购书合同的模板应该怎么写-法师兄

购书合同的模板应该怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 21:36:36 165 人看过

购书合同(二)：

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方给乙方供应由甲方出售的产品有关事宜，经过充分协商，达成一致。签订如下协议，供双方共同遵守。

1、结算方式：电汇形式(发票、附清单，以每次实际发出的金额为准)

2、运输费用：甲方供给免费送货服务

3、甲、乙双方的权利和义务：

甲方严格按照国家书类质量标准出售给乙方所需产品，甲方安排专人负责给乙方供应产品，严格按照乙方约定及时做好产品的供应及售后服务工作。甲方需在约定时间内向乙方指定的地点及指定收货人处发放产品。

甲方供给乙方的产品如有出现破损等不贴合质量要求的情景乙方须及时退换货。乙方已电汇形式向甲方付款，甲方收到款后需在规定时间内向乙方配货。

4、其他未尽事宜，甲、乙双方协调解决，协商不成的任何一方有权利用选择人民法院提起诉讼。

5、本合同一式两份，甲乙双方执一份，由甲、乙双方法定代表或者委托代理人签字，盖章后生效。

甲方：____________________

乙方：____________________

甲方签字：____________________

乙方签字：____________________

合同对字数没有具体的要求，一般是越简练越好，只要可以很清楚的明确双方的义务以及权益就可以。合同的生效时间一般是双方签字完成时就开始有法律效力。合同也是可以进行解除的，只要双方可以友好的达成一致协议就可以。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多产品相关文章

继承人
小股东认购书模板的编写

1、如何编写小股东认购书模板，身份证号；乙方：姓名、身份证号码；p>通过甲方与乙方之间的友好协商，甲方与乙方之间达成了以下合作协议：第1条合作项目名称、合作项目名称和主要营业地点、主要营业地点、主要营业地点、合作项目名称、主要营业地点、主要营业地点、主要营业地点、合作项目名称、主要营业地点、主要营业地点、主要营业地点、合作经营项目名称、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和合作经营项目和范围、合作经营项目和合作项目和范围、合作经营项目和合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和范围、合作经营项目和合作经营项目和合作项目和合作项

2023-05-07

296人看过
不可抗力
买卖合同书模板的正确格式怎么写

买卖合同书模板：购货单位：____________________________(以下简称甲方)供货单位：_____________________________(以下简称乙方经甲乙双方友好商定，关于乙方向甲方提供货物服务事宜，依照《民法典》有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本合同。甲、乙双方就买卖事宜本着平等自愿、充分协商原则，签订本合同如下条款，供双方严格执行。一、产品信息1.货物名称、规格、数量及价格(执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。)2.产品的技术标准(包括质量要求)，按国家标准执行。二、交货时间、交货地点、验收及运费、发票1.乙方应于_____年___月___日之前由____直接运往甲方公司所在地，运费由乙方负责。检验合格后，公司于收货之日起10

2023-04-17

439人看过
合同履行地
建筑模板购销合同怎么写？范本是怎样的？

建筑模板购销合同书甲方：(供货方)乙方：(购货方)乙方因建筑需要，向甲方购买建筑模板等专业材料，根据国家《民法典》第五百九十六条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款，本着友好合作及互惠互利精神，遵守诚实守信原则，一致同意签订本合同，双方务必遵守。一、甲方供给乙方上列规格、价格、等级的专用材料，质量与市场上同规格相同，合同履行地为。二、以上价格均含运费，由甲方带运到乙方工地，甲方交货数量及质量由乙方验收，货到后乙方在甲方送货单上签字为准，所发货款按实际发生量结算。三、乙方需购的材料由甲方负责，随时送货，乙方必须提前7天告知甲方。特殊材料必须提前10天告知甲方。四、付款方式：甲方交货给乙方后，乙方必须按下列分期支付总款比例给甲方：一车货到工地时起日以前付清，如乙方没有按时支付货款，甲方有权单方面终止，并要求乙方依照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款。五、此合同

2023-04-13

263人看过
房地产开发
房屋产权证明模板应该怎么写

房屋产权证明模板兹证明坐落在__________省__________市__________乡(镇)__________村__________地方的房屋情况如下：座向____________，数量________间(套)，结构________，层次______层，建筑面积_________平方米，实用面积__________平方米。上述房屋的所有权人是____________、____________、____________、____________。(可分别填写身份证号)上述房屋的房屋产权证书(《房屋所有权证》《土地使用权证或《房地产权证书》)编号为：_____________________。证明单位盖章年月日房屋产权证办理流程1、确定开发商已经进行初始登记开发商办理初始登记是自己办理房产证的必要前提条件。根据《商品房销售管理办法》第34条的规定，房地产开发企业应当在商品房交付使用之

