、招标发包,由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,按照特定程序择优选择的方式;2、直接发包,由发包人直接选定特定的承包人,与其签订建筑工程承包合同的发包方式。(一)建筑工程发包与承包的特征建筑工程发包、承包同计划经济时期建筑工程生产管理及其他相关发包、承包活动相比,主要有以下几个方面的特征:1.发包、承包主体的合法性建筑工程发包人或总承包单位将建筑工程发包或分包时,要具有发包资格,符合法律规定的发包条件:(1)发包主体为独立承担民事责任的法人实体或其他经济组织;(2)按照国家有关规定已经履行工程项目审批手续;(3)工程建设资金来源已经落实,(4)发包方有与发包的建设项目相适应的技术、经济管理人员;(5)实行招标的,发包方应当具有编制招标文件和组织开标、评标、定标的能力。不具备第(4)、(5)项条件的必须委托具有相应资格的建设管理咨询单位等代理。承包
    2023-07-28
    487人看过
  •  建筑工程施工人的责任有哪些方面?
    该段内容讲述了施工人的责任可以归结为两类:一是施工质量不符合约定的违约责任,二是施工过程中产生的损害赔偿责任。施工人需要承担因施工质量不符合约定的修理或返工改建责任,以及因施工人致使建设工程中造成人身和财产损害的损害赔偿责任。施工人的责任可以归结为两类:一是施工质量不符合约定的违约责任,二是施工过程中产生的损害赔偿责任。因施工人致使建设工程质量不符合约定的应当无偿修理或者返工改建、造成逾期交付的应当承担违约责任,因施工人致使建设工程中造成人身和财产损害的应当承担损害赔偿责任。 施工人质量责任与损害赔偿责任根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定,施工人在建设工程施工过程中承担着重要的质量责任。施工人应当保证施工质量,严格按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工,并对施工质量承担相应的责任。如果施工人的施工质量不符合要求,导致建设工程出现质量问题,建设单位或者使用人可以要求施工人承担相应
    2023-08-26
    493人看过
  • 发包人不承担侵权责任可否不为被告,建筑工程有哪些
    一、发包人不承担侵权责任可否不为被告发包人不承担侵权责任的,发包人也可能会成为被告,实际施工人可以以发包人为被告主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、建筑工程有哪些发包方式1、工程总包的方式发包人将全部工程发包给一个施工单位,或发包给由多个施工单位组成的施工联合体,作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。总承包单位在承包工程后,主要依靠自己的施工力量完成施工任务。其可以视工程的需要,并经过发包人同意后,再委托其他施工单位作为分包
    2023-06-15
    487人看过
  • 建筑工程承包合伙协议书范本,建筑工程承包流程有哪些
    一、建筑工程承包合伙协议书范本建筑工程承包合伙协议书范本如下:合伙人:________(以下简称甲方)合伙人:________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一合伙宗旨二合伙经营项目和范围三合伙期限四出资额、方式及比例五盈余分配与债务承担六退伙七权利与义务八禁止行为九合伙期满十纠纷解决十一生效及补充合伙人:___________年___月____日二、建筑工程承包流程有哪些建筑工程承包流程有:1.项目启动:在工程总承包合同条件下,任命项目经理,组建项目部。2.项目初始阶段:进行项目策划,编制项目计划,召开开工会议。3.设计阶段:编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段:采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段:移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。6.试运行阶段:对试运行进行指导和服务。
    2023-06-06
    159人看过
  • 如何承包建筑工程?承包工程好的建议有哪些
    一、如何承包建筑工程承包需要资质,不管是总承包还是专业承包或者劳务承包;从法定程序上来说,如果没有资质,是不能够承包工承包需要资质程的,现在这种状态只能走借用资质挂靠这条路才能直接承包工程,但是需要给挂靠单位提管理费,一般不少于5个点。工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,负责承建工程项目的过程程承包主要有三种类型:(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道,导井和地下道):桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、硫浚防波塌);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古建筑工程等。(2)以资源为基础的工程,如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等,二、法律上有关资质的规定《中华人民共和国建筑法》第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和
    2024-02-09
    66人看过
  • 建筑工程总包和分包要承担哪些责任
    工程出现事故总包和分包承担连带责任。二人以上依法承担连带责任的,权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定;难以确定责任大小的,平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建筑法》第二十九条,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工
