拖欠工程款导致停工，能否要求同时支付停工费用-法师兄

拖欠工程款导致停工，能否要求同时支付停工费用

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:44:44 334 人看过

因拖欠工程款造成停工的，可以同时支付停工费用。

根据国家法律法规，施工方有权以下列理由向业主提出停工索赔。

前三种情况在施工中经常遇到。

此时，如果工程终止后不能继续进行，施工单位将离开施工现场，施工方有权向业主索赔下列费用：

首先，工程离开现场的直接费用。它包括以下内容：

1。工人搬迁的费用，包括路费和餐费（转移或遣返）。计算方法：项目停工时在建人数*（单人差旅费和单人餐费）。

2。施工现场周转材料转让费，包括施工方拥有或租赁的各类周转材料。计算方法：停工时现场周转材料数量*单件调拨成本。

3。施工机械转让费，包括施工方拥有或租赁的所有施工机械。计算方法：停机时现场机器数量*（单机拆除费、单机移交费）。二是项目疏散的间接成本。包括项目拆除时现场管理人员的工资和管理费用。计算方法：直接成本*当地站点费用率

第三，预期利润。

由于项目停工，建设单位将无法实现项目的预期利润，建设单位可以向业主索赔预期利润。索赔金额：施工单位可根据中标文件向业主索赔。具体金额可与业主协商。协商不成的，可以提请有关单位仲裁或者上诉。

项目停止后，根据业主要求，如果消除影响项目的因素，项目可以继续进行。这是施工中最常见的情况。

此时，施工单位将在施工现场停工。对此，建设单位有权向业主提出以下索赔：

第一，停工待命人工费索赔。由于停工原因消除后工程将继续进行，施工人员不能离开现场。这个时候，会有大量的闲工。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工资
领导是否有权停止支付工资？

该段内容讲述了单位领导没有权力决定事业单位员工的工资,员工的工资是由当地人事部门和财政部门共同核定的,每个月按照核定的数额,由财政部门拨付。单位领导没有权力决定单位员工的工资扣减或调整。如果单位人员确有违纪行为应当扣发、或者调整工资的,单位应当书面报人事局批准,由人事局批准后,财政局减少拨付的工资。单位领导没有权力决定事业单位员工的工资。员工的工资是由当地人事部门和财政部门共同核定的，每个月按照核定的数额，由财政部门拨付。单位领导没有权力决定单位员工的工资扣减或调整。如果单位人员确有违纪行为应当扣发、或者调整工资的，单位应当书面报人事局批准，由人事局批准后，财政局减少拨付的工资。素材：单位领导是否有权决定员工的工资？根据我国的《劳动法》第四十六条，单位负责人有义务保障职工的工资支付。然而，在具体的工资支付决定上，单位领导并没有完全的权力，需要遵循一定

2023-09-02

406人看过
工伤保险
交通事故导致工伤，停工留薪由谁支付？

由用人单位支付。待遇项目（一）停工留薪期待遇。职工因工伤需暂停工作接受治疗的，原工资福利待遇不变，生活不能自理的还可享受护理待遇（二）5－6级工伤职工伤残津贴（三）一次性伤残就业补助金。由工伤保险基金支付的待遇项目：（一）医疗待遇：工伤医疗待遇、住院伙食补助、康复性治疗费用、转外地治疗的工伤交通费、工伤住宿费、辅助器具安装配置费；（二）伤残待遇：一次性伤残补助金和一次性工伤医疗补助金、伤残津贴、生活护理费；（三）工亡待遇：职工因工死亡，其近亲属可以按规定领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。工伤停工留薪期护理费工伤停工留薪期护理费为用人单位发放的基本工资。如果评定了伤残等级的，护理费由工伤保险基金按月支付。生活完全不能自理的，统筹地区上年度职工月平均工资的50％；生活大部分不能自理的40％；生活部分不能自理的30％。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，

