是什么情况导致暂停施工-法师兄

是什么情况导致暂停施工

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:52:41 403 人看过

在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。因发包人原因不能按约定的进度计划施工的，承包人可以停止或者延期施工。实践中，“因用人单位原因”一般指以下情况：1。发包人变更工程量的。发包人提供的设计文件和其他技术资料有错误或者发包人变更设计文件的。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或进度款的。发包人未及时进行中间工程和隐蔽工程的。发包人未按合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程不能正常进行等，造成工程建设不能正常进行的，承包人可以暂停、顺延、顺延工期，并及时通知用人单位。承包人应采取合理措施，减少和避免损失，妥善保护已完工程，保护和移交所购材料、设备，并在暂停施工和停工期间，将自己的机械和人员撤出施工现场。发包人应当为承包人的退出提供必要的条件。承包人应向发包人报告暂停或延期施工过程中发生的经济支出和其他实际支出。

如何承担暂停施工的责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多用人单位相关文章

会计核算
什么情况可以暂停税务申报

税务机关认定纳税人为非正常户，通常是因为纳税人没有按期履行纳税申报义务，连续三个月以上，经税务机关查找仍无法联系纳税人的，税务机关将会对纳税人认定为非正常户。认定为非正常户，可以主动到税务机关申请解除。一、辅导期一般纳税人管理办法新认定为一般纳税人的小企业批发企业税收辅导期管理为3个月，其他一般纳税人为6个月。其他一般纳税人，主管税务机关应当自稽察部门作出税务稽察决定之日起40个工作日内，制发《税务事项通知书》，奉告纳税人处理纳税辅导期。税务辅导期自主管税务机关宣布税务通知之日起核算。增值税专用发票（以下简称专用发票）抵扣单，纳税义务人在辅导期内取得的海关进口环节增值税专用缴款书和运输费用结算凭证，经复核比较无误后，方可抵扣进项税额。二、发票一个月能开几次个体发票一个月可以领几次没有具体规定，主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式。个体工商户在

2023-02-25

257人看过
探视权
什么情况下可以暂停探视权？

以下情形可以暂停探视权：1、探视权人患有严重危害健康甚至生命的传染病，可能通过与子女的一般接触传染给子女；2、探视方在探视过程中对子女有严重的违法或犯罪行为，如对子女有暴力行为或拐卖子女；3、探视方有利用探视机藏匿子女，使子女离开抚养方监护的行为；4、探视者对子女的道德形成有不良影响，如探视者在子女面前表现出吸毒、赌博的坏习惯，或者鼓励子女犯罪。暂停探视权的情形有哪些暂停探视权的情形如下：1、探望权人患有严重的传染病，这是基于对子女人身健康的考虑；2、探望权人未按协议或判决确定探望方式、时间、地点，严重影响子女生活和学习；3、探望权人将子女带入色情场所或让子女观看不健康的影视、书刊；4、探望权人道德败坏、通奸、同居、卖淫、嫖娼、吸毒、赌博，会对子女身心健康产生不利影响；5、其他不利于儿童身心健康发展的情况。《中华人民共和国民法典》第一千零八十六条离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女

2023-07-02

298人看过
法律综合知识
行政复议期限内会发生哪些情况导致执行暂停

一、行政复议期限内会发生哪些情况导致执行暂停行政复议期间可以停止执行的情形如下：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。二、行政复议有什么特点1．提出行政复议的人，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织；2．当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后，如果行政机关尚没做出决定，则不存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议；3．当事人对行政机关的行政决定不服，只能按法律规定，向有行政复议权的行政机关申请复议；4．行政复议，主要是书面审查，行政复议决定书一经送达，即具有法律效力。只要法律未规定复议决定为终局裁决的，当事人对复议决定不服的，仍可以按行政诉讼法的规定，向人民法院提请诉讼。三、行政复议的程序是怎样的

2024-04-06

430人看过
工程质量纠纷
发出暂停施工指示的起因可能源于哪些情况

1、外部条件的变化。如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等。2、发包人应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等。3、协调管理的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。4、承包人的原因。如发现施工质量不合格；施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。一、发包人违约如何处置发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包

