当事人违约改变合同的行为有哪些?-法师兄

当事人违约改变合同的行为有哪些?

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-23 14:01:24 332 人看过

当事人违约而变更合同的情形：

1、存在有效的合同关系；

2、一方当事人违约；

3、经当事人协商一致，对合同的内容进行变更。根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

一、不履行合同的责任有什么

不履行合同的责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，约定了违约金或者定金条款的，应当支付违约金或者适用定金罚则。根据2021年实施的《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十八条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

二、合同上盖着未按合同约定签字的怎么办

签完合同对方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，守约方可以要求其承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。

根据2021年实施的《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多定金条款相关文章

法律综合知识
有哪些常见的违约行为，违约行为包括哪些

一、有哪些常见的违约行为违约责任是指合同当事人违反合同约定，造成一方或各方利益损失时，应当依法承担弥补利益损失的责任。常见的违约行为有以下几种：1、当事人由于一些可以克服的客观条件的影响，没有如期实际履行合同，而是拖延履行或干脆不履行。如货源紧张造成迟延交货、资金周转不足造成逾期交货、“三角债”、连环合同形成的相互债务拖欠。2、当事人由于自身的主观原因不按照合同约定的义务履行，即虽有履行义务的能力和条件，但却以种种理由拖延履行或拒绝履行，常见的现象有有货不交、拖欠货款、转移财产、赖账不还等。3、当事人履行的合同义务不符合合同的要求，履行标的不当。常见的有产品的品质出现问题，包括质量与要求不符、标准不符、产品有瑕疵等；交付的工程项目验收不合格，保管物损坏，代理权不明确出现滥用代理权等。二、卖方违反合同有何补救方法主要有三种情况：1、不交货交货是卖方的一项最基本的义务，对卖方违反买卖同规定拒绝

2024-02-02

104人看过
不可抗力
房屋买卖合同当事人违约的可能性有哪些

房屋买卖中卖方违约的具体情形有：逾期交房超过一定期限的；房屋质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的；由于开发商的过错不能依约取得房屋所有权证书的；面积误差比绝对值超过3％的；开发商擅自变更规划设计的。房屋买卖合同违约条款有哪些（一）预期违约。我国商品房买卖合同的预期违约形态与一般合同基本一致，可分为两种具体类型：1、预期拒绝履行，指合同有效成立后至合同约定的履行期届至前，一方当事人以言辞或行为向另一方当事人表示其将不按约定履行合同义务。2、预期不能履行，指在合同履行期届至前，有情况表明或一方当事人根据客观事实发现另一方当事人届时不能履行合同义务。《民法典》第五百六十三条？？有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告

2023-08-16

57人看过
不可抗力
当事人违约会导致合同怎样变更？

当事人违约变更合同的情形：1、合同关系已经有效；2、合同内容发生变化。包括：标的物数量的增减；标的物质量的变化；价格或报酬的增减；履行期限的变化；履行地点的变化；履行方式的变化；结算方式的变化等；3、经当事人协商一致，或者依法直接规定和法院裁决，有时形成权人的意思表示；4、法律、行政法规规定变更合同应当经批准，登记手续应当遵守其规定。可变更合同的情形一、因重大误解订立的合同1、表意人因为误解作出了意思表示；2、表意人对合同的内容等发生了重大误解；3、误解是由误解方自己的过失造成的；4、误解是误解一方的非故意行为。二、显失公平的合同1、合同在订立时就显失公平；2、一方获得的利益超过了法律所允许的限度；受害的一方在订立合同时缺乏经验或情况紧迫。三、因欺诈、胁迫而订立的合同四、乘人之危订立的合同劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，用人单位可与劳动者协商，对劳动合同进

2023-07-02

342人看过
合同的全面履行
探究合同范围内的违约行为有哪些？

1、由于合同主体方面的原因而造成违约。2、由于合同的标的不明确、不具体而造成的违约。3、由于合同规定的履行期限不明确、不完备而造成的违约。合同规定的履行期限不明，容易使当事人误解或者曲解，致使当事人违约。4、由于主管机关对合同审查、管理不严，合同缺乏可行性研究，所签合同不能履行。5、市场行情变化或者价格大幅升降，从而影响合同的全面履行，造成当事人违约。6、因发生自然灾害等不可抗力的事件而导致合同不能履行。7、因发生情势变更而导致合同当事人违约。违约行为的种类根据违约行为违反合同义务的性质和特点对违约行为所作的划分。（一）预期违约预期违约又称先期违约，是指在合同履行期限到来之前，一方无正当理由并明确表示其在履行期到来后将不履行合同，或者其行为表明在履行期到来后将不可能履行合同。1、明示毁约，指在履行期届满前，债务人无正当理由明确肯定地表示其将不履行合同义务的违约形态。明示毁约必须满足以下条件

