企业发包人导致工期延误如何赔偿-法师兄

企业发包人导致工期延误如何赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 15:05:57 343 人看过

因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的损失。

什么是企业发包人

企业发包人是指以企业所有权代表身份参与承包经营活动的一方。发包人是指承包项目的甲方。根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设工程实行公开招标的，发包人应当按照法定程序和方式发布招标公告；提供包含招标项目主要技术要求、主要合同条款、评标标准和方法、开标、评标、定标程序等内容的招标文件。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较，在具备相应资质条件的投标者中，择优选定中标者。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多招标公告相关文章

法律综合知识
工期延误赔偿业主答复时间如何维权

若因工程出现延迟现象而导致工期延长，则可依循合同中约定的金额予以赔偿，或以按清单计价的工程项目为依据来计算应支付的损害额。倘若在此类情况下，双方并未有明确的合同规定可遵循，则可按照实际所遭受的损失程度进行赔偿处理，同时还需支付相当于同期银行同类型贷款利率的利息费用。然而，若造成的损害程度较为严重，那么在设定违约赔偿金的金额时，便可适度上调，但请注意，其涨幅绝不能超出实际损失过多。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2024-04-30

370人看过
扶养
医院延误病情导致死亡赔偿如何认定

1、医院因为没有办齐手续或者暂时没钱交费用而延误病人的最佳治疗时间给病人造成损害的。2、医院救护车耽搁太慢抢救不及时延误病人的最佳治疗时间造成病人损害的。延误病人最佳治疗时间给病人造成损害的医院需要承担赔偿责任。根据法律规定医疗机构及其医务人员在医疗活动中必须严格遵守科学规律和医疗卫生管理法律、法规以及诊疗护理规范和常规，因过失造成患者人身损害的，应当承担相应的法律责任。延误治疗可能是病人的原因，也有可能是医生的原因，若是由于病人自己延误治疗的，医院不需要承担责任，但若是由于医院再救治过程中出现了延误治疗的行为，导致病人病情严重，甚至造成死亡的，医院需要承担相应的民事责任与赔偿责任。下一、医院延误治疗导致死亡该怎么赔偿1、医疗费按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。2、误工费患者有固定

2023-02-26

107人看过
误工费
企业如何赔偿工伤员工的误工费

这段内容讲述的是在工伤事故中,受害方可以要求侵权人承担人身损害赔偿责任以及支付误工费。具体来说,有固定收入的受害方可以要求侵权人支付误工费,计算方法为误工收入(天/月/年)乘以误工时间;无固定收入的受害方可以要求侵权人支付误工费,计算方法为误工时间(天)乘以最近三年的平均收入水平(天/元),如果不能证明近三年的平均收入水平,则按照相同或上一年类似行业的员工平均工资(天/元)计算。虽然雇佣关系不能被视为工伤，但受害方仍然可以要求侵权人承担人身损害赔偿责任，以及支付误工费。有固定收入的：误工费＝误工收入（天／月／年）＊误工时间；无固定收入的：误工费＝误工时间（天）＊最近三年的平均收入水平（天／元）；不能证明近三年的平均收入水平：误工费＝误工时间（天）＊相同，上一年类似行业的员工平均工资（天／元）。工伤误工费的赔偿标准是什么？工伤误工费是指工伤职工因工作遭受事故伤害

2023-09-08

212人看过
不可抗力
发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的

2023-07-16

227人看过

违约金
工期延误违约金如何赔偿计算

一、工期延误违约金如何赔偿计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。二、工期延误索赔依据1.双方往来的信件及各种会议,会

2023-06-01

308人看过
法律综合知识
承包人延误工期，发包人能否解除合同

如果双方均同意解除合同，可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的，承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的，发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后，合理期限内承包人仍未继续施工的，致使合同目的不能实现的，发包人可以要求解除合同。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设

2024-05-10

500人看过
抚养费
员工失误导致公司损失，如何赔偿

一、员工失误导致公司损失，如何赔偿1、员工失误导致公司损失，赔偿要根据具体情况分析：（1）如果劳动合同有相关规定的，可以按照合同的约定进行解决；（2）可以按照实际造成的经济损失，直接从劳动者本人的工资中扣除，但是扣除的比例不能超过劳动者当月工资的20％，并且扣除后剩余的工资也不得少于当地月最低工资标准；（3）如果和劳动者协商一致，可以由劳动者直接支付所造成的经济损失。2、法律依据：《工资支付暂行规定》第十五条用人单位不得克扣劳动者工资。有下列情况之一的，用人单位可以代扣劳动者工资：（一）用人单位代扣代缴的个人所得税；（二）用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用；（三）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；（四）法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。第十八条各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的，由劳动行政部门责令

