工期延误多少天可以解除合同
来源:互联网 时间: 2024-07-18 18:29:35 228 人看过

一、工期延误多少天可以解除合同

工程建设方面并无明确的时限规定。

然而,工期延误常常被视为是违反合同契约的行为,如果未能按照合约中所预定的日期完成施工,发包方有权解除合约,同时要求承担相应的经济赔偿责任。但是,如果在合约中另有明示条款,则需要依据具体情况予以判断和处理。对于承包商而言,若在合同所规定的期限内无法实现工程的完工,并且在收到发包商的适当催告后的合理期间仍然没有完成,那么,发包商同样有权依法解除该份合同。

《民法典》第五百六十二条

当事人协商一致,可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。

二、工期延误的情形有哪些?

导致工程工期延误的原因大致包括以下几种情况:

第一,工程量显著增长致使工作进度无法按照原定计划推进;

其次,发包方对工程设计方案进行修改也会影响到工程进度;

再次,若发包方未能按照相关合约规定的期限内提供工程所需的设计图样以及其他施工方面必要的数据信息,将直接导致工程进度受到阻碍;

此外,若发包方未能按时支付工程款项,同样可能危及工程进展速度;

另一方面,如果发包方指定的分包单位与其承包方在实际施工过程中的沟通配合存在困难和障碍,亦会对整体工程进度造成不良影响;

最后,像工程质量的鉴定评估以及不可抗力因素或者其他多种特殊状况都是可能导致工程工期延误的重要因素。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