2023-07-03

485人看过

法律综合知识
合同解除的违约行为有哪一些规定

一、合同解除的违约行为有哪一些规定合同解除的违约行为有：1、迟延履行，是债务人能够履行、但在履行期限届满时却未履行债务的现象；2、拒绝履行，是债务人能够履行却不法地对债权人表示不履行；3、不完全履行，债务人虽然以适当履行的意思进行了履行，但不符合法律的规定或者合同的约定；4、债务人的过错，自始不能履行为合同的无效原因。《民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）二、借款合同中违约金的规定有哪些在借款合同中双方可以约定违约金，约定了违约金的，当一方违约时，守约方可以要求违约方按照约定支付违约金；如果没有约定违约金的，可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责任。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《民法典》第五

2024-01-18

84人看过
合同根本违约
如何认定合同当事人发生根本违约，合同根本违约的情形有哪些？

一、如何认定合同当事人发生根本违约认定合同当事人发生根本违约的情形包括：1．从违约的情节考虑，一方的违约使合同履行成为不必要或不可能，便构成根本违约。其中“不必要”是指订立合同所期望的经济利益不能实现，或者说主要合同意图不能实现。“不可能”是指按合同约定的给付，在事实上不可能。基于违约方的过错成为不可能履行时，非违约方虽然可请求赔偿损失，但只要合同不解除，非违约方就不能从合同关系中解脱出来，不能及时进行积极补救或降低损失。在合同中，非违约方还要履行对等给付义务，对其极为不利，因此，有必要赋予非违约方合同解除权。2．从违约的后果考虑，单纯的违约并非合同解除的主要根据。以过错作为判断因素之一的违约后果具有严重性才是合同解除的根本原因，而判断违约后果是否严重，应以是否违反合同关键因素，即合同订立的主要目的能否实现为依据。二、合同根本违约的情形有哪些合同根本违约的情形包括：1．迟延履行的根本违约迟

2023-04-01

336人看过
债权转让
当事人违约而变更合同的情形是怎样的

当事人违约而变更合同的情形：1、原已存在有效的合同关系。2、合同内容发生变化。包括：标的物数量的增减；标的物品质的改变；价款或者酬金的增减；履行期限的变更；履行地点的改变；履行方式的改变；结算方式的改变等。3、经当事人协商一致，或依法律直接规定及法院裁决，有时依形成权人的意思表示。4、法律、行政法规规定变更合同应办理批准、登记手续的，应遵守其规定。一、租房没签合同押金不退合理吗租房子没签合同押金不退一般是不合理的，但是当事人另有约定的除外。当事人约定的合同内容包括合同双方当事人姓名、联系方式；合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或者报酬、合同履行期限、履行地点和履行方式；合同的违约责任及争议解决方式；法定和约定的其他内容。二、债权转让必须具有什么样的要件债权转让的法定条件有以下几点：1、合法有效的债权且不得违背社会公共利益。债权的有效存在是债权转让的前提。以无效的债权转让他人，或者以已经

2023-04-05

171人看过
法律综合知识
租赁合同违约金主张方式都有哪些，违约行为有哪些？

一、租赁合同违约金主张方式都有哪些租赁合同违约金主张方式有以下几种：（1）支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。（2）损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。（3）继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。（4）其他补救措施质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。相关法律的规定：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、违约行为有哪些1、根本违约和非根本违约按照违约行为是否完全违背缔约目的，可分为根本违约和非根本违约。完全违背缔约目的的，为根本违约

2024-01-21

107人看过

仲裁机构
当事人以行为形式变更合同是否有效

当事人可以以行为变更合同内容，但是需经双方一致同意。根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。第五百三十三条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。一、合同期限变更补充协议需要些什么手续当事人就合同期限变更制定补充协议。只要是双方真实的意思表示，且不违反法律法规的强制性规定或者公序良俗，该补充协议有效。根据《民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明

