《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）确定的可以顺延工期的条件-法师兄

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）确定的可以顺延工期的条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-10 11:26:30 477 人看过

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7．2．2项［施工进度计划的修订］执行。

如果您还有疑惑，本网站也提供律师在线咨询，欢迎您进行咨询。

建设工程施工合同无效的情形

无效合同是指已成立，但因欠缺法定的有效要件，在法律上自始不发生法律效力的合同。

《中华人民共和国民法典》第一百四十四条：无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条：行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

第一百五十三条：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条：行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

工程施工合同
建筑工程施工合同示范文本签订的法律问题

(一)法律定性：建筑工程施工合同示范文本是原国家建设部、国家工商总局制定。包含协议书、通用条款、专用条款、承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、建设工程质量保修书等内容，在施工实践中具有广泛的应用价值。二)施工合同签订时须注意“八大”重要条款：1、工程承包范围。工程范围是指承包人承包的工作范围和内容。是决定工程总价和单价计算依据。如经过招投标的，应根据招投标文件填定，其他可根据图纸填写。2、工期。工期分开工日期与竣工日期。施工方应依约按工期施工，严防工期延误。工期问题是发包方拒付或延付工程款常用的手段之一，施工方一旦工期延误，易被发包方索赔从而导致工程价款减少。开工日期应约定如下：x年x月x日开工，同时以甲方具备开工条件的最后一项，并发出开工指令为准。竣工日期约定如下：x年x月x日竣工，如因发包人原因或不可抗力，工期顺延。3、工程质量条款。施工人施工义务是按照工程设计图纸和施

2023-06-10

54人看过
工程施工合同
建设工程施工合同示范文本解读，具体内容有哪些？

改革开放以来，我国建设用地不断扩大，建设项目呈井喷式发展。不过这其中出现的问题也暴露无遗，例如工程施工标准、政府监管措施、员工待遇等等。那么，新版建设工程施工合同示范文本解读是怎样的呢，是否解决了一些实质问题呢？建设工程施工合同示范文本的解读：2017年10月30日，住建部公布了2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(简称“2017版合同文本”)。与2013年《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)(简称“2013版合同文本”)相比，2017版合同文本主要针对“缺陷责任“与”质量保证金”两项内容进行了修改，具体修改见附件《住建部2017版建设工程施工合同(示范文本)修改对照表》。一、关于“缺陷责任”的修改(一)关于“缺陷责任期的起算时间“的修改关于缺陷责任期的起算时间，2017版合同文本做了如下方面修改：1、缺陷责任期的起算时间由“实际竣

2023-06-01

454人看过
代理
建设工程招标代理合同示范文本出台

为了规范工程建设项目招标代理机构的行为，加强对工程建设项目招标代理市场的监管，建设部与国家工商行政管理总局日前联合印发了《建设工程招标代理合同示范文本》。据悉，该《示范文本》将从2005年10月1日起施行。日前，建设部要求，凡是在中华人民共和国境内开展工程建设项目招标代理业务，签订工程建设项目招标代理合同时，应参照《建设工程招标代理合同示范文本》订立合同，并要求签订工程建设项目招标代理合同的受托人应当具有法人资格，并持有建设行政主管部门颁发的招标代理资质证书。《建设工程招标代理合同示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》组成。建设部还要求，《通用条款》应全文引用，不得删改;《专用条款》应根据工程建设项目的实际情况进行修改和补充，但不得违反公正、公平的原则。

2023-06-07

241人看过
工程施工合同
关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函

关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函住房和城乡建设部关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函建市施函[2011]17号各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市城建委（建设交通委），中央管理有关企业，有关行业协会：为规范建设工程施工承包合同管理，从制度上指导合同当事人防范因合同条款粗放、风险预防不明确、相关法律法规调整等因素产生合同纠纷，我们委托有关单位对《建设工程施工合同（示范文本）》（99版）进行了修订，组织起草了《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）。现印发给你们，请研究提出修改意见，并于2011年4月10前将书面意见反馈我司施工监管处。《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）可在住房城乡建设部网站（网址：www.mohrd.gov

2023-06-10

74人看过

工程施工
建设工程质量保修书(示范文本)

各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，我们对1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）附件3《工程质量保修书》进行了修订，并将修订后的《工程质量保修书》更名为《房屋建筑工程质量保修书》。现将《房屋建筑工程质量保修书》（示范文本）印发给你们，请与《建设工程施工合同（示范文本）一并推行。附件：《房屋建筑工程质量保修书》（示范文本）二000年八月二十二日发包人(全称)：____承包人(全称)：____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约

2023-06-10

276人看过
工程施工管理
建设工程合同示范文本由哪些内容组成

1、合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。2、通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。3、专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细

