规划法65条内容解析-法师兄

规划法65条内容解析

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-03 21:50:12 459 人看过

《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条解释，在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正。逾期不改正的，可以拆除。依照规定，应当给予行政处罚，而有关城乡规划主管部门不给予行政处罚的，上级人民政府城乡规划主管部门有权责令其作出行政处罚决定或者建议有关人民政府责令其给予行政处罚。

城乡规划法实施前的违法建筑如何处理

城乡规划法实施前的违法建筑应整改、拆除。违法建筑是指未经规划土地主管部门批准，未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证，擅自建筑的建筑物和构筑物。违法占用集体土地或农用地进行建设，处罚方式如下：

1、由县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；

2、对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款。对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多建设用地相关文章

拆迁裁决
拆迁裁决书的内容解析

拆迁裁决书包括以下这些内容：（一）申请人与被申请人的基本情况；（二）争议的主要事实和理由；（三）裁决的依据、理由；（四）根据行政裁决申请需要裁决的补偿方式、补偿金额、安置用房面积和安置地点、搬迁期限、搬迁过渡方式和过渡期限等；（五）告知当事人行政复议、行政诉讼的权利及申请复议期限、起诉期限；（六）房屋拆迁管理部门的名称、裁决日期并加盖公章；行政裁决规定的搬迁期限不得少于15天。仲裁裁决书概述仲裁裁决书是仲裁庭对仲裁纠纷案件作出裁决的法律文书。根据仲裁法第54条的规定，仲裁裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担和裁决日期。如果当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写。仲裁裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名。劳动争议案件，经过调解达不成协议时，应及时裁决。裁决书是劳动争议仲裁机关根据已查明的事实依法

2023-07-05

294人看过
附带民事诉讼
刑诉法第100条的内容如何分析？

一、民诉法第一百条第一百条人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。二、财产保全财产保全，是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后，为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失，对当事人的财产或者争议的标的物，采取限制当事人处分的强制措施。三、财产保全诉讼流程根据《民事诉讼法》第100条、第101条的规定，财产保全分为诉讼中财产保全和诉前财产保全;此外，在知识产权法中还规定了诉前行为保全制度。(一)财产保全诉讼中1、诉讼中财产保全的概念诉讼中财产保全，是指人民法院在受理案件之财产保全后、作出判决之前，对当事人的财产或者争执标的物采取限制当事人处分的强制措施。民事案件从人民法院受理到作出生效判决需要经过几个月甚至更长的时间。法院判决生效后，

2023-06-03

154人看过
医疗保险
商业医疗保险内容解析

如何选购商业医疗保险呢?■险种要适合自身情况首先选择适合自己的险种。目前我国保险市场上主要有这样几种类型的医疗保险：综合医疗保险、住院医疗保险、手术医疗保险、女性医疗保险、各种津贴保险和重大疾病医疗保险等。重大疾病保险保障的疾病一般有10种，涵盖了癌症、瘫痪、脑中风、尿毒症等一些常见的重大疾病。津贴保险又分为一般住院医疗津贴、癌症住院医疗津贴和住院手术医疗津贴三种。住院医疗保险是指住院时以实际支出的合理费用按百分比给付住院医疗保险金的险种。女性医疗保险是针对女性的生理特点而设计的妇科疾病医疗保险。综合医疗保险多涵盖了按日定额支付住院津贴和一些特殊疾病或手术等类补偿。■进行险种组合买之前先做一份保险计划。一般说来，一种保险产品的功能总有一些侧重点，不可能包含所有的保障。所以在买保险时，要请保险经纪人或保险代理人为你做一份能全面满足保障需求的保险计划，达到交费较低而保障全面、收益较高的目的。■

2023-05-30

228人看过
法律综合知识
城乡规划法65条是行政处罚还是行政强制

一、城乡规划法65条是行政处罚还是行政强制根据我国《中华人民共和国城乡规划法》第65条的明确规定，其所涉及的内容确实属于行政强制范畴。具体而言，《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条明确设定了处罚标准，即如果个人或组织在乡、村规划区域未能依法获得乡村建设规划许可证或者未按照该证书的相应条款进行合法建设，当地乡、镇人民政府有权对其下达停工指令并给予期限改正。若逾期未予纠正，则可以将其建设行为视为违法建筑物，并施行拆除处罚。且根据《中华人民共和国行政强制法》第四十四条的规定，对于违法建筑物、构筑物以及其他相关设施等需要进行强制拆除的，均应以行政机关公开通告为前提条件，并限期要求被处罚人自主改正。如在法定期限内，被处罚人未提出行政复议或者提起行政诉讼，同时也未自行拆除这些违法建筑物的话，行政机关有权依法进行强制拆除。因此，《中华人民共和国城乡规划法》第65条所规定的内容无疑是属于行政强制范畴的。

