高速公路工程施工索赔意向通知包括哪些内容-法师兄

高速公路工程施工索赔意向通知包括哪些内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-10 11:23:35 435 人看过

当发现索赔机会或意识到潜在的索赔机会后，承包商要做的第一件事就是要将自己的索赔意向书面通知给监理工程师（业主）。这种意向通知是非常重要的，它标志着一项索赔工作的开始。菲＊克条款第53条款规定“承包商根据合同条件或其它文件拟索取任何追加付款，其应在索赔事件首次发生后的28天内通知工程师及抄报业主”。这种意向通知是非常重要的，它标志着一项索赔工作的开始事先向监理工程师（业主）提交索赔通知意向，是承包商要取得补偿并在整个合同实施期间应保持的良好索赔意识的体现。

索赔意向通知一般包括以下四个方面的内容：

（1）事件发生的时间和情况的简单描述；

（2）依据的合同条款和理由；

（3）有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态；

（4）对工程成本和工期产生不利影响的程度，以期引起监理工程师（业主）的重视。

一般索赔意向通知仅仅表明意向，书面应简明扼要，初步涉及索赔内容但暂不涉及索赔数额。

物业租赁意向书

出租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

物业地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

物业用途：该物业只供＿＿＿＿＿＿＿＿使用。？建筑面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米。

租赁期限：租赁期自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日止，为期＿＿＿年。

租金：每月租金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

押金：共＿＿＿＿＿个月租金，合计＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

付费方式：每＿＿＿＿＿个月支付一次。

物业管理费：每月管理费用为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

免租期：＿＿＿＿＿天，由＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日止。

特别条约：

1．正式签署租赁合同后，？？？方即时付给中介方％的房屋月租金作为中介？？？费用。？

2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。？在确定以上租赁条款后，三方签订意向书，出租方、承租方、中介方各执一份。并同时向业主缴付租赁订金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。并约定在签署此意向书＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内签署正式租赁合同。租赁订金将在签署正式合同并收到押金和租金后退还于承租方（或将订金抵充押金及租金）。在签署意向书期间，如承租方违约则没收订金，如出租方违约则加倍返还订金。

出租方：？？承？？租？？方：？中？介？方：

身份证编号：？？身份证编号：？？电？话：

日期：？？日期：？？日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程监理
施工单位工程竣工报告包括有哪些内容

工程竣工报告内容有工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位（子单位）工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。工程竣工验收报告：竣工验收报告是指工程项目竣工之后，经过相关部门成立的专门验收机构，组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告，简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议主要内容。一、建筑工程质量验收的程序与组织检验批和分项工程应该由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。分部工程应该由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术，质量负责人等进行验收。地基与基础，主体结构分部工程的勘察，设计单位项目负责人和施工单位技术，质量

2023-06-24

473人看过
土地征收补偿
天平高速公路路段包括哪些

天平高速公路是国家高速公路网规划的G8513平凉至绵阳国家高速公路的重要路段，也是全省高速公路网规划中纵贯陇东南地区的一条重要省级快速联络线。项目总投资225.65亿元，线路全长207.28公里，在天水市境内总里程95.82公里，其主线全长65.69公里，天水北、秦安、大地湾三条连接线全长30.13公里，途经秦州、麦积、秦安三个县区，设有天水北、中滩、秦安、安伏、莲花5个出口。项目建成后，将打通天水市的北向高速通道，将天水至平凉的行车时间缩短至3小时以内。各相关部门和乡镇要切实增强服务意识和大局意识，加强协调配合，对照目标任务和项目建设要求，认真做好项目所在区域征地拆迁和征地拆迁群众的生活安置工作，保证沿线道路畅通，沿线群众生产生活不受影响，为项目实施创造良好的施工环境。项目办与施工建设单位要加强协调联系，做好各项进场施工准备工作。相关部门和乡镇要结合各自工作职能，对天平高速公路秦安段建设

2023-02-22

388人看过
工程施工
施工安全措施有哪些，包括哪些内容

安全技术措施包括：煤矿安全技术措施、非煤矿山安全技术措施、石油化工安全技术措施、冶金安全技术措施、建筑安全技术措施、水利水电安全技术措施、旅游安全技术措施等。按照危险、有害因素的类别可分为：防火防爆安全技术措施、锅炉与压力容器安全技术措施、起重与机械安全技术措施、电气安全技术措施等。按照导致事故的原因可分为：防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。一、施工安全事故等级如何划分根据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定，建筑施工工程建设安全事故可以划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。1、特别重大事故，事故结果非常及其严重，事故及其严重的情况就是已经有超过30人的死亡，或者重伤超过了100人，或者事故的损失已经达到了一亿元以上，这三种情况的其中之一都算是特大事故；2、重大事故，事故很严重，如果死亡人数在10到30人之间，或者重伤人数在50到100人