2023-03-23

332人看过

法律综合知识
什么情况导致不能网签

不能网签的情形有：买受人属于失信被执行人的；买受人和出卖人不具备购房、售房条件的；新建商品房未取得预售许可或者现售备案的；存在查封等限制交易情形的；政策性住房未满足上市交易条件的；按政策限制转让的；租赁房屋存在禁止出租情形的；属于禁止抵押范围的。《房屋交易合同网签备案业务规范（试行）》第五条（一）办理房屋网签备案的房屋交易当事人，应具备相应的交易主体资格。以下情形不得进行房屋网签备案：买受人属于失信被执行人的；买受人和出卖人不具备购房、售房条件的。（二）办理房屋网签备案的房屋，应具备相应的交易条件。以下情形不得进行房屋网签备案：新建商品房未取得预售许可或者现售备案的；存在查封等限制交易情形的；政策性住房未满足上市交易条件的；按政策限制转让的；租赁房屋存在禁止出租情形的；属于禁止抵押范围的。

2024-05-10

118人看过
刑事诉讼中止
什么情况下刑事诉讼会被暂停？

1、有下列情形的，刑事诉讼终止：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的等。2、中止审理的原因消失后，应当恢复审理。中止审理的期间不计入审理期限。刑事诉讼中止审理的条件以下情形可中止审理：（一）被告人患有严重疾病，无法出庭的；（二）被告人脱逃的；（三）自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的；（四）由于不能抗拒的原因。中止审理的原因消失后，应当恢复审理。中止审理的期间不计入审理期限。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条在审判过程中，有下列情形之一，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以中止审理：（一）被告人患有严重疾病，无法出庭的；（二）被告人脱逃的；（三）自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的；（四）由于不能抗拒的原因。中止审理的原因消失后，应

2023-07-06

413人看过
拆迁协议
是什么情况导致拆迁协议无效

有哪些情况导致拆迁协议无效。委托人委托他人办理拆迁，委托人未按委托人要求签订拆迁协议的，该协议无效。由于移民安置过程不是法律规定的紧急情况，如果进行委托，必须征得当事人的书面同意。2。拆迁人的拆迁许可被吊销，拆迁协议无效。3。拆迁人未按照法定程序告知被拆迁人补偿标准的。4。拆迁公司未将拆迁补偿形式告知被拆迁人或者未按规定程序评估房屋重置价格的，被拆迁人无法了解房屋重置价格的真实情况，应当视为拆迁公司故意虚假告知或者故意隐瞒房屋重置价格的法律规定，因此签订的拆迁补偿协议应当认定为无效。被拆迁房屋是共有产权房屋的，协议主体应当是全体产权人。部分业主代表其他业主签字的，应当出具有效的委托书。7。如果委托关系无效，则本协议的效力待定，其他一些业主可以向法院起诉，确认协议无效。协议确认无效的，应当返还财产或者赔偿损失，支持被拆迁人提出的安置诉讼请求，法院应当要求被拆迁人提供相应的住房。如果没有住房供

2023-05-02

491人看过
管制
人大代表哪些情形，导致暂停职务

暂时停止执行代表职务，是指人大代表在任期内，因刑事案件被羁押正在受侦查、起诉、审判，或者被依法判处管制、拘役或者有期徒刑而没有附加剥夺政治权利，正在服刑，而原选区选民或者原选举单位又没有罢免其代表职务的，应暂时停止执行代表职务。有下列情形之一的，暂时停止执行代表职务：(一)因刑事案件被羁押正在受侦查、起诉、审判的;(二)被依法判处管制、拘役或者有期徒刑而没有附加剥夺政治权利，正在服刑的。前款所列情形在代表任期内消失后，恢复其执行代表职务，但代表资格终止者除外。

2023-05-01

324人看过

不可抗力
工程纠纷中暂停贷款利息资本化的情况是什么

工程纠纷中暂停借款利息资本化的情形有哪些？一般情况下，由外部不可抗力引起的中断为正常中断，其他情况下，由人为因素引起的纠纷中断为非正常中断。具体如下：如何判断工程纠纷过程中正常中断和异常中断的情况借款利息资本化施工中断原因：异常原因。工程材料不足停机：异常中断5。企业可预见的不可抗力因素（如雨季暴雨、北方冬季冰冻、沿海台风等）造成的施工中断：正常中断。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，中断时间超过3个月的，暂停借款费用资本化时间的确定，借款费用暂停资本化。中断期间发生的借款费用，在购建或者生产活动重新开始前计入当期损益。但是，中断是使购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态的必要程序的，中断期间发生的借款费用继续资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售