2023-07-14

55人看过
假期
停工、停产放假期间，要不要支付工资

因用工单位自身原因造成停工、停产，向员工放假期间，是要支付工资的。根据放假时间长短、劳动者有没有提供正常劳动，确定不同的支付假期工资标准。根据原劳动部有关工资支付的规定，非劳动者原因造成的单位停工、停产期间，需要向劳动者支付工资。放假时间不超过一个工资发放周期的（通常为30日内），支付劳动者的正常全额工资。放假超过一个工资支付周期的，劳动者提供了劳动（比如正常上下班、进行考勤）的，应当支付不低于当地最低工资标准的假期工资；劳动者没有提供劳动的，按照国家有关标准执行。对于停产、停工放假超过一个工资发放周期、劳动者没有提供劳动的情况，支付工资的标准由各地自行规定。例如在广东省规定，停工超过一个工资支付周期、用人单位安排劳动者工作的，双方协商确定工资支付金额；单位没有安排劳动者工作的，单位支付劳动者不低于当地最低工资80%的生活费。深圳市规定，非员工原因造成停工、停产放假期间不超过一个月的，支付

2023-06-10

256人看过
法律综合知识
工程完工能否拒绝支付工程款

一、工程完工能不能拒绝支付工程款案情简介：建设工程已经竣工，能否拒绝支付工程款A公司承接C公司工程，5日与毛某以A公司＊＊项目部名义与王某签订工程承包协议书将其中工程交由王某施工。工程完工后经结算，王某应得工程款1551643元，毛某支付部分，余款181643元经王某催要未付。故请求法院判决毛某和立即给付工程款181643元。法院判决：支持原告诉讼请求法院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同协议，应属无效。但根据折价补偿原则，被告毛某应支付原告工程欠款。判决如下：被告毛某于本判决生效后10日内支付原告王某工程款181643元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。律师说法：无效建设工程完工后，应参照合同约定支付工程价款本案中，被告毛某借用A公司名义将所承包的工程分包给原告施工，因个人没有承接建设工程资质

2023-11-17

123人看过

工资
拖欠工资是否需要支付额外费用？

用人单位拖欠工资不支付利息，但经劳动监察责令限期支付，逾期没有支付的，按应付额度50％至100％支付赔偿金；发生法律效力的文书公司不执行的，人民法院执行程序中可以主张利息。用人单位拖欠工资不支付利息，但经劳动监察责令限期支付，逾期没有支付的，按应付额度50％至100％支付赔偿金；发生法律效力的文书公司不执行的，人民法院执行程序中可以主张利息。拖欠工人工资会被判刑吗根据法律规定，欠工人工资如果是有能力支付而拒不支付的构成拒不支付劳动报酬罪，会被判刑。法定量刑是：数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用

2023-07-05

209人看过
无效合同
建设工程无效合同一定是否要求支付工程款

工程验收合格的无效的建设工程施工合同能请求支付工程款，具体要视情况而定。如果工程验收合格的，可以请求支付价款；如果验收不合格的，在可修复的情况下，也可以请求支付价款，但承包人应支付修复费用。一、发包人有哪些权利义务1、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查;2、发包人收到隐蔽工程的检查通知后没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。3、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收;4、建设工程竣工验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程;5、建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用;6、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建;7、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建

2023-02-04

477人看过
鉴定结论
拖欠工程款是否会导致工程质量问题？

欠工程款可以起诉。项目资金纠纷可在三年内起诉，诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定时效期间内不行使权利。时效期间届满，债务人取得诉讼时效抗辩权。当事人约定分期履行同一债务的，诉讼时效期间自最后一个履行期间届满之日起计算。无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的诉讼时效期间，自法定代理人终止之日起计算。履约纠纷引起拖欠工程款形成欠款很多是源于双方对工程款数额意见不一，而工程款数额又与质量、工期和签证等情况密切相关。质量缺陷，承包人应当承担修复费用；逾期交工，承包人应当支付逾期交工违约金；质量不合格，发包人可以拒绝付款；签证不力，造成承包人索赔无凭；争议无法解决将委托鉴定，鉴定结论直接决定工程款的得丧变更。故工程欠款并非单纯事件，解决质量、工期等争议是治理清欠之前提。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其

