您的位置:法师兄 > 专业问答 > 未违约逾期竣工违约金指什么

未违约逾期竣工违约金指什么

2022-07-02 18:38

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

青海在线咨询顾问团

2022-07-02回复

专业分析:

首先要明确是什么合同,合同主体是什么,我推测可能是建设工程施工合同,施工方没有按期竣工产生的违约金。 此种情况下,要分析违约的原因,如果延期竣工是因为施工方的原因造成的,属于违约,按照合同约定应交付违约金(违约金过高的,可以要就减少)。如果延期竣工不单是施工方的原因,还存在业主的原因,比如未按期交付施工场地,没有及时提供材料,未及时组织验收,则需要扣除因上述原因延期的天数,具体进行分析。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

逾期竣工违约金最高限额由双方当事人约定。法律规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。但是如果违约金过分高于当事人受到的损失的话,可以请求人民法院予以减少。

张神兵律师

广东律参律师事务所

一般合同里都有违约金赔偿上限,执行合同规定即可。按照合同规定,按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。

律师普法更多>>
  • 投标合同无约定逾期竣工的违约金
    投标合同无约定逾期竣工的违约金

    1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。 2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。 3、要求承包方承担违约赔偿责任。

    2021.04.01 113
  • 建设工程合同无约定逾期竣工的违约金
    建设工程合同无约定逾期竣工的违约金

    1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。 2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。 3、要求承包方承担违约赔偿责任。

    2021.02.25 369
  • 工程逾期竣工违约金的上限是多少
    工程逾期竣工违约金的上限是多少

    一般合同里都有违约金赔偿上限,执行合同规定即可。按照合同规定,按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用

    2022.03.29 630
专业问答更多>>
  • 逾期竣工违约金的上诉状该怎么写?

    原告:名称:______地址:_____________电话:___ 法定代表人:姓名:________________职务:___ 委托代理人:姓名:________性别:_____年龄:___ 民

    2022-06-30 15,340
  • 违约金,逾期交房违约金

    违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定,一方当事人违约的,应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱,但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效,又具有惩罚违

    2022-04-22 15,340
  • 逾期违约金和违约金区别是什么

    首先,逾期利息应该认为是借贷合同到期后,借款人继续占用本金所产生的利息收益,确切地说是本金在逾期未还这段时间内产生的孳息,支付逾期利息是对出借人的合理补偿,无论借贷双方是否事前约定,借款方逾期未归还本

    2022-06-18 15,340
  • 逾期违约金是什么

    逾期违约金是当事人迟延履行时,按照约定应当向对方支付的违约金。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。违约金的具体数额由当事人约定。

    2022-06-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 逾期违约金标准是什么 01:09
    逾期违约金标准是什么

    逾期违约金标准是什么 逾期违约金的赔偿标准为: 1、当事人不履行或不适当履行债务时,可以按合同约定的逾期赔偿规定,给付对方一定数额的金钱或者金钱以外的其他财产; 2、若合同中没有约定法定的原则,一般情况下,按照同期银行贷款利率为准。合同违约

    1,763 2022.04.15
  • 合同逾期的违约金怎么约定 01:13
    合同逾期的违约金怎么约定

    合同逾期的违约金约定方式有以下两种:1、约定违约方违约时,根据违约的具体情况向受损害一方支付一定数额违约金;2、约定违约方违约时,根据受损害一方产生的实际损失支付违约金。需要注意的是,能够受保护、受到法院支持的违约金,必须是在合理区间范围内

    1,520 2022.04.15
  • 交房逾期违约金怎么算 00:57
    交房逾期违约金怎么算

    开发商逾期交房,业主无法拿到房屋,也无法进行后续的装修和入住,会给业主带来很大的损失。开发商逾期交房的应当向业主支付违约金。违约金的计算标准首先是由双方进行约定。一般说来,开发商和业主应当在房屋买卖合同之中就明确违约金的标准。比如说每逾期一

    2,957 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?