您的位置:法师兄 > 法律常识 > 合同纠纷法律常识

专业幕墙分包合同如何约定

更新时间:2022.07.06

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
承包方:(以下简称乙方) 经过发包方(甲方)、承包方(乙方)充分沟通与洽商,双方就 工程的包工不包料分包工程达成以下一致意见供双方共同遵守。 一、工程名称:余家湖工业园村民安置工程 二、工程地点:余家湖工业园内 三、乙方承包专业及范围:蓝图所有项目(除水电、涂料、油漆、钢筋、模板不做外) 四、结算单价: 口1:钢筋制作与安装专业,按制作安装的钢筋的重量计价以元/吨据实结算。 口2:木工模板专业,按模板接触面积进行结算,以元/平方米据实结算。 口3:泥水工专业,按建筑面积进行结算,以元/平方米(建筑面积)据实结算。 口4:水电专业,按建筑面积进行结算,以元/平方米(建筑面积)据实结算。 口5:油漆专业,按展开面积进行结算,以元/平方米(展开面积)据实结算。 口6:建筑防水专业,按实际施工投影面积进行结算,以元/平方米据实结算。 口7:建筑隔热保温专业,屋面隔热按实体方量进行结算,以元/平 方米据实结算;外墙外保温按建筑外墙保温面积进行结算,以元/平方米据实结算。 其他: 五、质量标准及验收标准 1:乙方必须达到各自承包范围内的图纸、国家地方现行的法规、标准、规 范所规定的质量标准。 2:必须满足建设方、监理方、建委质量监督部门、设计、勘察以及甲方等单位的验收要求。并服从甲方的技术人员的管理和指导。 六、安全责任 1:乙方必须无条件服从甲方安全员的管理,自觉遵守项目安全管理规定,自觉的正确穿戴好劳保防护用品如:安全帽、安全带、安全绳等。 2、乙方必须对自己的人员搞好安全教育与培训,约束工人不得违章操作、违章指挥。 3、乙方必须购买集团意外保险等保险。 4、乙方必须全部承担由于自身违章操作、违章指挥等原因造成的一切事故的赔偿责任。造成他人(第三人)伤害的也由乙方承担。 5、因他人原因造成乙方伤害的,由事故肇事方承担赔偿责任。 6、甲方负责安全监管,对乙方作业人员的违章行为有权纠正、停工和驱赶。 七、付款方式 每栋楼到三层完工后付10万元工程款,主体封顶再付10万元。内装修完后付10万元,外装修完后付10万元,验收合格付10万元,余款半年内付清。 八、工期约定 每栋楼每层砌体四天完成,主体完工后内外装修两个月完成,交付使用。 九、违约责任 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划要求组织人力物力,未达到进度要求,每拖延一天,按合同总价1%收取违约金。 2、违章作业的给予元/人次的经济处罚。 3、未按时参加甲方召开的例会给予元/次的处罚。 4、质量验收不合格造成返工损失的由乙方全额承担赔偿责任。 十、其他约定 1、现场不允许打架斗殴酗酒现象发生,若出现一次罚款1000元。 2、现场乙方施工人员必须服从甲方人员管理,若出现不服从管理者,每次罚款1000元。 十一、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。 十二、合同未尽事宜双方协商解决,协商不成时可由劳动仲裁解决。 十三、本合同双方签字按手纹印生效。 甲方:乙方: 年月日年月日 上诉就是专业分包合同,希望能够帮到你。
律师普法
  • 工程专业分包合同的税率规定
    工程专业分包合同的税率规定

    一般情况下,专业分包都是包工包料,增值税税率为9%、征收率为3%,可以选择简易计税方法的条件基本与建筑总包一致,要么是老项目、要么是甲供项目、要么是清包工项目,不存在强制简易的条件。如果存在特定专业分包,例如销售自产货物同时提供建筑服务的,

    2020.08.24 7,001
  • 专业分包合同什么意思?
    专业分包合同什么意思?

    专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许,将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。

    2021.04.24 484
  • 专业分包合同备案流程
    专业分包合同备案流程

    1、专业分包企业签订分包合同必须使用本市统一的《建设工程专业分包合同》文本。 2、专业分包企业必须在施工合同签订7日内,到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续,施工分包合同必须加盖合同双方单位的合同备案专用章。 3、专业分包

    2021.04.19 401
专业问答
  • 幕墙专业分包需要备案吗?是否需要备案?

    幕墙专业分包已经不需要备案。 《国务院关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》中精简了审批环节,取消了合同备案的规定。对于幕墙专业分包,建设单位可自主决定发包方式。

    2023-06-23 15,340
  • 外墙幕墙安装需要劳务分包吗

    发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,

    2022-07-07 15,340
  • 幕墙承包劳务合同是怎样的

    一般就合同,正式点的话,乙方提供公司资质。甲方提供图纸。然后看住宿,伙食,有没有保险。劳务公司应该没有质保期,只要按图,按甲方要求施工就行了。

    2022-06-26 15,340
  • 如何与专业分包企业签订合同

    对于合同的效力问题,一般需要考虑如下几个因素,合同签的的主体是否适格、合同约定的事项是否违法、合同的形式是否完备等等。您在咨询中提到的是劳务分包,如果是建设工程的,因为对工程的施工单位法律是有明确规定

    2022-07-22 15,340
法律短视频
  • 建筑工程专业分包规定 01:23
    建筑工程专业分包规定

    在司法实践中,根据我国相关的法律法规的规定,建筑工程分包具有以下限制条件:第一个条件是,需要总承包合同中约定分包,或者在合同中没约定分包但经过发包人同意。第二个条件是,承包人只能将自己承包的部分工作交由第三人完成,不能是主要工作。因为发包人

    3,363 2022.04.15
  • 土地承包合同一方违约如何解约 00:58
    土地承包合同一方违约如何解约

    土地承包合同一方违约的话,当事人可以与对方进行协商,双方共同协议决定是否需要解除合同。另外,当事人还可以根据双方事先的约定,单方面行使解除合同的权利。还有,根据我国民法典第五百六十三条的规定,如果对方的违约行为已经构成了根本违约的程度,这时

    1,355 2022.05.11
  • 合同未约定违约金如何判决 01:09
    合同未约定违约金如何判决

    违约金是指,合同当事人在合同中预先约定当一方不履行合同或不完全履行合同时,由违约方支付给对方一定金额的货币。双方当事人在合同中没有约定违约金的,一方违约给对方造成损失的,另一方当事人依然可以依据合同法的相关规定,要求违约一方承担继续履行、采

    2,011 2022.04.15
专业幕墙分包合同如何约定
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?