一、工程工期逾期怎么收违约金

1．在工程施工合同中，一旦工期逾期，违约金的支付方式应首先依据双方当事人在合同中明确约定的条款来执行。

2．违约金的具体数额应当公平、合理，既要能够补偿守约方的损失，又不能过分惩罚违约方。

3．在司法实践中，法院或仲裁机构在综合判定违约金数额时，会考虑以下因素：

（1）法院会审查违约金数额与当事人的实际损失之间的比例关系，确保违约金数额能够覆盖守约方因工期逾期而遭受的实际损失。

（2）法院还会考虑违约金数额与合同总价款以及当事人未履行价款之间的比例，以评估违约金的合理性。

（3）违约的原因及过错大小也是判定违约金数额的重要因素。如果违约方存在故意或重大过失，法院可能会判定更高的违约金数额。

（4）法院还会考虑违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例，以防止违约金数额过高而损害违约方的合法权益。

（5）违约的时间长短也是影响违约金数额的一个重要因素。长时间的工期逾期可能会给守约方带来更大的损失，因此可能需要支付更高的违约金。

二、综合审判违约金

在综合审判违约金的过程中，法院会结合上述因素，对工程施工合同中约定的违约金数额进行审查和调整。

1．法院会注重平衡双方当事人的利益，既要维护守约方的合法权益，也要避免对违约方施加过分沉重的经济负担。

2．法院还会考虑双方当事人在履行合同过程中的实际情况，如是否存在不可抗力因素、双方是否采取了合理的措施减轻损失等。这些因素都可能对违约金的判定产生影响。

3．如果双方当事人对违约金数额存在争议，可以通过协商、调解或诉讼等方式解决。

4．在解决争议的过程中，双方当事人应当遵循诚实信用原则，积极配合法院或仲裁机构的审理工作，以维护自身权益和合同的稳定性。

三、工期延误责任认定

在工期延误的责任认定方面，法院会依据合同约定及实际情况进行综合判断。

1．如果工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方有权要求承包方承担工期违约责任。

2．承包方也可能因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供必要的施工条件而主张工期顺延权。

3．在审判实践中，法院会审查承包方是否按照合同约定办理了工期顺延签证。

4．如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者能够证明发包方的行为严重影响了施工进度，那么法院可能会支持承包方的工期顺延权主张。

5．法院也会考虑发包方迟延支付工程进度款的情节严重程度。

（1）如果发包方的迟延支付行为情节严重并导致了工程进度延误，那么法院可能会认定承包方享有工期顺延权。

（2）如果承包方不能提供充分的证据证明其提出过工期顺延的要求，或者发包方的迟延支付行为并未导致工程进度延误，那么法院可能不会认定承包方享有工期顺延权。

6．在认定工期延误责任时，法院还会考虑其他相关因素，如双方当事人的过错程度、合同履行过程中的具体情况等。