2023-06-25

362人看过
继续履行
处理租房合同违约行为的方法有哪些？

五种处理方式：1、如果合同中有对租房后的违约行为有明确规定的，按合同中的规定执行。2、如果合同中没有规定的，可以和房东互相协商来解决。3、如果已经交了房租，而房东却一直延迟交付房屋的，一般超过一周后，房东还不腾房屋，租客就可以要求房东退房，并要求双倍返还订金或租金。4、租来的房屋质量导致严重影响使用的，租房人可以要求退房。5、与租赁信息描述不符合的房子，可以无条件要求房东退房，并退还租房定金。施工合同一方违约如何处理办法1、一方违约，可以要求对方继续履行合同。如果已经不适合履行，则可以要求解除合同，并同时要求对方承担违约责任。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前

2023-07-02

274人看过
违约金
公路建设承包合同当事人违约责任有哪些

1、发包方没有按合同约定做好准备工作发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定位标准、水准点和坐标控制点，没有接通施工现场的水源、电源和道路等。由此给承包人造成损失的，发包人应负赔偿责任。发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并可以要求赔偿停工、窝工等损失。2、发包方中途停建、缓建或设计变更我国《民法典》第八百零五条规定：“因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察、设计人实际消耗的工作量增付费用。”发包人提供的资料不准确，或者未按照期限提供勘察、设计所需的资料或者工作条件，造成勘察、设计返工、停工、窝工的，发包方应当承担增付费用等民事责任，因发包方的原因致使公路建设工

2023-06-15

79人看过
债权人
可以解除合同的其他违约行为有哪些

可以解除合同的其他违约行为A、完全不履行。是指债务人拒绝履行合同规定的合部义务。完全不履行是一种较为严重的违约行为，可以直接赋予债权人解除合同的权利。换言之，如果一方无正当理由完全不履行合同，则表明该当事人具有完全不受该合同约束的故意，合同对于他来说已形同虚设。故此，另一方当事人应有权在要求其继续履行和解除合同之间作出选择。当债权人选择解除合同时，合同对双方不再有拘束力。B、不适当履行。即质量有瑕疵的履行，亦称瑕疵给付。如果瑕疵并不严重，一般采取降价、修补或其他办法予以补救，只有在瑕疵严重的情况下才可以解除合同。C、部分履行。是指债务人仅履行部分合同义务。因债务人可以补足履行不足的部分，所以在部分履行情况下，应限定合同的解除。一般来说，除非债权人能够证明部分履行将构成根本违约，导致合同目的不能实现，否则不能解除合同。

2023-04-26

298人看过

转让合同
签完房屋转让合同的违约行为有哪些？

1、交付不能。当出卖人不能向买受人交付标的物时，则构成根本性违约，除非出于不可抗力等免责事由，均应当承担违约责任。2、交付迟延。3、房屋的质量瑕疵。4、关于房屋朝向、间距、位置不符合约定或规定的违约责任承担。5、关于绿化、配套设施以及装潢不符合约定或规定的责任承担。房屋转让合同违约金如何赔偿房屋合同违约金的赔偿标准法律上的规定是不超过实际损失的30％。如果其中一方违背合同中的约定，同时违约的违约金“高于”实际损失的30％，违约的一方可以向有关部门申请减少。但是，如果约定的违约金“低于”实际发生的损失，守约方也可以向法院申请增加违约金。人民法院或者仲裁机构根据当事人的请求，以实际损失为基础，本着公平原则予以衡量，作出判决。

2023-08-16

458人看过
合同无效
合同无效时，当事人需要承担的违约责任有哪些？

合同无效的情况当事人不需要承担违约责任。合同无效是指合同根本不符合法律规定的合同有效要求，合同关系自始至终不成立，但人不需要承担违约责任。人民法院或者仲裁机构确认合同无效后，应当返还合同取得的财产；不能返还或者不需要返还的，应当折价赔偿。有过错的一方应当赔偿对方的损失。双方都有过错的，应当承担相应的责任。合同无效还需要承担违约责任吗合同无效不需要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百五十五条【无效、被撤销的民事法律行为自始无效】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。签合同

2023-07-05

59人看过