承包商是否需要承担未按期完成工程的责任？-法师兄

承包商是否需要承担未按期完成工程的责任？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 08:31:50 69 人看过

承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时，不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集固定工期延误的其他证据。发生发包人要求承包人承担工期延误责任的，承包人可以证明工期延误不是承包人造成的，避免承包人对逾期竣工承担违约责任。

施工合同承包人承担什么违约责任

1、施工合同承包人承担以下违约责任：

（1）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定而造成逾期交付的，承包人应当承担赔偿责任；

（2）因承包人过错致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

2、法律依据：

《中华人民共和国民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零二条，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多书面合同相关文章

工程承包
桥梁工程承包商需要承担哪些任务？

本文介绍了桥梁工程专业承包企业的资质分为三个等级：一级、二级和三级。一级资质可承担各类桥梁工程的施工，二级资质可承担单跨150米以下、单座桥梁总长1000米以下桥梁工程的施工，三级资质可承担单跨50米以下、单座桥梁总长120米以下桥梁工程的施工。桥梁工程专业承包企业的资质分为三个等级：一级、二级和三级。一级桥梁工程专业承包资质可承包工程范围：可承担各类桥梁工程的施工。二级桥梁工程专业承包资质可承包工程范围：可承担单跨150米以下、单座桥梁总长1000米以下桥梁工程的施工。三级桥梁工程专业承包资质可承包工程范围：可承担单跨50米以下、单座桥梁总长120米以下桥梁工程的施工。桥梁工程专业承包企业资质范围有哪些级别？根据《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020，桥梁工程专业承包企业资质分为四个级别，分别为一级、二级、三级和四级。其中，一

2023-09-10

143人看过
工程承包
工人的违章承包商承担责任

2002年4月9日，北京保利华房屋拆除公司正在进行北京一居民楼拆除作业。下午5时，该公司现场安全员来到施工现场告诉工程承包人今天就干到这儿，可以下班了。承包人在通知民工收工后，便与安全员等人离开了现场。由于拆除工程已接近尾声，第二天就可以完工，施工的8名工人看时间还早，就没有离开工地，而是继续作业。此时该楼的顶层已拆完，剩下的二、三层却未按规程从上往下拆，整个楼体中间被掏空，四面山墙勉强支撑着。8名工人准备用钢丝将楼的北墙拉倒。由于北墙南侧有两个与之垂直的走廊结构墙残壁阻碍墙的拆除，2名工人就分别在结构墙的内外两侧用重锤击打墙根，稍远处的2名工人拿着套好的绳索等待打完墙就拉绳子。北面山墙北侧的4名工人一边等待，一边捡地上的砖头，他们4人都没戴安全帽。下午6时20分，北面山墙轰的一声向南倒塌，墙根向北滑移，造成2人死亡、3人重伤的重大伤亡事故。案例剖析：建筑物的拆除工程最好采取机械化拆除，人

2023-04-24

75人看过
工程承包
承包商承担多少阶段的工程质量责任

法律咨询：施工单位对工程质量的责任分为哪两个阶段？第一阶段是从开工到竣工验收，通常称为修复责任，即承包人应负责修复施工中的质量缺陷。第二阶段是从竣工验收到质量保证期结束，通常称为保修责任，即承包人对质量保证期内的质量缺陷负责保修。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第二十六条建筑工程承包人应当持有依法取得的资质证书，在其资质等级许可的经营范围内承揽工程。建筑施工企业不得以任何形式，以其他建筑施工企业的名义，超出本企业资质等级许可的经营范围或者承包工程。建筑施工企业不得允许其他单位和个人以任何形式利用其资质证书和营业执照，以本企业名义承揽工程。第二十七条大型建设工程和结构复杂的建设工程，可以由两个以上的承包人共同承包。共同合同的当事人对合同的履行负连带责任。

2023-05-07

497人看过
法律综合知识
个人能否承担建筑工程承包责任

一、个人能否承担建筑工程承包责任个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件：1．具有企业法人资格，也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。2．具有从事建筑行业的资质。法律依据：《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。二、工程承包合同的诉讼期为多久工程承包合同产生纠纷的，向人民法院起诉的时效是3年，从纠纷产生时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人

2023-11-02

494人看过

工程承包
工程承包责任：谁应该承担工伤责任？

私人承包的工程，招用的劳动者遭受职业伤害，由发包方承担工伤保险责任。自然人不具有法定用工主体资格，承包工程招用劳动者遭受职业伤害的，根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第三条规定，应当认定为工伤，按《工伤保险条例》规定享有相关待遇，由具有用工主体资格的发包方承担工伤保险责任。但具有用工主体资格的发包方承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。把车借给别人出了事故车主有责任吗把车借给别人出了事故车主没有责任。车主在借车时是无过错的，是不需要承担赔偿责任的，无过错是指知道对方有驾驶资格、无酒醉驾驶情况、车辆有故障、其他情形，如果驾驶员无过错，一般是是由保险公司赔偿的，交通事故责任主体是直接责任人，车主在相应情况下承担补充责任，如果是借车者驾驶资格具备，车主并不过错，完全应由借驾人承担，只是在其无能力履行责任义务时车主可能会承补充责任后再向责任人追讨权益，如

2023-07-07

54人看过
工程发包
发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任

发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任，赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、发包人要承担哪些责任发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。按合同规定及时支付工程款，及时接