法律是一种普遍的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益,更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题,“工期延误多少天可以解除合同”,法律的学习和理解是一项长期的任务,需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程,把它看作是一次自我提升的机会,以便更好地适应社会的发展和变化。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 11:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 装修公司拖延工期可以解除合同吗?
    装修公司主要合同义务经过催告仍不履行的,构成根本违约,非违约方依据法律享有法定解除权。通常催告期限为三个月。一、合同解除权的行使期限有哪些合同解除权的行使期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使。法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。二、合同解除期限是什么第一种是在法定或当事人约定期限内行使。需注意的是无论法定期限还是约定期限,在性质上都属于除斥期间,解除权于预定存续期间届满当然消灭。当事人行使约定解除权的期限,应明确地写入合同中。在有法律规定的解除期限时,当事人之间也可以通过约定解除权行使的期限来改变法定解除期限。第二种是在对方当事人催告后的合理期限内行使。这是针对解除权的行使期限法律没有规定,或者当事人没有约定而言的。在这种情
    2023-03-17
    414人看过
  • 根据合同规定延期交房多久后可以解除合同
    一、根据合同规定延期交房多久后可以解除合同开发商逾期交房3个月可以解除合同。根据相关法律的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。二、怎样认定开发商逾期交房1.因建筑没有完工而违反商品房买卖合同中的交房时间。2.不存在法律规定的不可抗力而违反买卖合同中的交房时间。3.因没有取得《建筑工程竣工验收备案表》而违反买卖合同中的交房时间。4.出现法律规定的不可抗力,而且《商品房买卖合同》中也约定开发商可以免责的原因,但开发商没有在《商品房买卖合同》约定的期限内告知购房者。5.在交付房屋时,房屋没有达到《商品房买卖合同》中约定
    2023-10-15
    95人看过
  • 建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对
    2023-04-27
    401人看过
  • 合同工期延期最长时间是多少天
    一、合同工期延期最长时间是多少天不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二、工程延期的原因(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,
    2021-11-13
    130人看过
  • 可以因为延期交付解除合同吗
    开发商延期交房催告后三个月仍未履行且不能给出正当理由的可以解除合同,并要求开发商退还已付房款及利息,承担相应的违约责任;经催告在合理期限内履行的不能解除合同,但可以要求开发商赔偿超出日期的损失。一、逾期交房通知书有没有用呢逾期交房,属于开发商违约,即使有通知书,也不能免除其违约责任。发商应该按照约定的时间来交付房屋,这是开发商的基本义务。如果开发商没有按期交房,买房人可以依照不同的情况采取不同的方式来维护自己的合法权益。根据延期交房的情况和理由不同,可以分为以下几种情况:(一)开发商延期交房,经催告后在合理期限内仍然没有履行的,但是给出延期交房的理由,这种情况下购房人没必要解除购房合同。虽然不是因为不可抗力或合同约定的免责理由,但属于购房者能够承受的范围,例如开发商资金出现问题导致停工了一段时间现已恢复等,购房者可以选择等待并且要求开发商承担违约金赔偿。(二)开发商延期交付,经催告后在合理
    2023-06-22
    423人看过
  • 交通事故误工费除以多少天可以得到日工资?
    工资收入是以天计算的。这个是我国的发放职工工资的时间标准。计算为年工资总额除以365。每天的误工收入。根据劳动和社会保障部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》规定,一个月工作日为21.75天。日工资是以月工资除以21.75天等于每日误工收入。每个月误工以当事人实际收入计算,有剩余天数以每月21.75日日平均工资乘以剩余不足一个月的天数,如果计算出大于实际月份工资的,以实际一个月的工资计算。比如误工50天,工资一个月2175元。那么是以月工资2175元(50天-30天)*(2175元/21.75天),那么实际误工费为一个工资217520天单独计算日工资2000元,一共4175元。一、误工费的计算公式1、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。2、无固定收入的
    2023-03-28
    322人看过
  • 误工费可以赔多少天车祸?
    车祸误工费赔偿标准会结合本人的实际收入来进行计算。车祸误工费赔偿标准不是法定的,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。发生车祸误工费怎么算?对于误工费,当事人有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于交通事故发生地平均生活费三倍以上的,按照三倍计算;无固定收入的,按照交通事故发生地国营同行业的平均收入计算;对于住院伙食补助费,按照交通事故发生地国家机关工作人员的出差伙食补助标准计算;对于护理费,伤者住院期间,护理人员有收入的,按照误工费的规定计算;无收入
    2023-07-11
    463人看过
  • 有买房合同延期多久解除合同
    开发商逾期交房3个月可以解除合同。根据相关法律法规,出卖人延迟交付房屋或者买受人延迟支付购房款,经催告后三个月合理期限内未履行的,一方请求解除合同的,应当予以支持,但另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定,经对方催告后,解除权的合理期限为三个月。对方未催告的,解除权应当自解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。买房合同注意事项有什么购房合同分为商品房销售合同和二手房销售合同。签订商品房销售合同的注意事项:1、开发商必须确认证书齐全,否则不能轻易签订销售合同。开发商必须至少持有国有土地使用权证、建设用地规划许可证和商品房预售许可证。由于土地使用证明开发商合法拥有土地使用权,中国的房屋产权必须与土地相结合。如果没有国有土地使用权,就不可能登记房屋所有权。建设用地规划许可证证明开发商有权建设房地产,经规划部门批准。商品房预售许可证证明开发商有权出售商品房。没有这个证书,开发
    2023-08-08
    270人看过
  • 解除劳动关系员工旷工多少天可以?