2023-05-07

339人看过
业主
私募基金注册暂停的有关情况是什么？

相信很多人不了解私募基金是什么，但大家应该知道公募基金吧!公募基金就是向社会大众公开的募集资金的一种方式，而证券投资基金就是一个例子，相反之下私募基金就是不对外公开的私下的向特定人群募集资金的方式就是私募啦，那今天我们就说一下私募基金注册暂停的有关情况。近日，国家工商总局暂停了私募基金的登记注册。目前了解到一家私募机构在某日收到国家工商总局的预审驳回通知，注明“经营范围涉及私募基金，目前国家工商总局仅受理公募基金名称”。“现在并未看见工商总局的相关规定文件，有可能是内部文件没有传出来。”工商总局宣传部相关工作人员表示，暂不了解情况，大家可以在工作日打电话进一步核实。还了解到，除xx工商局暂停私募机构注册外，xx辖区内的多个工商局也已暂停私募注册。有法律界内部人士表示，一般中字头、国家级的大型投资类公司会在工商总局注册。xx等市工商局分管市里注册资本达到一定量级的公司，一般的投资类公司在区工

2023-06-02

446人看过
不可抗力
雇主造成停工的情况是什么

业主造成工程停工的主要情况如下：1。发包人未按合同约定的时间提供原材料、设备和场地，导致工程停工的。发包人未按约定时间支付预付款和进度款，导致工程停工。发包人未按合同约定提供技术资料，或未及时进行技术交底，造成工程停工的。发包人未及时检查隐蔽工程，中间结构未及时验收，导致下一步工程施工失败，造成工程停工。发现地下障碍物、水流或文物导致工程停工。非正常紧急情况或不可抗力导致项目停工。发包人对已确认无效的建设工程提出施工合同停工8，由发包人提出的已施工部分因严重质量缺陷造成的停工等当上述事件导致工程停工时，有两种情况可能性：一是双方协商妥善解决停工原因，恢复工程；二是工程继续停工，承包人退出，合同终止，双方结算已建部分工程。一般来说，由于发包人未及时提供原材料、设备、场地和技术资料，或发生紧急情况，导致工程暂时停工，一般不到双方解除合同、终止合同的地步。实践中，只有当工程进度款严重逾期，发包人

2023-05-07

328人看过
休假
什么情况导致没有年休假

年休假，是国家根据劳动者工作年限和劳动繁重紧张程度每年给予的一定期间的带薪连续休假。我国有哪些法定假日：元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节以及法律法规规定的其他休假节日。机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假(以下简称年休假)。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(一)员工全年事假累计20天以上,所在单位不扣工资和事假累计两个月及以上，单位扣发工资的;(二)累计旷工30天及以上的：(三)累计工作满一年不满10年的员工，全年请病假累计2个月以上的;(四)累计工作满10年

2023-05-01

303人看过

有期徒刑
暂时拘留是什么情况

一、刑事拘留临时羁押是什么情况你好，关于刑事拘留临时羁押的解答如下：没有临时羁押的这种说法。问的可能是一般羁押。羁押期限，是指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。根据刑事诉讼法和六机关《规定》的规定，侦查中的羁押期限可以分为一般羁押期限、特殊羁押期限和重新计算的羁押期限三种。一般羁押期限《刑事诉讼法》第154条规定：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的，拘留的期限不包括在侦查羁押期限之内。一般情况下，侦查机关应当在法律规定的侦查羁押期限内侦查终结案件。一、了解一下临时羁押是七天吗一个犯罪嫌疑人被刑事拘留后到终审判决,他可以被羁押多长时间?这个问题很复杂,根据《刑事诉讼法》的规定统计出办案最长期限总共602天。也就是说，这个期限是最长的，司法机关只能在这个期限内结案,不得超期。如果超过这个期限继续羁押就是违法的。犯罪嫌疑人或家属可以依照

2023-03-05

317人看过
探望权
暂停探望的情况分析

可以暂停探望权的情形有：1、探望一方对子女有违法犯罪行为的；2、探望一方教唆、胁迫、子女实施不良行为的；3、探望一方有严重的健康障碍，威胁儿童健康；4、探望一方存在严重的质量缺陷，直接威胁儿童的健康或安全。《中华人民共和国民法典》规定，离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由人民法院判决。父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望；中止的事由消失后，应当恢复探望。哪些情形下可申请暂停探望权可申请暂停探望权的情形如下：1、探望权人患有严重的传染病；2、探望权人未按协议或判决确定探望方式、时间、地点，严重影响子女的生活和学习；3、探望权人将子女带入色情场所或让子女观看不健康的影视、书刊；4、探望权人道德败坏、通奸、同居、卖淫、嫖娼、吸毒、赌博，会对子女身心健康产生不利影响；5、探望权人对子女

2023-07-03

176人看过