2023-03-26

66人看过
房产证
开发商违反规定未按时完成房产证办理，需承担违约责任

根据购房合同的条款,有些约定是按照房屋整体一次性交付,也有按照房款百分比约定交付日期,并按天计算。开发商因自身原因逾期交房后违约金的计算,合同有约定的从约定,合同没约定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。根据购房合同的条款，有些约定是按照房屋整体一次性交付，也有按照房款百分比约定交付日期，并按天计算。开发商因自身原因逾期交房后违约金的计算，合同有约定的从约定，合同没约定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。【购房合同】关于开发商逾期交房违约金的约定与计算根据提供的核心内容，如果开发商逾期交房，购房者可以要求开发商按照合同约定的延期交房违约金进行赔偿。在商品房买卖合同中，通常会约定延期交房违约金的标准。如果开发商与购房者协商不成，可以通过法律途径

2023-09-28

433人看过
业主
装修合同到期未完工要承担违约责任吗

装修合同到期未完工要承担违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。一、小区供水管道漏水有谁负责小区供水管道漏水有谁负责，要确认主管道漏水原因，责任划分如下：1、如果因装修造成漏水，就是装修公司责任；2、如果不是装修公司原因造成的漏水，就是物业责任，此时如果没有过主管道的2年保修期，物业可以找施工单位追责；3、如果过了保修期，只能物业自行赔偿。如果是水表后的管道，基本上会设置在各个业主家里面，出现了损坏，应该由用户自己承担。二、楼下卫生间管道漏水责任归谁楼下卫生间管道漏水责任由楼上承担的。导致楼下卫生间顶部下水管漏水，责任是由楼上承担的，包括相关的维修及赔偿。属于楼上装修施工单位责任的，由楼上向装修施工单位追偿。可以根据以下情况进行判断：1、假如是因为房屋装修造成卫生间的主水管漏水

2023-03-08

130人看过

建筑工程安全
分包商和总承包商应对分包工程承担连带责任

法律咨询：分包商与总包商对分包工程应承担连带责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的原则，建立健全安全生产责任制和群防群治体系。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计，应当根据建筑工程的特点，制定相应的安全技术措施；专业性强的工程，编制专项安全施工组织设计，采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当采取措施，维护施工现场的安全，防范危险和火灾；有条件的，对施工现场实行封闭管理。施工现场可能对相邻建筑物、构筑物和特殊作业环境造成破坏的，施工企业应当采取安全防护措施。第四十条建设单位应当向施工企业提供与施工现场有关的地下管线信息，施工企业应当采取措施予以保护。第四十一条建筑施工企业应当遵守环境保护和安全生产的法律、法规，对施工现场的各种粉

2023-05-07

127人看过
工程监理
承包商承担责任的主要方式是什么

法律咨询：承包商承担责任的主要方式是什么？律师答复：为使建设工程质量达到标准而进行的修理、返工或改建，所发生的费用由承包人自行承担。造成发包人损失的，承包人还应当按照约定或者法律承担赔偿责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工

2023-05-02

399人看过
违约金
工程延期的责任承担

一、工程延期的责任承担工程延期的责任承担如下：1.合同中有约定的，按合同约定的违约金计算；2.合同没有约定的，按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金；3.如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失，可要求法院适量降低约定的违约金。二、发包人致使工程停建的原因有哪些1.发包人变更工程量；2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。三、工程延期的审批原则监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：1.合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。（导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外）2.影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时

2023-04-30

130人看过
不可抗力
未按期办理个税申报需要承担哪些责任

1、退税如果是属于需要退税的，是否办理年度汇算申请退税是纳税人的权利，无需承担任何责任。2、补税如果是属于应当补税的，办理年度汇算是您的义务。根据税收征管法第六十二条，纳税人未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处2000元以下的罚款；情节严重的，可以处2000元以上1万元以下的罚款，并追缴税款、加征滞纳金。滞纳金则从超过缴纳期限之日起，按日加收滞纳税款万分之五。一、个人所得税没有申报怎么办如果纳税人因不可抗力（如水灾、火灾、风灾、地震等人们无法预见、无法避免、无法克服的自然灾害等情形），无法按时办理个人所得税综合所得年度汇算申报，可以在6月30日前向主管税务机关申请延期申报。同时，当不可抗力情形消除后，需立即向税务机关报告，并办理申报。二、个体户怎么做账报税个体工商户也需要按照税务部门的相关规定按时缴税，正确建立账本，做有效的凭证以及记账核算，如果个体户

2023-03-27

468人看过

保险费
单位未按时申报工伤责任需要怎样承担

根据《上海市工伤保险实施办法》第十七条规定：“从业人员发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向用人单位所在地的区、县人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。用人单位未按照前款规定提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。”由此我们可以总结出两点：一是工伤认定的申报责任，以用人单位为第一责任人，以劳动者及其近亲属为第二责任人。结合上海本市的实践操作来说，劳动者只有等到工伤事故发生或职业病被鉴定诊断后的30日后，才可以向主管部门提出认定申请。二是申报工伤的法定时限，用人单位为工伤事故发生或职业病被鉴定诊断后的30日内，而劳动者或其近亲属、工会组织则为事故伤害发生之日或者被诊断、

2023-03-16

461人看过
承诺
在哪种情况下，承包商不必承担已完工工程的侵权（质量）责任？

侵权理论的发展已经使传统的一经售出概不负责、合同关系的存在等在过去可以排除侵权责任的理论如今已经基本被抛弃了。对于承包商而言，对于自己建成的工程无论业主是否接受，也无论工程是否已经转手，更不管新的所有者是否同自己有合同关系，都得对因自己的疏忽或其它侵权理论的发展已经使传统的一经售出概不负责、合同关系的存在等在过去可以排除侵权责任的理论如今已经基本被抛弃了。对于承包商而言，对于自己建成的工程无论业主是否接受，也无论工程是否已经转手，更不管新的所有者是否同自己有合同关系，都得对因自己的疏忽或其它原因导致的侵权承担责任。这在很大程度上提高了对承包商的要求。我国国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙

2023-07-02

274人看过