怎样承包工程-法师兄

怎样承包工程

来源：互联网时间： 2023-04-11 11:22:18 432 人看过

承接工程要具有相应的资质，而个人是不具有承包工程资质的，所以个人是无法承包工程的。

一、建筑工程分包的合法要件是怎样的

建筑工程分包合法要件如下：

1.分包行为取得了发包人的同意，或者在总承包合同中约定了可以将工程进行分包。

2.承包人只进行了一次分包，也就是说，分包单位不得再将其承包的工程分包出去。

3.分包给的施工单位是具有相应资质条件的单位。

4.分包的工程不是主体工程。法律规定，总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但不得将主体工程分包出去。

二、工程转包怎么才能合法

禁止将承包的工程进行转包。转包是违法的，转包给个人或者其他公司都是违法的，但是可以进行分包。承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位而且是经建设单位认可，建筑工程主体结构的施工仍然是由总承包单位自行完成的，那么工程分包是合法的。

三、建筑公司签订施工合同效力的规定是什么

建筑公司签订施工合同效力的规定是：

1、关联经营关系的施工企业以自身名义或者关联单位名义签订的合同，一般以关联经营者和关联单位为共同诉讼人，起诉或者应诉；

2、关联方之间签订的关联协议无效，双方应分别承担过错责任；

3、附属施工企业与建设单位签订的建筑工程合同无效；

4、施工企业具备相应资质是承包工程和签订合同的法律条件。因此，施工方在建设工程竣工前未取得相应资质的，由于合同违法性缺陷无法弥补，应确认无效；

5、关联单位与建设单位签订的建设工程施工合同无效后，如何结算工程款取决于工程竣工验收是否合格。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

工程承包
怎样处理工程承包合同纠纷案

1、可以和解或调解，发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解；2、建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。仲裁具有办案迅速、程序简便的特点和优点，而且进入仲裁程序以后，仍然采取仲裁与调解相结合的方法，先调解，后仲裁，首先着力于以调解方式解决。经调解成功达成协议后，仲裁庭即制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，调解书和裁决书都具有法律效力；3、如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。一、遇到合同纠纷怎么处理合同纠纷的处理方法有：1、协商和解协商和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。合同纠纷时，当

2023-03-03

205人看过
罚款
承包“三边工程”应怎样避免工期罚款

法律咨询：承包“三边工程”如何避免工期罚款的咨询我公司承接了某工程，甲方要求在某庆典日前竣工，否则我公司要支付合同总价10%的违约金。甲方边提供设计图纸，我公司边施工。由于施工图纸不能及时提供、甚至不时修改调整，施工人员常常处在停工、怠工中，我公司应该怎么办?律师回答：首先，贵公司可以修订进度计划，将施工图纸的提供作为每项工程开始的前置条件，报监理单位审批，作为要求甲方提供图纸日期的依据。其次，某项工程开始前甲方未提供图纸的，贵公司应该书面催促甲方提供。再次，如果合同没有特别约定，甲方经过催促后仍未提供施工图纸的，贵公司应该在此后14日内书面向甲方申请顺延工期及要求甲方补偿停工损失，并最好每隔14天申请一次，直到甲方提供图纸。如此，贵公司不仅可以避免承担工期拖延的责任，还可能获得图纸拖延期间的停工损失补偿。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十五条建筑工程的发包单位与承

2023-06-15

260人看过
工程发包
工程发包承包怎么管理

1.为了规范建筑工程施工发包与承包计价行为，维护建筑工程发包与承包双方的合法权益，促进建筑市场的健康发展，根据有关法律、法规，制定本办法。2.在中华人民共和国境内的建筑工程施工发包与承包计价(以下简称工程发承包计价)管理，适用本办法。本办法所称建筑工程是指房屋建筑和市政基础设施工程。本办法所称工程发承包计价包括编制工程量清单、最高投标限价、招标标底、投标报价，进行工程结算，以及签订和调整合同价款等活动。3.建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争形成。工程发承包计价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。4.国务院住房城乡建设主管部门负责全国工程发承包计价工作的管理。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内工程发承包计价工作的管理。其具体工作可以委托工程造价管理机构负责。5.国家推广工程造价咨询制度，对建筑工程项目实行全过程造价管理。6.全部使用国有资金投资或者以国

