监理工程师索赔如何处理
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:10:59 51 人看过

2。必须以合同为基础。在索赔案件中,监理工程师必须是一个完全独立的法官,从客观公正的立场来审查索赔的合法性。我们必须详细了解合同条款和协议条款,在合同的基础上公正地处理双方的利益纠纷。

3。监理工程师在处理索赔时,应遵守职业道德,以事实为依据,以合同为准绳,做出公正的决策。合理的索赔应该被批准,不合理的索赔应该被拒绝。

4。谈判原则。监理工程师在处理索赔时,应认真研究索赔报告,充分听取施工单位和施工单位的意见,积极与双方协商,争取达成共识。这不仅可以成功地处理索赔,而且有助于合同的顺利履行和完成。当然,如果协商不成,监理工程师有权作出决定。

5。授权原则。监理工程师必须在合同规定和建设单位授权的权限内处理索赔。当索赔或工期延长的金额超出授权范围时,监理工程师应向施工单位报告,并在获得新的授权后作出决定。要注意数据的积累。所有可能涉及索赔论证的材料都要积累起来,与施工企业、施工单位就技术问题、进度问题等重大问题进行会议,要形成书面记录,并取得与会人员的签字作为正式文件。同时,还应建立业务往来单据号档案等业务记录制度,做到以事实和数据为依据进行索赔处理。

7。及时、合理地处理索赔。索赔发生后,个人索赔必须按照合同的标准及时处理。一般来说,不宜采用所谓的“一揽子索赔”办法。监理工程师审核索赔报告。(1)监理工程师审核施工单位的索赔申请。监理工程师接到施工单位的索赔意向通知后,应建立自己的索赔档案,密切关注事件的影响,在查阅施工单位同期记录时,随时提出异议或希望增加的记录项目。

收到正式索赔报告后,认真研究施工单位提交的索赔资料。首先,在责任不确定的情况下,客观分析事件原因,复核合同相关条款,研究施工单位的索赔证据,查阅其同期记录。通过对事件的分析,监理工程师可以根据合同条款划清责任范围,必要时请施工单位提供进一步补充资料。特别是对施工单位和施工单位或监理工程师共同负责的事件的影响,应规定各方承担合同责任的比例。最后,审查施工单位提出的索赔要求,剔除合理部分,制定合理的索赔金额和工期延长天数。(2)索赔成立条件:根据合同条款中与索赔原因有关的条款和内容,监理工程师确定施工单位索赔成立的条件可概括如下:

(1)与合同相比,造成施工单位增加费用,或工期直接损失的;

②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不承担施工单位的行为责任或风险责任;