2023-08-08

500人看过
误诊
医生误诊导致病情延误怎么赔偿

一、医生误诊导致病情延误怎么赔偿?医生误诊导致病情延误的赔偿标准需要根据以下因素确定：(一)医疗事故等级;(二)医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度;(三)医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系。二、医院在医疗事故中不承担赔偿责任的情形有哪些?(一)患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗;(二)医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务;(三)限于当时的医疗水平难以诊疗。三、医生误诊导致病情延误赔偿纠纷的起诉状怎么写?1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。单位诉讼主体的，要写明单

2023-06-16

257人看过

工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
收房
企业拆迁导致停产停业，应如何赔偿？

企业拆迁停产停业会按照企业的整个生产经营的面积给予赔偿。除此之外，停产停业损失补偿还会按照企业纳税的具体情况对停产停业损失进行具体的计算；按照房子的总价值的一定比例进行计算；按照营业收入和利润进行计算；根据评估机构的评估进行计算。当然停产停业的的损失可以由双方进行协商确定。厂房拆迁停产停业怎么赔偿？企业停产停业损失补偿根据企业被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体先由征收方与企业协商确定，协商不成则可以委托房地产价格评估机构通过评估确定。如果通过协商方式确定，灵活度较大，停产期限内直接利润损失以及停产造成的违约损失、企业前期贷款在停产期限内形成的财务成本等可能遭受的损失都可以协商补偿。值得注意的是，人员安置遣散费不属于停产停业损失补偿的范围，该项费用只出现在国营企业和集体所有制企业当中，一般中小企业和私营企业都是没有的。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条作出房屋征收决定的市、县

2023-07-01

260人看过
法律综合知识
物业交房延期误工怎么赔偿

关于督促开发企业加速履行交付义务以及支付逾期交房违约金事宜，敬请广大业主依照相关法律法规及合同条款规定向司法部门提出诉讼请求，以确保自身权益得以落实并追究开发商的违约责任。据此，可以包含以下两项措施：首先，依据合同条约所载明的权利与义务，敦促开发商立即启动房屋移交程序，同时对因逾期交付而导致的经济损失依法向开发商索赔。其次，若开发商未能在合理期限内履行交房义务或业主未能按时支付购房款项，经过多次催告后仍无改善，则业主有权依法解除合同关系。在此情况下，如当事人一方向法院申请解除合同，法院将予以支持，除非双方另有特别约定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-07-25

424人看过
举证责任
员工出错导致企业受损赔偿应如何计算？

员工出错造成公司损失周先生是哈尔滨市一家专营汽车润滑油的民营企业的员工，主要负责公司的发货和仓储保管方面的工作，至今在该企业已经工作了4年。去年12月份，由于年底发货量大，有大量的货物要发到外地，周先生就加班加点地连续近一个月也没有休息。在月底的一天，周先生拿着两个货单，分别是发往牡丹江和七台河的。由于连日的劳累导致精神不集中，周先生把这两个货单给弄串了。结果可想而知，两个地方的货同时都发错了。这一错可不得了，包括货款、违约金等等，给公司造成了近5万元的经济损失。当时由于非常繁忙，公司并没有对周先生下达什么处理意见，只是告诉他等候处理。今年2月，公司的处理意见下来了，公司让周先生全额赔偿，可他每个月才1500元的薪水，还要付房租等，根本赔不起。而且周先生认为全额赔偿不太合理，他还想知道，如果现在辞职，造成的损失他可以不必赔偿吗?犯了错误就要承担责任，这本无可厚非。那么，如果在工作中出现失误

2023-06-05

101人看过

延误治疗
延误治疗导致患者死亡，医院应该如何赔偿？

医院延误治疗致患者死亡的赔偿事项由医患双方协商解决；不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。主要赔偿包括：医疗费、误工费、住院伙食补助费、陪护费、残疾生活补助费、残疾用具费、丧葬费、被扶养人生活费、交通费、住宿费以及精神损害抚慰金。医院过失致手术后失明丧失性功能被判赔偿李某40多岁时，手脚明显增大，且经常头痛乏力，腰酸背痛。2009年2月，他从太和县到105医院求医。经诊断，他患上了垂体腺瘤。当时，医生告诉李某，可采用伽马刀手术治疗，而伽马刀是一种非常先进的放射治疗设备。当年2月13日，医院对李某进行了分次伽马刀治疗。出院后，李某复查发现瘤体确实萎缩。术后一年，李某双眼几乎失明，性功能也完全丧失。从2010年开始，李某先后在阜阳、合肥、北京、上海等地求医，可情况却没好转。这使得李某怀疑到了一年前的伽马刀手术。维权第一回合，李某做司法

2023-07-08

161人看过
工资
发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据

打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。(2)材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。(3)机械费损失。由于工

2023-06-15

491人看过