    一、解除劳动关系员工旷工多少天可以?旷工,指无正当理由,既不请假,或者请假未被批准而缺勤,是严重违反劳动纪律行为。但不是有旷工就可以解除合同,旷工达到所在单位依法制定的规章制度规定的可以解除合同的天数的,可以按《劳动合同法》第三十九条(二)款规定解除合同。所在单位依法制定的规章制度规定没有明确规定的,所在省市劳动争议仲裁委员会和人民法院一般都有意见,一般为连续旷工15天,累计旷工30天。二、哪些情况下单位可以单方面解除劳动关系?劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追
    2023-04-29
    65人看过
  • 装修公司延期多少天可终止合同
    一、装修公司延期多少天可终止合同根据《民法典》的规定,装修公司延期执行合同的经催告后在90天的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定除外。”合同逾期后,经催告后在合理期限内仍然不履行合同的,另一方当事人可以解除合同,合同解除后权利义务终止。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。第五百五十七条【债权债务终止情形】有下列情形之一的,债权债务终止:(一)债务已经履行
    2023-05-03
    146人看过
  • 房贷是否可以延期多少天
    一、房贷是否可以延期多少天房贷一般是可以延期的,延期三个月到六个月的时间。具体的时间,需要根据各大银行所发布的通知来进行。房贷办理延期需要的手续具体如下:1.直接致电房贷银行的客服热线,之后向银行工作人员提出延期还款的申请,说明延期还款的原因,并非故意逾期不还。2.在满足延期还款条件之后,持身份证、贷款合同、个人报告,前往贷款机构营业厅,向工作人员递交贷款延期还款申请,按照要求出示有关资料。3.客服在受理用户的申请后,会对用户的申请进行审核审批。4.银行的审批通过之后,约定还款方式,签订个人住房借款延期还款协议并办理有关手续,同时担保人在延期还款协议上签字。二、房贷逾期会被收回房屋吗如果只是短期内逾期,且偶尔一两次逾期,银行还不至于收房子,只会通过短信、电话,上门等方式加强催收。但要是房贷连续3个月逾期,或者是逾期次数累计达到6次,就会被银行认为是恶意逾期,继而向法院提起诉讼,强制要求贷款
    2023-11-30
    347人看过
  • 延期审理可以申请多少天
    一、延期审理可以申请多少天1、延期审理可以申请多少天没有明确规定。延期审理只能发生在开庭审理阶段,延期审理前已进行的诉讼行为,对延期后的审理仍然有效。但延期的时间不计算在审理期限内。2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形。第八十六条当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误期限的,在障碍消除后的十日内,可以申请顺延期限,是否准许,由人民法院决定。二、延期开庭的法定理由有哪些延期开庭的法定理由如下:1、需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定,勘验的;2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,检察院应当在1个月以内补充侦查完毕;3、由于申请回
    2023-08-08
    368人看过
  • 驾照年审可以延期多少天
    驾驶证年审可提前3个月,延迟不超过一年,都可以正常年审。一、驾照几年去审核一次驾照除了A级和B级驾照,其他驾照都是6年进行一次年审。只需要在车证到期前三个月去车管所换证就可以了六年要去审核一次。驾驶证过期一年年审不会被取消。一年内年审都可以,不会被罚款。根据相关规定,超过机动车驾驶证有效期一年以上未换证的,车辆管理所应当注销其机动车驾驶证。更换驾照需带上身份证、驾驶证、一寸白底彩色照片4张、体检表到当地车管所办理。机动车驾驶证申领和使用规定,车辆管理所办理机动车驾驶证业务,应当依法受理申请人的申请,并对申请人提交的材料进行审查。申请机动车驾驶证时,必须要如实向车管所提交法律规定的材料,并如实申报规定的事项,对申请材料实质内容的真实性负责。年检时需要携带身份证、机动车行驶证、机动车交通事故责任强制保险单副本、三角警示牌、灭火器。年检前,如果车辆有违章的,需要先处理违章。如果车管所发现受检车辆
    2023-04-11
    274人看过
  • 误工期最长多少天
    一般是1-2天,情况复杂的最多7天。一、提请逮捕7天算不算在刑事拘留期限里面刑事拘留是从拘留后的第二天开始计算,一般来说,刑事拘留时长一般为14天。在公安机关拘留后的这14天内,必须向检察院提出审查批准。检察院在7天内做出批准决定,这7天包含在14天的拘留时间内。如果检察院不批准逮捕嫌疑人,则公安机关应该立即是释放嫌疑人。如果嫌疑人涉及重大案件,检察机关可以延长审理时间至30天。所以根据情形前后时间加起来那么可能达到37天。二、看守所最长可以关多久犯罪嫌疑人在看守所最多呆多久,不同的阶段,有不同的法律规定,理论上,经全国人大批准,是没有时间限制的,但我国目前以来,尚无先例。因此,下面仅以最常见的犯罪嫌疑人被刑事拘留为例讲述,刑事拘留及批准逮捕:一般14天,最长37天。三、行政复议后需要多久时间能得到决定行政复议决定一般情形下在受理申请之日起六十日内出来;但是法律规定的行政复议期限少于六十日
    2023-03-04
    337人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 延误一天工期多少天?
      甘肃在线咨询 2022-10-10
      一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、
    • 旷工最多可以解除劳动合同多少天
      贵州在线咨询 2022-04-02
      连续旷工几天才能解除劳动合同,目前没有统一规定,这个问题是由单位规章制度规定的,但是,只有依法制定的规章制度才有效,也就是要按照《劳动合同法》第四条的规定制定企业规章制度。 《劳动合同法》第三十九条规定:“严重违反用人单位的规章制度的”,用人单位可以解除劳动合同。并且,若依据此条解除劳动合同,单位是不需要支付经济补偿金的。 但是,用人单位应当注意,适用此规定有两份个前提,一是用人单位符合法定程序制
    • 合同理解有误是否可以解除
      内蒙古在线咨询 2022-11-01
      根据本律师多年办理相关案件的经验和法律法规的规定,现对于你的问题回复如下:一、如果存在重大误解,可依法委托律师向法院起诉,要求解除合同。二、由于此类事务涉及复杂的法律关系和法律问题,不明之处可电话咨询本律师。
    • 有重大误解可以解除合同吗
      安徽在线咨询 2023-08-15
      重大误解不可以解除合同。但是可以申请撤销合同。 有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。
    • 工期延期了,多长时间解除合同?
      黑龙江在线咨询 2021-11-17
      工期延期是合同违约行为,未按合同约定完成的,发包人可以解除合同,要求赔偿损失,但合同另有约定的除外。 《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第八条规定,承包人有下列情形之一的,发包人请求解除建设工程合同的,应当予以支持: (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (二)合同约定期限内未完成,发包人催告的合理期限内未完成的; (三)已完成的建设工程质量不合格,拒绝修复的