2023-07-01

189人看过
欠款
能否用工程款来支付拆迁？

工程款不给不可以拆东西。工程款不给属于经济纠纷，可以通过诉讼的方式来追讨欠款，是工程欠款追讨的最佳方式。拆东西是违法行为，不仅不能解决工程款纠纷同时还扩大了损失。建设工程发包方拖欠工程款，施工方可以依法起诉要求判决支付工程款，并且施工方可以就该工程拍卖价款优先受偿。拖欠工程款不给怎么办拖欠工程款不给首先是可以通过协商的方式来要求对方还款，或者是通过诉讼方式解决。1、准备好证据，有备无患。必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底，以阻断时效。2、亲自到对方公司上门催收。如果电话和函件效果不理想，就应该经常去对方公司上门催收，可能刚好哪天碰到老板心情好大笔一挥给签字结款也是有可能的，所以应该积极主动上门。3、委托律师代为催收。如果自己手段方法不凑效或者精力有限，可以委托专业律师处理，他们会用他们所学的专业知道帮排忧解难。4、委托正规合法的催债公司催收。除了律师，现在也有一些靠专门收债的公

2023-07-03

468人看过

工资
员工停职期间是否支付工资

如果员工因违反法律法规而被停职，通常只支付基本工资。如果雇员自愿申请停薪，所有工资将被停薪。各单位、各部门的相关规定不一致，I.什么是“停业审查”停业审查是许多企业常用的处罚方法。它通常要求员工反思和纠正自己的错误，在违反法律和纪律的情况下，限制员工在一定时间内停止工作。同时，雇主应确定被停职的员工是否会继续保留和服务其岗位，重新考虑和判断其待遇，就像其他纪律措施一样，尽管这些措施毕竟是雇主独立管理权的体现，涉及职工的劳动权利和劳动报酬。法律法规对此有明确的规范和保证，这就要求雇主更加关注基础和规模。相关法律法规原劳动部办公厅《关于处理劳动争议案件若干政策问题的批复》（劳办发[1994]322号）第2条规定，企业对违纪员工采取停职、停职等方式处理严格按照相关法律法规办理法律法规。没有法律法规的依据,，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（一）》第十九条规定：用人单位根据

2023-05-07

192人看过
法律综合知识
欠付工程款可以要求支付利息吗，欠付工程款的利息应当从何时计付

欠付工程款可以要求支付利息，有约定付款日的，利息就以约定的付款日为准，没有约定的按照工程交付日为准。欠付工程款的利息应当从付工程价款之日计付。一、欠付工程款可以要求支付利息吗欠付工程款可以要求支付利息。如果当事人之间对付款日有约定，那么利息起算日应以约定的付款日为标准。在没有约定或约定不明的情况下，也要先看工程是否已经交付，如果已经交付就应该以交付日为准。在没有交付的情况下，应该以提交竣工结算文件之日为起算日。《民法典》第六百七十五条【借款人返还借款的期限】借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。第六百七十六条【借款人逾期返还借款的责任】借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。二、欠付工程款的利息应当从何时计付欠付工程款的利息应当

2022-06-02

187人看过
不可抗力
发包方导致工程停工分析

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形：1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工；2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生，双方可以先协商解决，妥善处理赔偿问题；协商不成时，可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。非因劳动者原因造成单位停工停产，如何支付工资非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规

2023-07-18

418人看过
工资
能否执行工程款支付民工工资

1、因用人建设单位未支付工程款造成拖欠农民工工资的，对于未支付的工程款，可以执行工程款用于支付农民工工资。2、法律依据：《保障农民工工资支付条例》第二十九条建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。一、农民工维权途径有哪些劳动者与用人单位发生劳动争议后，可通过多种程序解决：根据《劳动法》的规

2023-03-20

193人看过

劳动者
拖欠工程款的利息何时支付给

根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，利息自支付工程价款之日起计算支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，以下时间为付款时间：（1）建设工程实际交付的，为交付日期；（2）建设工程未交付的，为交付日期（三）建设工程未交付，工程价款未结算的，以当事人起诉之日为准。利息自工程款到期之日起计算支付。利息应该跟在本金后面。什么时候应该支付本金，如果没有，什么时候应该支付利息。因此，在这方面，我们应该按照法律的规定去理解，这对劳动者来说是非常重要的。我们需要通过法律规定来要求我们自己的项目资金的利益，必要时我们可以通过法律程序来保护我们的权利。如果您有任何其他问题，欢迎您咨询法律律师。

2023-05-07

286人看过
法律综合知识
拖欠工程款让对方停工可以吗

拖欠工程款的情形下是可以让对方停工的，并且承包人还可以向发包人主张停工所造成的损失。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。拖欠工程款让对方停工可以吗的法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2022-07-24

226人看过