2023-06-15

284人看过
仲裁委员会
房屋租赁合同(示范文本GF

出租人：________________签订地点：____________________承租人：________________签订时间：______年____月____日第一条租赁房屋坐落在________________、间数________________、建筑面积________、房屋质量________________。第二条租赁期限________年________月________日至________年________月________日。（提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效）。第三条租金（大写）：______________________________________________第四条租金的支付期限及方式：______________________________________第五条承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆

2023-04-23

308人看过
合同条款
可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预

2023-08-17

448人看过

仲裁委员会
商品代销合同(示范文本GF

委托人：_____________签订地点：__________________代销人：_____________签订时间：_____年____月____日第一条代销商品、数量、价格商品名称商标或品牌规格型号生产厂家计量单位数量单价合计人民币金额（大写）：第二条代销商品的质量标准：_______________________________________第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：__________________第四条代销期限：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。第五条代销期限终止后，未售出的代销商品的处理：_____________________第六条代销商品报酬的计算方法是：___________________________________第七条报酬、货款的结算（可按下列方式选择，未选择的划掉）1．已售商品的价

2023-04-23

148人看过
仲裁委员会
粮食买卖合同(示范文本GF

出卖人：__________签订地点：______________买受人：__________签订时间：____年__月__日第一条粮食品种、数量、价款、交（提）货时间品种产地商标或品牌等级计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合计合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条质量标准、用途：_____________________________________第三条包装标准、包装物供应和回收及费用负担：________________第四条损耗标准和计算方法：__________________________________第五条交（提）货方式、地点：________________________________第六条运输方式及到达站（港）和费用负担：____________________第七条检验标准、方法、时间、地点：____________________

2023-04-23

144人看过
不可抗力
建设工程可以延期合同吗？

可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。建设工程合同纠纷可以打官司吗双方当事人有约定仲裁的，建设工程合同纠纷可以申请仲裁。双方当事人因建设工程合同发生纠纷，然后想要去仲裁委员会申请仲裁的，必须要有仲裁协议，没有仲裁协议的，不可以申请仲裁，发生纠纷的，只能向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2023-07-23

102人看过
合同无效
附件工程承揽合同样本：示范文本

1、委托单位（甲方）与承揽单位（乙方）姓名；2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式；3、施工时间；4、甲方与乙方工作内容；5、验收和标准；6、工程款付款方式；7、违约责任与质保期；8、甲乙双方签字盖章。合同附件合同附件怎么写合同附件的写法：1、需要写明本合同的附件也是本协议不可分割的组成部分，与本合同效力均等；2、对于劳动合同，可以写明甲乙双方《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策及法规，于某年某月某日订立了《劳动合同》在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十

2023-08-04

270人看过

业主
工程建设合同示范协议

鉴于业主已建造（公路项目名称）并接受承包商对该项目的批准，本合同段（或桥梁）的投标由（业主全称）（以下简称“业主”）和（承包商全称）（以下简称“业主”）签署“承包商”）另一方面，本协议签订如下：1合同段由K+至K+，约公里，技术标准等级路面。有立交桥、大中桥、桥座、长度、隧道、桥座、长度等结构工程。2。下列文件应视为阅读和理解本协议不可分割的一部分，即：1。本合同协议书及其附件（包括合同谈判中的澄清文件）；2。中标通知书；（3）投标书和投标书附录（包括承包商在评标时提交并确认的、业主就有关问题同意的补充资料和澄清文件，如有）；（4）合同专用条款（包括数据表和招标文件附录中的相关部分，如有）；5）合同通用条款；6）技术规范（包括招标文件附录中的相关部分，如有）；7）图纸（包括招标文件补遗中的相关部分，如有）；8）投标工程量清单；9）招标文件附表（补充数据表）；10）构成合同不可分割的其他文件

2023-05-07

432人看过
工程造价
建设工程合同怎么写范本（最新版施工合同范本）

对于做工程的人来说，写工程合同是每天都要进行的工作，建设工程施工合同是指建设单位和施工单位为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。所以施工合同的内容要做到准确严谨，不能出现任何的差错，所以想要写好施工合同也是有一定难度的！今天和大家分享的这份建筑施工合同范本，是由中建进行编制的，共90套，包含了钢筋采购合同，基坑支护合同，建分包合同，工程资料承包协议和脚手架子工程劳务承包合同等内容，一应俱全，范本内容规范标准，都是经过多年经验所编写的，word格式，可直接套用，方便省事，有需要的工程人快收藏一份备用吧！中建内部的建筑施工合同范本，标准规范，可直接套用，方便省事!目录一、工程承包合同二、钢筋工程采购合同三、建设工程造价咨询合同四、基坑支护合同五、......【文末可领取资料！】内容展示工程承包合同工程承包合同工程承包合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同建设工程造价咨询

2023-06-04

249人看过