2023-06-04

158人看过
工程承包
工程承包与分包的法律规定是怎么样的

建设工程合同可以根据承包人承包的工作内容，可以分为直接承包和分包两大类。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和单项工程承包两种方式。分包是指总承包人、勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。一、其他法律规定建设工程的总承包，又称为“交钥匙承包”，是指建设工程任务的总承包，即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人，由该承包人负责工程的全部建设工作，直至工程竣工，向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式。工程总承包是国内外建设活动中多有使用的发承包方式，它有利于充分发挥那些在工程建设方面具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势，综合协调工程建设中的各种关系，强化对工程建设的统一指挥和组织管理，保证工程质量和进度，提高投资效益。在建设工程

2023-03-26

129人看过

工程承包
工程概况工程名称 _,工程承包范围承包范围：

一、工程概况工程名称：______________________________________________________________________工程地点：______________________________________________________________________工程内容：______________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：______________________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________

2023-06-15

349人看过
工程总承包
专业承包资质和工程总承包资质一样吗？

目前还没有出台其他标准。施工总承包企业特级资质标准申请特级资质必须具备以下条件：1。企业信用能力1。企业注册资本3亿元以上。二、企业净资产超过3、6亿元。3、企业近三年缴纳建筑业营业税5000万元以上。四、近三年企业银行授信额度均在5亿元以上。二、企业主要管理人员和专业技术人员要求1。企业经理有10年以上工程管理经验。2、技术负责人具有15年以上工程技术管理经验，具有工程序列高级职称和一级注册建造师或注册工程师资格；主持完成两项以上施工总承包一级资质要求的代表工程技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同金额超过2亿元的总承包工程。3、财务负责人具有高级会计师职称和注册会计师资格。4、企业有50多名注册一级建造师（一级项目经理）。5、具有本类相关行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员。3、科技进步水平1。企业拥有省部级以上（或相当于省部级）的企业技术中心。2、近三年来，企业科技活动平均

2023-02-19

139人看过
业主
怎么承包外国的工地工程

一、怎么承包外国的工地工程1、走出国门的第一步是要组建一支国际型、技术型、创新性、复合型的管理团队，这样才能是项目具备高的管理和决策水平。而且这支团队必须要协同作战，要是说专业技术水平，中国公司技术水平非常高，我们每个人的技术水平也很高，但是综合起来当你真正运作一个项目的时候不是靠单打独斗，要求的是对项目综合的驾驭能力。2、第二阶段就是就是投标。首先，要有选择的投标，而不是见标就投，什么活都想干。如果盲目的投标，是有很大风险的，到头来不仅没有收获，而且还会劳民伤财、得不偿失。其次，要做好标。做好标的前提要吃透招标文件，弄清楚关键因素，如工程范围、界限、工期、币种、汇率、付款条件、税收、采用的规范、法律、仲裁等相关内容。再次，是要对当地工程市场进行调研，包括当地劳动力资源供求、材料资源供求、机械购置和租赁情况、交通运输能力、日常生活物资供应情况、税收以及清关、分包、物价、货币、银行服务、供水

2023-04-23

461人看过
工程施工
建设工程施工发包人怎样承担赔偿责任?

1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、项目工程质量问题归谁负责项目工程质量问题如果是施工人造成的，那么由施工人负责。根据2021年生效的《民法典》第七百九十九条第一款的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。第八百零一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二、建筑工程发包应遵循哪些规定?建设工程的发包应遵守的规定：1、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；2、发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、

2023-03-21

404人看过

工程承包
工程承包内容与范围应该怎样确认？

工程承包内容与范围应该怎样确认?1、合同的“标的”是合同最基本的要素，工程承包合同的标的就是工程承包内容和范围。因此，在签订合同前的谈判中，必须首先共同确认合同规定的工程内容和范围。承包人应当认真重新核实投标报价的工程项目内容和范围。承包人应当认真重新核实投标报价的工程项目内容与合同中表述的内容是否是一致，合同文字的描述和图纸的表达都应当准确，不能模糊含混。承包人应当查实自己的标价又没有任何只能凭推测和想象计算的成分。如果有这种成份，则应当通过谈判予以澄清和调整。应当力争删除或修改合同中出现的诸如“除另有规定外的一切工程”，“承包人可以合理推知需要提供的为本工程实施所需的一切辅助工程”之类含混不清的工程内容或工程责任的说明词句。对于在谈判讨论中经双方确认的内容及范围方面的修改或调整，应和其他所有在谈判中双方达成一致的内容一样，以文字方式确定下来，并以“合同补充”或“会议纪要”方式作为合同附