2023-02-08

337人看过
交通规则
高速路交通规则有哪些内容

具体内容有：一、高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里；二、小客车最高车速不得超过每小时120公里，其他机动车不得超过每小时100公里，摩托车不得超过每小时80公里；三、同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里，同方向有3条以上车道的，最左侧车道的最低车速为每小时110公里，中间车道的最低车速为每小时90公里，有限速标志的，则需按照限速标志标明的车速行驶。交通规则通常特指我国正在施行的交通管理法律、规章。确定公路和城市道路交通建设的发展目标，设计达到这些目标的策略、过程和方案。在确定的年限和目标前提下，通过调查、采集、分析数据等，对城市进行交通发展策略进行研究，进行路网规划、公交规划、停车规划等。目前，全国正在开展道路客运隐患整治专项行动。各地公安交管部门在对客货运车辆安全技术检验情况进行排查的过程中发现，全国有10

2023-03-17

304人看过

保险金
高速公路建设工程项目的保险内容

由于高速公路项目保险业务保源高度集中，也使得保险业务的市场价格形成机制不能发挥作用，客观上导致“市场失灵”，当前的现状需要监管部门适度的干预和引导。(一)遏制非理性价格竞争。一是保险监管部门可委托保险行业自律组织，对财产保险公司近年来承保的高速公路建设项目的保险业务经营情况进行分析，考虑综合因素，测算出在新疆地区保险行业基本合理的费率水平，并在业内约定费率的浮动范围共同参照执行;或者根据保险金额大小设定标准，达到规定保额的大型建设项目，须由2至3家保险公司共保，共同出具投标书，执行统一承保条件。二是为规范此类招标业务，有必要出台大型招标业务管理办法;三是为监管此项业务今后发展动向，保险公司中标或承保后应将其中标费率情况及承保条件向保险监管部门备案。(二)规范经纪人佣金支付方式。建议取消保险公司按照固定佣金方式支付佣金的规定，严禁以批单退保费等违规形式支付经纪人佣金。(三)密切关注保险招标项

2023-04-27

443人看过
工程施工合同
混凝土单项工程施工合同包括哪些内容

发包人（以下简称甲方）：本公司项目经理部承包人（以下简称乙方）：甲方于年月日承包的深圳市住房局一田村±0.000以下单体混凝土工程承包团队1999年7月10日由甲方项目经理部承包人（以下简称乙方）对外承包：1999年7月10日，由甲方承包的深圳市住房局一田村±0.000混凝土单项工程承包队由甲方承包给乙方。为明确双方的工程内容和责任，根据工程情况，本着相互协助、分工负责的原则，下列条款均同意遵守并执行：P.I.项目内容：＞P>按益田村2号地块施工图全套施工图中的基础工程施工图和设计变更单以下0项混凝土工程。工程范围包括：小面积现浇混凝土构件、阳台栏杆、构造柱、圈梁等小构件。2）工作内容包括：连接混凝土管、湿润模板、修补模板接缝、在操作面上铺设模板、下料、平整混凝土表面、振捣和清理地面混凝土等（不包括混凝土凿毛和墙体混凝土养护，柱和板接缝）。工程完工后，应清理现场，即布置卸货港和清理道路。二

2023-05-07

486人看过
工程施工
工程施工索赔包含哪些环节

施工索赔的几个关键环节？1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：（1）延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内，未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他

2023-06-07

170人看过
招标文件
施工招标文件包括哪些内容，施工招标的程序有哪些

一、施工招标文件包括哪些内容施工招标文件包括以下内容：1.合同文件。包括投标人须知，合同条款，投标书（及附件），履约保函格式等。2.技术规范。包括技术标准、施工规范的有关规定，工程质量检验评定标准，工程量计量规则、验收办法及要求。3.设计文件。包括设计说明书、设计文件及主要图纸，工程数量清单，地质水文勘察、试验资料及特殊工程要求等。二、施工招标的程序有哪些施工招标需经过以下程序：1.招标准备阶段：包括工程报建、选择投标方式、申请招标；2.招标投标阶段：包括发布招标公告、资格预审、制作招标文件、现场考察；3.决标成交阶段：主要包括开标、评标、定标。三、施工招标需要的材料有哪些施工招标需要以下材料：1.初步设计批复或方案批复(有规划许可证的请提供规划许可证)；2.开户银行资金证明(原件)；3.工程施工公开招标核准登记表(一式三份)(市招标办网站下载)；4.招标公告(一式三份)；5.招标代理合同