2024-04-07

187人看过

交强险
交强险的保障内容解析

交强险保的是被保险机动车造成的受害人的人身伤亡和财产损失。被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。交强险并不保被保险机动车本车人员、被保险人的人身伤亡和财产损失。交强险怎么退保一、交强险怎么退保1、交强险退保方式如下：（1）向保险公司提交退保申请，说明退保的原因和退保时间；（2）保险公司对退保申请进行审核后，出具退保批单，同时收回保单；（3）退保人持退保批单和身份证，到保险公司领取应退给的保险费。2、法律依据：《中华人民共和国保险法》第三十九条人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人。被保险人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人

2023-07-08

234人看过
羁押
刑诉法143条内容解释

如果在生活中被牵扯到刑事官司，那么对于我们每个人来说都不是好事，刑事诉讼中如果能够以不起诉作为对犯罪嫌疑人的结果，那么再好不过了，也算是洗清楚了犯罪的嫌疑，但是如果先前身边亲人朋友都知道了自己被公安侦查，该如何向他们解释清楚呢？对此刑诉法143条内容对不起诉的决定做了详细规定。1、刑诉法143条内容第一百四十三条【不起诉决定的宣布】不起诉的决定，应当公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。本条是关于决定不起诉案件的处理程序的规定。不起诉的决定必须经过公开宣布的程序，不能以送达代替向被不起诉人宣布不起诉的决定。公开宣布的地点、范围，可以根据实际情况的需要确定，但必须有被不起诉人在场。同时，检察机关应将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。被不起诉人不服的，可以在收到不起诉决定书后法定期限内向人民检察院申诉。不起诉的决定，一经宣布，立即生

2023-04-13

494人看过
法律综合知识
城乡规划法—司考真题答案解析

某镇政府正在编制本镇规划。根据《城乡规划法》，下列哪些建设项目应当在规划时予以优先安排？A.镇政府办公楼、招待所B.供水、供电、道路、通信设施C.商业街、工业园、公园D.学校、幼儿园、卫生院、文化站【正确答案】BD【答案解析】本题考核城乡规划法。《城乡规划法》第二十九条第二款规定，镇的建设和发展，应当结合农村经济社会发展和产业结构调整，优先安排供水、排水、供电、供气、道路、通信、广播电视等基础设施和学校、卫生院、文化站、幼儿园、福利院等公共服务设施的建设，为周边农村提供服务。

2023-05-04

361人看过
家庭暴力
家庭暴力防治法：最新版内容解析

反家庭暴力条例的内容是：1、家庭成员之间应当互相帮助，互相关爱，和睦相处，履行家庭义务。反家庭暴力是国家、社会和每个家庭的共同责任。2、县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作。反家庭暴力法保护对象家庭暴力法的主体适用范围，有着同居关系、抚养照料关系、家庭雇佣关系等共同生活的人之间实施的暴力行为都可依照反家暴法规制。反家庭暴力法不是婚姻家庭法，是社会保护法，家庭成员以外有着共同生活关系的人之间的暴力和家庭成员之间的暴力具有共性。《中华人民共和国反家庭暴力法》第二条本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。

2023-08-04

82人看过

计划生育
解读徐州市计划生育条例具体内容

根据《江苏省人口与计划生育条例》相关规定：第一条男女双方经依法登记结婚且均未生育过的，即可生育一个孩子。提倡和鼓励一对夫妻只生育一个孩子，鼓励公民晚婚、晚育。男年满二十五周岁或者女年满二十三周岁初婚，为晚婚。女年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育。第二条符合下列条件之一的夫妻，可以申请再生育一个孩子：（一）只有一个孩子，经病残儿医学鉴定机构鉴定为非严重遗传性残疾，目前无法治疗或者经系统治疗仍不能成长为正常劳动力或者将严重影响婚配的；（二）一方为二等乙级以上因公致残的军人、武装警察、公安民警、见义勇为人员，或者一方为烈士的独生子女，只有一个孩子的；（三）一方系丧偶者，另一方未生育的；（四）一方系离婚者且只有一个孩子或者依法生育过两个孩子，另一方未生育的；（五）双方均未生育，依法收养后又怀孕的；（六）一方为两代独生子女或者夫妻均为独生子女，只有一个孩子的；（