2023-04-19

307人看过
工程承包
拆迁工程承包方案内容是怎么样的？

一、拆除工程施工前准备工作建设单位应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑物外侧有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工。必须全面了解拆除工程的图纸和资料，根据建筑拆除工程特点，进行实地勘察，对从事拆除作业的人员办理意外伤害保险，并进行专项的有针对性、安全性及可行性技术交底，落实专人负责。二、拆除工程安全施工管理针对本工程拆除工程的特点，采用人工拆除和小型机械拆除相结合的方法。根据被拆除建筑的结构形式、高度、面积采用不同的拆除方法。因为人工拆除、机械拆除的方法不同，其特点也各有不同，所以在安全施工管理上各有侧重点。拆除施工程序应逐层、逐段进行，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱依次进行或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。拆除时作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。人工拆除墙体时，不得采用掏掘或

2023-03-28

117人看过
工程承包
房地产工程承包合同争议怎样解决

一、房地产工程承包合同争议怎样解决合同纠纷的解决途径有协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决，等等，协商或调解是最先采用的方式，当协商或调解解决不了时，是仲裁还是审判，还可以依合同的约定。《民事诉讼法》第111条第2项规定：“依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁的，不得向人民法院起诉，告知原告向仲裁机构申请仲裁。”合同纠纷是提交仲裁还是向法院起诉，当事人的约定起到决定作用，签订合同时要格外注意。除了约定仲裁条款外，当事人还要以在合同中约定合同纠纷的管辖法院，即协议管辖。如果双方订立了协议管辖条款，发生纠纷时，当事人就可按合同的约定到双方选定的法院起诉，而不受一般地域管辖的限制，这对于预防合同纠纷的管辖争议很有意义。企业在订立协议管辖条款时，应特别注意：1、选择管辖的法院必须是合同履行地、合同签订地、被告所在地、原告所在地以及标的物所在地之内的某一法院，超

2023-04-27

300人看过
个人所得税
个人承包工程个人所得税是怎样的

承包经营是具体的一项业务项目，对企事业单位的承包经营、承租经营所得，计征个人所得税。对企事业单位承包经营、承租经营所得的应交个人所得税计算公式：应纳税额＝（全年收入－必要费用）x适用税率－速算扣除数。一、个人承包工程的个人所得税如何计算吗？个人所得税计算方法有3种，分别是：工资、薪金所得，适用7级超额累进税率，按月应纳税所得额计算征税。该税率按个人月工资、薪金应税所得额划分级距，最高一级为45％，最低一级为3％，共7级。个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位适用5级超额累进税率。适用按年计算、分月预缴税款的个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营的全年应纳税所得额划分级距，最低一级为5％，最高一级为35％，共5级。比例税率。对个人的稿酬所得，劳务报酬所得，特许权使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，按次计算征收个人所得税，适

2023-03-17

461人看过

业主
承包工程被迫停工，怎么办

承包方(chengbaofang)与我在同一天(2010年6月6日)签定两份两处建筑面积和施工要求不一样的门面商业楼建设施工合同。一处签定合同后开工。在建设中，承包方(chengbaofang)并未和我终止另一份没有开工的合同，又与另一个业主签定了建设施工合同，在我已建工程没有竣工前就开时给他人施工，致使我的工程不能提前完工。承包方到现在也不和我终止合同，致使我本人不能和别的承包方签定合同，如现在终止合同，我和别的承包方签合同建设的话，建设工资也搞出许多，原材料价格也相应提高，这一部分的损失和其它损失由谁来担负?承包方在这一事件中应承担什么责任?承包方违法吗?违反了什么条例或法律?我应该怎么办?

2023-06-04

328人看过
工程总承包
什么是总承包工程总承包工程不能分包的包括什么

建筑工程主体结构的施工部分不得分包。对于其他分项工程，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位；但除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位；但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准。施工总承包的，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建设工程总承包单位应当按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位应当对分包工程的建设单位承担连带责任。禁止总承包商将工程分包给不具备相应资质的单位。禁止分包商将其承包的工程重新分包。因此，建筑工程主体结构部分不能分包给其他施工单位。总承包工程造价如何确定建筑工程进行总承包的，工程造价由发包人和承包人在承包合同的约定，如果对造价有争议的，可以

2023-08-18

306人看过