2023-04-17

411人看过

居住证
亲友居住证明模板应该怎么写

一、亲友居住证明模板应该怎么写亲友居住证明兹有(身份证号码:)为房屋的产权人,现有(身份证号码:)与本人关系,无偿借住在以上地址房屋内,居住期限为年月日至年月日。产权人及居住人共同承诺:居住人无犯罪记录、无参加非法活动等行为;若因本证明非属实情况所引起的一切纠纷及法律责任,全由双方共同负责,与街道办事处无关。特此证明。产权人(指模):居住人(指模):年月日二、本地户口居住证明的办理规定1、本地户口居住证明分为两种类型：农村户口和城市户口；2、农村户口：到村委会找村支书，让他给开一个居住证明：内容有你是谁，居住地，村支书签字；3、盖一个村里的公章；4、城市户口：到居委会找居委会主任，让他给开一个居住证明：内容有你是谁，居住地，居委会主任签字。三、外地户口异地居住证明的办理规定1、外地户口异地居住证明即暂住证2、准备两张白底照片3、身份证复印件一份4、到所在的派出所办理5、大概一周左右能出来四

2023-04-13

277人看过
商标
申请无效商标模板应该怎么写？

一、申请无效商标模板应该怎么写?申请人名称：通信地址：法定代表人或负责人姓名：职务：商标代理机构名称：地址：被申请人名称：地址：评审请求与法律依据：事实与理由：附件：申请人章戳(签字)商标代理机构章戳代理人签字：年月日二、个人请求宣告注册商标无效的流程1、其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告该注册商标无效的，应当向商标评审委员会提出申请;2、商标评审委员会收到申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩，可以办理商标无效宣告答辩业务;3、商标评审委员会应当在9个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。如有特殊情况需要延长期限的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月;4、当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉;5、人民法院在受理起诉后，应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。1、15天：商标所有人若收到

2023-04-13

92人看过
图书出版
图书出版社合同模板如何书写？

甲方(著作权人)：地址：乙方(出版者)：地址：作品名称：作者姓名：甲乙双方就上述作品的出版达成如下协议：第一条甲方授予乙方在合同有效期内，在__地区以图书形式出版上述作品__文本的专有使用权。第二条甲方保证拥有第一条授予乙方的权利。如因上述权利的行使侵犯他人权益，甲方承担全部责任并赔偿因此给乙方造成的损失，乙方可以终止合同。第三条上述作品的内容、篇幅、体例、图表、附录等应符合下列要求：第四条甲方应于__年__月__日前将上述作品的誊清稿交付乙方。甲方因故不能按时交稿，应在交稿期限届满前__日通知乙方，双方另行约定交稿日期。甲方到期仍不能交稿，乙方可以终止合同。甲方交付的稿件应有作者的签章。第五条乙方应于__年__月__日产出版上述作品，因故不能按时出版，应在出版期限届满前__日通知甲方，双方另行约定出版日期。乙方到期仍不能出版，甲方可以终止合同。乙方应按第九条约定报酬标准的__%向甲方支付

2023-04-18

113人看过
辞退
企业的辞退书模板怎么写

通知××先生/小姐：因为本公司的经营方针和业务发生重大的调整和变化，您所学的专业和您的经历、能力等均不符合新企业的要求，故请您于××年×月×日离开本公司。您的一切待遇将按《××市劳动合同管理规定》处理。××市××公司人力资源部××年×月×日新劳动法辞退补偿标准是什么有无补偿金和多少补偿金与自辞、被辞没有直接关系，关键问题要看原因。1、自辞的，如果用人单位有以下“劳动者解除劳动合同，用人单位应当支付经济补偿金的11种情形”，就需要支付经济补偿金，否则就不需要支付。2、被辞的，如果用人单位有以下“用人单位解除或终止劳动合同，应当向劳动者支付经济补偿金的12情形”就需要支付经济补偿金，否则就不需要支付。被辞的，用人单位按照劳动合同法第三十九条规定解除劳动合同的不需要支付补偿金，按照《劳动合同法》第四十条规定解除劳动合同的，提前30天通知就不需要支付补偿金，没有提前通知的支付一个月工资的补偿金作为