    2024-04-28
    168人看过
  • 建筑工程实行招标发包的发包单位应当将建筑工程发包给谁
    《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定:建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建
    2023-06-13
    260人看过
  • 建筑工程发包方式有哪几种,建筑工程发包方将工程承包给无资质单位怎么处罚
    建筑工程发包方式有招标发包和直接发包两种,建筑工程发包方将工程承包给无资质单位的处罚是处以罚款并责令改正,一般罚款的金额为50万元以上100万元以下。一、建筑工程发包方式有哪几种建筑工程发包方式有两种:招标发包、直接发包。招标发包是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,吸引承包人参与竞争,按照特定程序择优选择。直接发包是指由发包人直接选定特定的承包人,与其进行直接协商谈判,对工程建设达成一致协议后,与其签订建筑工程承包合同的发包方式。二、建筑工程发包方将工程承包给无资质单位怎么处罚建筑工程发包方将工程承包给无资质单位的处罚是责令改正,处以罚款。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款,处50万元以上100万元以下的罚款。三、建筑工程发包与承包的原则是什么1承发包
    2022-06-30
    428人看过
  • 建筑工程应怎样发包
    发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。建筑工程发包要遵守的规定建筑工程的发包,是指建筑工程的建设单位(或总承包单位)将建筑工程任务(勘察、设计、施工等)的全部或一部分通过招标或其他方式,交付给具有从事建筑活动的法定从业资格的单位完成,并按约定支付报酬的行为。
    2023-08-17
    210人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程发包是指建设工程合同的订立过程中,发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。 发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该... 更多>

    #工程发包
    相关咨询
    • 建筑工程发包人可以解除建筑工程合同的情形有哪些
      西藏在线咨询 2022-05-06
      在什么情况下可以解除建筑工程合同一、有下列情形之一的,属于无效合同的,可以解除建筑工程合同: ①一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 ②恶意串通,损害国家、集体或者第三者利益 ③以合法形式掩盖非法目的 ④损害社会公共利益 ⑤违反法律、行政法规的强制性规定。 二、发包人可请求解除合同的情形有: ①因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格,在发包人提出的合理期限内,承包人拒绝修复的; ②工
    • 建筑工人的工程职责分别有哪些职责,为什么呢?
      辽宁在线咨询 2022-08-14
      工程部主管岗位职责 1、监督开发项目的施工图设计,工程进度,工程质量 2、对开发项目的技术施工方案进行审核 3、对集中采购的材料及设备进行技术把关 4、是工程总监管理区域内开发项目的工程管理,大概4-5个项目,每个项目都设项目经理,此人是一个管理监督角色不是执行者,需要监管下面的项目经理
    • 建筑工程工程监理责任包括哪些
      辽宁在线咨询 2022-04-10
      违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正或者停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款:(一)建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的;(二)建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的;(三)建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的;(四)工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的。
    • 建筑工程施工转包违法分包的情况有哪些,建筑工程转包
      浙江在线咨询 2021-11-20
      根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》法分包是指以下行为:1、总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的单位;2、建设工程总承包合同中没有约定,也没有得到建设单位的认可。承包人将承包的部分建设工程移交给其他单位。;3、施工总承包单位将施工主体结构分包给其他单位;4、分包商将其承包的建设项目重新分包。因此,建筑工程非法分包的情况可以分为以下几种:(一)施工单位将承包的
    • 哪些人可以承包承包建筑工程
      四川在线咨询 2021-11-17
      个人不能承包建筑工程。《建设工程施工发包与承包违法行为查处管理办法》第六条,有下列情形之一的,属于违法发包:(一)建设单位向个人发包工程;(二)建设单位向不具备相应资质的单位发包工程的;(三)依法未招标或者未按照法定招标程序发包的;(四)建设单位设置不合理的招标条件,限制和排斥潜在投标人或者投标人的;(五)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分,发包给不同的施工总承包商或者专业承包商。