2023-05-05

473人看过
社保
社保缴纳内容及方式解析

目前未成年工，企业职工，城乡居民都可以交社保，只是缴纳方式和金额比例有所不同。社保分为企业和个人两个缴纳主体，个人不需要缴纳个税，同样也不允许企业对于个人的工资进行税前扣除。如果是企业员工，企业应当为其缴纳社保，如果是个人，则按照个人意愿。企业按照相关法律规定需要缴纳相应的税款，包括各类险种，比如养老保险费、医疗保险费等。个人社保怎么交？个人缴纳社保，只能缴纳养老金和医疗保险这两部分。具体流程如下：个人缴纳社保可以以自由职业者的身份上社保（养老＋医疗）；参保条件：城镇户口或农转非户口；办理地点：当地社区街道的社保服务点，或区县一级的社保局（劳动保障局）；个人如何缴纳社保问题中所需基本资料：户口本、身份证和复印件，2张1寸照片；缴费标准：以上一年本地社平工资为基础，养老缴费比例是20％，医疗约9％，目前尚有80％和100％两档可以选择。《中华人民共和国社会保险法》第五十七条用人单位应当自成立

2023-07-02

291人看过
双务合同
运输合同中主要内容解析

运输合同的包含了以下几方面的内容：1．运输合同的主体是承运人和旅客、托运人。运输合同主体是运输合同权利义务的承担者，即运输合同的当事人。根据运输合同是双务合同的特性，当事人一方是享受收取运费或者票款权利承担运送义务的承运人，另一方是享受运送权利并支付运费的旅客和托运人，双方当事人的数目视具体合同关系而定。在运输合同中，承运人作为一方当事人，可以是一人或者为数人，如在相继运输中承运人可分为缔约承运人和实际承运人，在多式联运合同中有多式联运经营人和各区段承运人。承运人多为法人或者组织，但也可以是个人。托运人是指与承运人订立货物运输合同的一方当事人。在旅客运输合同中，旅客具有双重身份，其是运输合同的一方当事人，又是运输合同权利义务所指向的对象。2．运输合同中的托运人有时就是收货人，但是在多数情况下，另有收货人，此时，收货人不是运输合同的一方当事人。外国和国际公约一般都规定，货物送达目的地后，承运

2023-05-01

255人看过
合同诉讼
建筑合同诉讼管辖的规定和内容解析

建筑合同诉讼管辖权的内容包括：除了合同的履行地外，被告的所在地也可以成为建筑合同诉讼的管辖权。在建筑合同的当事人没有违反民事诉讼法等级管辖和专属管辖规定的前提下，可以选择被告所在地、合同的履行地、合同的订立地，原告的所在地、标的物所在地。建筑加工合同中，除了合同约定的履行地点外，加工地为合同履行地。建筑合同需要注意哪些内容第一，仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同一般由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。第二，严格审查发包人资质等级及履约信用。第三，关于工期、质量、造价的约定。包含：（1）应明确约定开工、竣工的日期、办理手续、签署文件；（2）应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法；第。必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场身份证、材料价格的签发、确认作出

2023-07-01

229人看过

醉驾
醉驾降级的具体内容解析。

醉驾降级的内容分为两种情形：1、醉酒驾车没有发生重大事故的，要吊销机动车的驾驶证，五年之内不能够重新的取得机动车的驾驶证。2、发生交通事故造成人员死亡，承担同等以上责任，车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格，并通知机动车驾驶人在三十日内办理降级换证业务。醉驾降级一般降到几级醉驾降级一般A2驾照酒后开车扣12分降级要降到B1B2照。有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人有下列情形之一的，车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格，并通知机动车驾驶人在三十日内办理降级换证业务：《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十八条持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人有下列情形之一的，车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格，并通知机动车驾驶人在三十日内办理降级换证业务：（一）发生交通事故造成人员死亡，承担同等以上责任，未构成犯罪的二）在一个记分周期内

2023-07-04

66人看过
城市规划法
城市规划法体系包括哪些内容？

(1)城市规划法有《中华人民共和国城市规划法》。这是国家法律。主要调节城市规划与经济社会、城市建设及发展过程中的各项关系：确立城市规划法规与其他法律法规之间的相互关系;确立城市规划编制、审批的各类主体，建立城市规划行政的程序和框架;确定对违法行为的处置方式及执行主体;确立政府行政部门执行城市规划的职权范围及相应的动作机制。(2)城市规划实施性行政法规有建设部颁发的《城市规划编制办法》和建设部、国家文物局联合颁发的《历史文化名城保护规划编制要求》等。主要是根据国家城市规划法建立国家整体珠城市规划编制和实施的行政组织机制及相应的行政措施。其中包括：国家和地方政府的各级城市规划行政主管部门的职责、权力和义务;中央和地方各级行政部门之间的相互关系以及在城市规划实施过程中的相互分工和协作;制定城市规划和城市规划实施管理的基本程序和主要原则;明确政府城市规划管理的操作过程及动作机制的互动关系。(3)地

2023-06-06

485人看过