2023-06-14

116人看过

犯罪构成
滥用职权罪辩护模板应该怎么写

审判长、审判员：江苏博事达律师事务所依法接受本案被告人王某某亲属的委托，指派本律师担任被告人王某某涉嫌滥用职权罪和受贿罪一案的一审辩护人。辩护人先后八次会见被告人，并仔细阅读了本案案卷材料，根据本案的事实和有关法律规定，发表如下辩护意见，供法庭判决时参考。被告人王某某不构成滥用职权罪。辩护人认为，公诉机关机关没有证据证明王某某有滥用职权的行为，也没有证据证明所谓的王某某滥用职权行为使国家、或人民利益遭受了重大损失，因此，公诉机关指控王某某构成滥用职权罪不能成立。具体事实和理由如下：1、滥用职权罪客观上应当具有滥用职权的行为，即行为人在职权范围内不按照既定的法律法规或具体规章制度办事，或者是超越职权，在实体上或程序上，超越了职务上有权处理的限度。首先，王某某的职权是什么?王某某当时的行政职务是沙河镇副镇长，但是职务并不等于职权，王某某其实是长期分管农业(农机、农技、畜牧、水产等)。本案是因三

2023-06-03

499人看过
违约金
三方协议解约函模板应该怎么写？

一、三方协议解约函模板应该怎么写？？解约函XXX公司人力资源部门：本人系__________大学__________本科毕业生，于__________被贵公司录取成为新进员工，并于_____________接受到贵公司所盖章的三方就业协议书。由于___________原因，本人_____________，经过一段时间的慎重考虑之后，很遗憾地，我正式向贵公司提出解约申请，希望贵公司能够考虑本人的特殊情况，准许本人解除与贵公司签订的三方就业协议，并出具解约函，声明终止三方就业协议的法律效应。对此，对贵公司在招聘过程中对本人的厚爱表示由衷的感谢，并对解约过程中给你们带来的不便表示深深的歉意。此致敬礼!申请人：_____________申请人签名：____________申请日期：____________二、解约换发协议书的手续如果有毕业生签约后又找到更好的单位，想违约，办理程序如下：先拿到原签约

2023-06-01

203人看过
定金合同
一般定金合同怎么写模板？

一、一般定金合同怎么写模板？甲方：________乙方：________为确保甲、乙双方签订的________年________字第________号合同(以下称主合同)的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：________。第二条甲方应在本合同签订之日起________日内向乙方交付定金________元整。第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。第四条甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金;乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。甲方(公章)：_____________乙方(公章)：________法定代表人(签字)：_____

2023-05-22

387人看过
解除劳动合同
解除劳动合同协议书怎么写（劳动合同协议书模板）

公司开具离职证明，对公司没有什么影响，但应当按事实开具《解除劳动合同证明书》。员工离职时，单位应当出具终止劳动合同证明，写明员工入、离职时间、工作岗位、离职日期，加盖单位公章。那么离职证明你写对了吗？某企业以员工小明不服从工作安排，对待客户的态度差，给公司的经济造成损失为由，决定开除小明，开具离职证明时额外标注：“工作态度不端正，因工作失职给单位造成损失”的评语。小明拿到离职证明后认为评语不实拒绝签字，并申请了劳动仲裁，要求企业重新出具离职证明，并补偿2个月的失业损失，理由是因企业未出具离职证明，导致无法领取失业保险及入职新公司。企业辩称，离职证明评语，是员工在工作中的真实表现，企业出具了离职证明，是员工拒绝签字，应自行承担损失。最终法院支持了员工的大部分诉求。中嘉律所律师说法：1、《劳动合同法》第五十条第一款“的规定“用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并

2023-06-04

82人看过

司法鉴定人
司法鉴定书模板怎么写？

司法鉴定作为司法审判中的一个重要步骤，在一定程度上会影响到最终的审判结果。为了保证司法的公正性，要求司法机关的工作人员按照规范进行鉴定，然后需要在限定期限内按照司法鉴定书模板书写鉴定结果。司法鉴定书怎么写，现在就来一起了解下吧。司法鉴定意见书司鉴中心[2010]临鉴字第1号一、基本情况委托单位：*******派出所委托鉴定事项：致残等级受理日期：2010年12月7日鉴定材料：*****医院病历1册，****医院病历1册，影像片6张鉴定日期：2010年12月7日鉴定地点：本鉴定中心在场人员：办案人员被鉴定人：***，男，54岁，农民，现住：*****二、检案摘要据被鉴定人自述：2010年8月28日被他人用羊铲打伤头部，脚踹胸部致肋骨多根骨折。****医院病历(号：2135)载：患者于1小时前被人用木棍打伤头部、胸部，急来我院于2010年8月28日收入院。专科情况：T37.0℃，P80次/分，

2023-06-04

460人看过
工程施工合同
工程施工合同模板如何书写？

一、工程施工合同模板如何书写?工程施工合同模板应当写明下列内容，方可具有相应的法律效力：其一、工程概况;其二、工程承包范围;其三、合同工期;其四、质量标准;其五、合同价款;其六、违约责任;其七、争议的解决;其八、当事人的签名以及签订合同的具体年、月、日。二、签订工程施工合同范本的注意事项在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程

2023-06-19

436人看过