一、二手房房地产买卖契约范本
房地产买卖契约(二手房)
甲方(出卖人):
立契人:乙方(承买人):
根据国家房地产法律法规和政策规定,并经双方商妥,就下列房地产买卖事项自愿订立契约,共同遵守。
一、甲方将座落在___________区___________________________________的房地产(房屋建筑面积(大写)____________________________________平方米,附着物______________;土地使用面积____________________平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。
二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写__________________,¥_____________________元。乙方于契约签章后向甲方预付定金(大写)_________________元,经房地产交易管理机关审查批准成交后,剩余价款由乙方如数付清给甲方。付款方式:_________________________________________________________________
三、双方同意于________年______月_______日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。
四、甲方将上述房屋及其附属物移交给乙方时,该房屋及其附属物所占用的土地使用权一并转移给乙方。乙方并且拥有对该房地产共同部位的使用权和维修养护义务。
五、甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,由此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
六、违约责任:乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起七日内将定金退还给乙方,另给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之一的滞纳金。
七、本契约在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时,由潍坊仲裁委员会仲裁解决。
八、上述房地产办理交易监理手续所需缴纳的税费,由甲乙双方按规定各自承担。
九、本期约未尽事项,甲乙双方可另行议定。其补充议定书经双方签章后与本契约具有同等效力。
十、本契约经双方签章并经房地产交易管理机关审查批准后生效。
十一、本契约一式份,甲乙双方各执一份,交房地产交易管理机关一份。
十二、双方约定的其它事项:
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
经办人:(签章)经办人:(签章)
地址:地址:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
二、注意事项
1、在认购书里没有注明因何种原因退房以及后果
2、合同主体认定不明
购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都有可能产生问题。
3、不要轻易在开发商提供的补充协议上签字
4、“最短时间”与“最好”
合同是双方意思一致的表达。但是,实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题,在最短时间内解决”,“在装修材料上,选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间,什么样的才算最好的?不知道。
5、约定提前交纳部分费用
6、卖方解除合同
在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中,往往有这样的条款:“买方无故逾期付款,经卖方催告仍不支付欠款的,卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”
7、处理结果不明确
很多合同中常可以看到这样的条款,“应于××日前如何如何”,但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样,即使最后认定是开发商的过错,你也很难制裁他,最多是调解了事。
8、以偏盖全
这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样令人哭笑不得的问题,开发商承诺卧室的玻璃是中空的,到了交房时发现卧室窗户只有下面的部分是中空,而上面却是普通玻璃等等。
9、拒签补充协议
-
二手房房地产买卖契约注意些什么
155人看过
-
二手房房地产买卖契约范本
298人看过
-
二手房房屋买卖契约(一)
324人看过
-
房地产买卖契约
307人看过
-
房地产买卖契约是什么?
397人看过
-
二手房买卖注意些什么
344人看过
仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>
-
二手房买卖契约注意事项有哪些甘肃在线咨询 2022-03-08关于二手房买卖契约: 二手房买卖契约注意事项: 一、了解该套“二手房”是否属于允许出售的房屋; 二、了解房屋所有权是否真实、完整、可靠; 三、了解所购“二手房”的准确建筑面积; 四、了解购买“二手房”的程序; 五、了解屋内设施的交验细节。 六、在购房合同签订过程中,必须注意付款方式的一个个环节。比如,买卖双方可以约定,在付款方式的选择上标明,在签订《房屋买卖合同》时,客户即支付相当于房价款百分之多
-
签二手房买卖契约时需要注意哪些问题?上海在线咨询 2022-05-06在二手房买卖契约签订过程中,除了约定房屋基本状况,双方权利义务外,应该注意一下几点:1、在认购书里没有注明因何种原因退房以及后果。2、合同主体认定不明。购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都有可能产生问题。3、不要轻易在开发商提供的补充协议上签字。4、“最短时间”与“最好”。合同是双方意思一致的表达
-
签订二手房买卖契约时需要注意哪些问题天津在线咨询 2022-03-22在二手房买卖契约签订过程中,除了约定房屋基本状况,双方权利义务外,应该注意一下几点:1、在认购书里没有注明因何种原因退房以及后果。2、合同主体认定不明。购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都有可能产生问题。3、不要轻易在开发商提供的补充协议上签字。4、“最短时间”与“最好”。合同是双方意思一致的表达
-
房地产买卖契约是什么四川在线咨询 2022-05-11房屋买卖契约是指房屋买卖双方达成的购房协议,具有法律效应。 一、房地产买卖契约范本 立房屋买卖契约人: 买房人: 卖房单位: 双方就下列房屋买卖达成协议,现签订房屋买卖契约如下: 1、房屋地址面积: 上开房屋面积包括走道、扶梯间等公用部位分摊的面积。 2、本契约全部价款计人民币:_____元 价款计算组成:_____,投调税_____。 3、付款约定:签约_____周内付清 4、上开房屋,在买房人
-
什么是二手房买卖契约合同广西在线咨询 2022-09-02是指购房者和售房者在平等协商的基础上,就房屋的买卖所签订的协议。二手房合同应包括以下主要条款: 1、合同双方当事人:买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。 2、标的:标的是双方权利义务共同指向的对象。在二手房合同中,标的就是房屋。这主要包括以下内容:房屋的坐落位置;面积;所买卖房屋的面积,应分别注明实得