2023-06-21

182人看过

法律综合知识
高速公路承包合同的基本内容有哪些

一、高速公路承包合同的违约金标准是多少？高速公路承包合同的违约金标准不是法定的。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、高速公路承包合同的基本内容有哪些？（一）发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所；（二）承包土地的名称、坐落、面积、质量等级；（三）承包期限和起止日期；（四）承包土地的用途；（五）发包方和承包方的权利和义务；（六）违约责任。三、高速公路承包合同订立的基本原则是什么？1、平等原则。2、自愿原则。3、公平原

2024-02-05

193人看过
法律综合知识
道路交通事故赔偿包括哪些内容

一、道路交通事故赔偿包括哪些内容道路交通事故赔偿需要根据具体情况来确定具体的赔偿内容：1．如果是一般车祸，则需要赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费；2．如果车祸导致伤残的，还需要加上残疾赔偿金、残疾辅助器具、被扶养人生活费、康复费用、护理费用；3．如果车祸导致导致死亡的，不再有残疾赔偿金、康复费用，其他金额以实际发生金额为准进行赔偿，死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人标准，按20年计算。但60周岁以上的，年龄每增加1岁减少1年；75周岁以上的，按5年计算。二、交通事故赔偿由谁承担交通事故赔偿责任由承担事故责任的人赔偿。被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡的，且属于被保险人责任的，由保险公司先赔偿，不够的部分由侵权人赔偿。三、交通事故保险处理流程怎么走1．向保险公司报案。通常一起交

2023-09-09

472人看过
违约金
高速公路工程质量管理的内容是什么？

一、高速公路工程质量管理的内容是什么?提高全员质量意识做好质量宣传工作，是搞好制质量管理的一种重要手段。我们既不能把质量管理看成简单的事情，也不能把它想象得十分深奥。由于参加施工的大部分工人的文化程度不是很高，你跟他讲大道理，很有可能他今天听进去了，明天却忘记了。所以质量意识的灌输，要分层次，一级一级地下去，使得往往是很复杂的理论，逐渐会变得浅显易懂，而且符合大众的口味。对质量的认识，有一个自下而上和自上而下的过程，这样经过多次循环，质量意识才能深入人心。质量监理不也是政府监督、社会监理、企业自检这样的循环过程吗·所以，要提高全员质量意识，就要把宣传工作循环、循环、再循环，具体、具体、再具体。天下没有木头脑袋和石头脑袋，只要我们有信心、有耐心、有诚心，相信质量这根弦会绷紧在每个人的脑海中。2、在现场施工中对工程质量管理所采取的措施在经济社会，质量管理理所当然地要和经济挂钩，但这只是一种手段

2023-06-04

391人看过
业主
常见的索赔内容包括哪些

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。工期索赔和费用索赔内容包括哪些（1）人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。（2）材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。（3）施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作

2023-07-23

120人看过

工程施工
高速公路工程项目施工管理研究

【摘要】在公路工程项目建设中，管理尤为重要。工程项目管理作为管理的一项具体活动，具有过程的系统性、实施的整体性、工程技术的复杂性、广泛的社会性、工程的不确定性等特点。因此，在工程建设实施过程中，就如何保证工程质量，缩短工期，有效控制成本，节约资金，不断创新管理理念，开拓思路，全面强化对项目的前瞻性管理，本文结合实际工作加以简要论述。【关键词】高速公路工程项目施工管理一、公路工程项目施工管理1.施工项目管理的对象是大规模、大投资、一次性、团队和整体的活动，需要按科学方法进行组织管理；2.公路施工项目管理，目标是相对短期的、临时的，管理者是以实现效益为基础的目标体系；3.施工项目管理运行规律是一次性多变的活动，以内在规律为基础；4.施工项目管理内容是计划管理、质量管理、技术管理、财务管理、物质管理、劳动力管理、机械管理、信息管理、安全管理、环境保护管理等。很多项目经理，只从利润角度出发，忽略它

2023-06-07

209人看过
合同内容
并购意向书的内容包括哪些？

并购意向书的内容包括哪些?收购意向书的合同内容：(一)收购意向书的一般条款：1、收购标的。2、收购方式及收购合同主体。是资产收购，出资转让还是其他，并根据收购方式的不同确定收购合同签订的主体。3、收购项目是否需要收购双方股东会决议通过。4、收购价款及确定价格的方式。5、收购款的支付。6、收购项目是否需要政府相关主管部门的批准。7、双方约定的进行收购所需满足的条件。(二)基于收购方利益角度的保障条款1、排他协商条款。此条款规定，未经收购方同意，被收购方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产，否则视为违约并要求其承担违约责任。2、提供资料及信息条款。该条款要求目标公司向收购方提供其所需的企业信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于收购方更全面的了解目标公司。3、不公开条款。该条款要求收购的任何一方在共同公开宣告收购事项前，未经对方同意不得向任何特定或

2023-06-05

446人看过