③施工单位已按合同规定的程序提交索赔意向通知书和索赔报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月03日 22:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 如何处理工伤索赔案件
    近几年来,工伤赔偿纠纷日趋上升,由于当事人双方对有关工伤的法律法规不熟悉,常常是一方漫天要价,一方闭眼压价,引发工伤受害人同企业矛盾尖锐。因此,很有必要普及有关工伤认定及处理方面的法律法规。一、什么情况下所受的伤害属于工伤根据国家颁布的《企业职工工伤保险试行办法》规定,职工由于下列情形负伤、致残、死亡的,应认定为工伤:(1)从事本单位日常生产、工作或者本单位负责人临时指定的工作的。在紧急情况下,虽未经本单位负责人指定,但从事直接关系本单位重大利益的工作的;(2)经本单位负责人安排或者同意,从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的;(3)在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的;(4)在生产工作的时间和区域内,由于不安全因素造成意外伤害的,或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的;(5)因履行职责遭致人身伤害的;(6)从事抢险、救灾、救人等维护
    2023-07-02
    85人看过
  • 工程停工监理公司能否索赔
    工程停工后,监理公司不能索赔,工程停工应当由发包人或者承包人向对方索赔。如果是发包人原因造成,承包人可向发包人索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工程监理单位主要的职责是什么1、认真学习和贯彻有关建设监理的政策、法规以及国家和省、市有关工程建设的法律、法规、政策、标准和规范,在工作中做到以理服人。2、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸,在专业监理工程师领导下,有效开展现场监理工作,及时
    2023-03-03
    258人看过
  • 要如何处理施工单位的工程索赔纠纷
    一、要如何处理施工单位的工程索赔纠纷处理施工单位的工程索赔纠纷:1、要及时发现索赔机会;2、签商好合同协议;3、对口头变更指令要得到确认;4、及时发出索赔通知书;5、索赔事件论证要充足;6、索赔计算方法和款额要适当。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理:及时医疗,申请工伤鉴定,确认伤残等级后是确认赔偿的基础。参照《工伤保险条例》第十八条。2、主要理赔范围包括享受工伤医疗待遇,一次性伤残补助金,住院伙食补助费,辅助器具,医疗期内原工资福利待遇不变,生活护理费等。3、参照《工伤保险条例》第三十三条,第三十四条,第三十五条,第三十六条,三十七条,第三十八条第三十九条,第四十条具体规定进行赔偿。4、如果协商不成,带好相关资料到劳
    2024-02-08
    405人看过
  • 工程监理费怎样计取索赔
    按照参与监理工作年度平均人数计算:3.5万元/人年或者按工程造价的比例计取。当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿协商的当事人可以依法提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。工程监理费包括哪些?1、工作人员和监理辅助人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等。2、用于监理工作的常规检测工器具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费。3、用于监理人员和辅助人员的其他专项开支,包括办公费、通讯费、差旅费、书报费、文印费、会议费、医疗费、劳保费、保险费、休假探亲费等。4、其他费用。
    2023-08-10
    182人看过
  • 如何对工程索赔进行管理
    1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任,严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工期索赔比例计算法工期索赔的是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利向承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面,在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。工期索赔的计算方法如下:1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价
    2023-03-24
    270人看过
  • 如何处理工程监理合同纠纷
    处理工程监理合同纠纷的办法:1、协商。2、调解。3、仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。一、房屋确权纠纷怎么办理房屋确权有纠纷的解决方式有以下几种:1、协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解,而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁。合同当事入协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。除了上述一般特点之外,有些合同还具
    2023-06-27
    273人看过
  • 工程费用索赔监理的基本程序
    一、工程费用索赔监理的基本程序(一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等),也可以是一个专
    2021-11-18
    93人看过
  • 如何索取建设工程超时的监理费
    工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。一、工程延期索赔如何处理1、延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2、事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3、事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4、按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和监理协商,取得一致意见。二、工
    2023-02-18
    484人看过
  • 建筑工程索赔管理如何规定
    1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任,严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工程索赔时怎样搜集证据在施工合同的履行过程中,引起工程索赔的原因很多,再详细的施工合同都无法避免索赔事件的发生。无论是何种索赔,要想索赔成功,索赔证据是最重要的,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。当索赔事件发生时,要及时收集如下相关证据1.招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更指令等程各项经发包人或者工程师签认的签证.工程各项往来的信件、指令、信函、通知、答复等程各项会议纪要.施工计划及现场实施
    2023-04-11
    112人看过
  • 工程延期监理能否要求索赔
    一、工程延期监理能否要求索赔工程工期延期的,构成合同违约,只有发包单位才能要求承包单位赔偿。工程索赔不是监理单位的权利。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准
    2023-06-17
    224人看过
  • 律师会教你如何处理工伤事故以及如何提出索赔
    工伤处理程序1。工伤鉴定1。鉴定机构:统筹区劳动保障行政部门。申请主体及期限:甲方30天;B.工伤职工或者其直系亲属、工会组织一年(1)工伤认定申请表(2)与用人单位有劳动关系(包括事实劳动关系)的证据(3)医疗诊断证明或者职业病诊断证明证明(或职业病诊断证明)申请表应包括事故发生的时间、地点、原因和伤害程度劳动能力鉴定的定义:劳动能力鉴定是指对劳动功能障碍和自理障碍程度的等级鉴定2。劳动能力分类:A。产程障碍可分为10级,其中1级最重,10级最轻;自理障碍分为三个层次:完全不能自理、大部分不能自理和部分不能自理。劳动能力鉴定时间:职工因工负伤,经治疗致残,伤势相对稳定,影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定机构:设区的市劳动能力鉴定委员会,为工伤认定决策和工伤医疗提供了相关信息。劳动能力复核鉴定:劳动能力鉴定结论作出一年后,受伤职工或者其直系亲属、单位或者机构认为伤残情况发生
    2023-05-07
    82人看过
  • 怎么处理工程索赔问题
    法律综合知识
    一、怎么处理工程索赔问题一、工程索赔流程:1、索赔事件发生后,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,规定的时间内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已认可。5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。6、在索赔事件终了后规定的时间内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、工程索赔的分类主要有:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定
    2024-01-15
    363人看过
  • 工程监理合同纠纷应该如何处理
    一、工程监理合同纠纷应该如何处理1、工程监理合同纠纷应该通过和解、协商、仲裁、诉讼处理。2、当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决,协商不成可以根据工程监理合同的约定交由指定机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。3、法律依据:《仲裁法》第二条,平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。《民事诉讼法》第一百二十五条,当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。《民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、建设工程监理合同审核要点有哪些1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律法规规定2、严格审查发包人资质等级及履约信用。3、关于工期质量造价的约定是施工合同最重要的内容。4、对工程进度拨款
    2023-06-16
    141人看过
  • 工程延期对监理费的索赔方法
    工程延期后监理费的索赔方式有:1、如果合同中有相关约定的,当事人可要求对方按合同约定进行赔偿;2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商;3、如不能协商一致的,当事人可依法向人民法院起诉。简易工程延期手续办理工程延期的手续为:1、通知监理工程师并提交详细的申述报告;2、监理工程师进行调查核实,确定工程延期时间,尽快作出决定;3、延期事件结束后,承包单位向监理工程师提交最终的详情报告;4、监理工程师对详情报告进行复查,与业主和承包单位协商,以此确定延期时间。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    2023-08-14
    259人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 在工程延期时如何向监理公司索赔
      安徽在线咨询 2023-12-03
      工程延期付款索赔,当事人双对可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利,符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不子受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 2022年工程索赔如何管理
      青海在线咨询 2022-11-14
      应以合同为依据管理工程索赔,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。
    • 如何处理施工单位的工程索赔纠纷
      湖南在线咨询 2023-02-21
      处理施工单位的工程索赔纠纷: 1、要及时发现索赔机会; 2、签商好合同协议; 3、对口头变更指令要得到确认; 4、及时发出索赔通知书; 5、索赔事件论证要充足; 6、索赔计算方法和款额要适当。
    • 建设工程违约如何处理?建设工程违约如何索赔
      福建在线咨询 2022-10-13
      发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。
    • 如何做好工程索赔的管理
      山西在线咨询 2023-05-09
      应以合同为依据管理工程索赔,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。