工程索赔的重要依据是什么？-法师兄

工程索赔的重要依据是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 20:42:49 137 人看过

工程索赔的主要依据是：招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等。还包括双方的会议纪要，施工进度计划和实际施工进度记录，施工现场的相关文件和工程照片。

工程索赔的范围和内容是什么

1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔

不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸，水灾，以及国家政策的变化等。

2、发包人违约引起的索赔

发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件，未按照合同约定的期限和数额付款等，监理人未能按照合同约定完成工作，如未能发出图纸，指令等也视为发包人违约。

3、合同错误引起的索赔

如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。

4、合同变更引起的索赔

因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。

《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

误工费
个体诊所误工费的索赔依据是什么

一、个体诊所误工费的索赔依据是什么?《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，“误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。”“误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。”“受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。”根据这一规定，误工费赔偿金额的计算，其计算公式可以表述为：误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间其中①关于“误工收入”的确定。因受害人工作情况的不同，收入的确定，又分成2种情况：一种是在有固定收入的情况下，如何确定因误工而减少的收入;另一种是在无固定收入的情况下，如何确定其收入以及因误工而减少的收入。

2023-05-01

101人看过
签证
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

拖延支付建筑工程价款的原因有：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等；发包人变更计划，提供的资料不准确等；发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。建筑工程价款结算的形式工程价款结算的表现形式主要有以下几种：1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银行办理工程价款结算的方法。2、分段结算。分段结算是指以单项（或单位）工程为对象，按施正形象进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将其施工过程划分为若干施工进度阶段，以审定的施工图预算为基础，测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时，办理第一阶段的预支款，在该阶段完成后，计算其工程价款，经建设单位签证，交建设银行审查并办理阶段结算，同时办理下一阶段的预支款。《民法典》

2023-07-28

326人看过
法律综合知识
工期延误索赔怎样计算，延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法：1）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3）因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。工期延误索赔的依据：1．双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．2．招标文件、施工合同文本及附件、补充协

2024-04-13

262人看过
工程结算
进行工程结算的重要依据

一、进行工程结算的重要依据进行工程结算的重要依据是我国《建设工程价款结算暂行办法》。该行政法规规定，从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。国务院财政部门、各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管部门、各级地方政府建设行政主管部门在各自职责范围内负责工程价款结算的监督管理。二、工程结算的程序工程结算的程序：1.分段结算，对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算；2.竣工后一次结算，规模较小的项目，竣工后一次结算的方式；3.按月结算，即每个月结算一次；4.双方约定的其他的结算方式。三、未结算工程款的诉讼时效如何起算未结算工程款的诉讼时效从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。拖欠工程款的诉讼时效是3年。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另

2023-04-25

228人看过

法律综合知识
工程索赔过时效怎么处理，具体的法律依据是什么

工程索赔过时效依然可以起诉。诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩，义务人已经自愿履行的，不得请求返还。一、施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、合同无效工程款按照以下标准确定：1、建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。2、建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（1）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出

2024-04-22

354人看过
强制执行
债务拖欠索赔依据是什么

债务拖欠索赔的依据是《民法典》和《民事诉讼法》，规定如果一方未按约定的期限还款的，需要支付逾期还款的利息；并且当事人可以依法向法院起诉，并在胜诉后申请法院强制执行。一、信用卡坐牢后还要还钱吗欠信用卡坐牢后还要还钱。具体内容如下：1、坐牢是不会影响民事义务的，但是如果信用卡债务还不上可以先还最低还款额；2、信用卡的欠款太多，没有能力还款会造成信用卡逾期，将会影响个人的信用记录并且产生逾期的费用，信用卡通常都是有最低还款额的规定是，还上最低还款数额，则剩下的债务可以再慢慢还清。也可以可以跟亲人朋友说明情况，借钱把信用卡还上，并且约定好具体的还款期限和还款利息。二、网上借贷不还的后果有哪些可以协商延长还款期限并支付逾期还款利息，如果协商不成或者协商后仍不能还钱的，债务人可能承担以下后果：1、债权人可以向被告住所地法院起诉，法院判决后还可以申请法院强制执行，法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名

2023-06-22

238人看过
合同条款
承包人提出“索赔”的依据是什么

索赔是指承包人(施工单位)在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求要求发包人(建设单位)给与补偿损失的一种权利要求。索赔是双方未能协商一致的结果,是单方主张权利的要求。一、民法典的发包方是否可以承担违约责任发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、应该怎么预防拖欠工程款要预防拖欠

2023-04-11

392人看过
招标文件
工程中途退场怎样索赔,提出索赔的依据主要有哪些

一、工程中途退场怎样索赔1、先协商，协商不成去法院起诉。2、施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。3、事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。4、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、提出索赔的依据主要有哪些1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通

2023-04-19

85人看过

法律综合知识
工期索赔的依据和条件

（一）关于工期索赔的具体依据陈述我们将向您详细阐述承包商向业主提出工期索赔的具体依据，包括但不仅限于以下几个方面：（1）合约中所明确规定或双方共同认同的整体施工进度规划；（2）双方均已确认并协商通过的详细分项进度计划；（3）经过双方签字盖章的对工期进行调整的相关文件；（4）由施工过程中的各项记录如施工日志、气象资料；（5）由于业主任意或者是工程师的要求而发出的变更指令；（6）那些可能影响到实际施工进度的其他干扰因素；（7）在受到这些干扰影响之后所实现的最终工程进度等等。同时，为了方便理解与参照，我们还将引用《建筑工程施工合约》（示范文本）（GF－2013－0201）中有关工期调整和费用增加责任区分的条款内容，其中明确指出若出现下述状况导致工期延误及（或）成本增高，将由发包方负担由此产生的所有影响工期的责任及增加的相应费用，同时发包方还需支付给承包方适当的利润：（1）发包方未能够按照合约约定

2024-05-08

189人看过
法律综合知识
人身损害索赔最重要的证据是什么

一、人身损害索赔最重要的证据是什么人身损害索赔最重要的证据是原告的损害与被告有因果关系的证明；医院证明伤势的诊断书、病历卡、医药单据、伤残鉴定书等相关证据。根据《民事诉讼法》第六十三条规定，证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。二、人身损害诉讼时效是多久人身损害的诉讼时效是三年。其时效的计算起点是从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。《民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延

2023-05-20

281人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过
法律综合知识
施工企业索赔程序有哪些，具体的法律依据是什么

可以进行施工索赔的条件是：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2024-05-06

242人看过

保全
保全证据是索赔的依据吗

当发生交通事故后，首先及时救治伤者，避免伤情加剧。在此前提下，当事人应依法积极保护自身相应的合法权益，以免造成权益受损的不利后果，交通事故赔偿纠纷要寻求法律途径解决纷争就必须留存证据。1.及时报警，尽量保留现场证据，有利于交通事故责任的认定;2.对交通事故责任认定有异议的，在接到《交通事故认定书书》及时向上一级公安机关交通管理部门申请复核;3.伤者要到正规医院就医，妥善保管医药费用(包括清单)、交通费用及其他相关费用的票据。因伤致残的，在治疗终结后(临床医学一般所认可的损伤后病理变化经临床治疗后得到完全或部分恢复并维持稳定的时期)，到司法鉴定机构进行伤残鉴定(以便确定赔偿项目及数额);4.查看相关的法律、法规或咨询律师，获知交通事故赔偿的项目和计算赔偿数额的标准;5.先行协商解决赔偿问题，协商不成再选择通过诉讼解决纠纷(诉讼时可聘请专业律师代理，能最大限度保护自身权益);6.必要时，申请财

2023-06-13

114人看过
工程施工
工程索赔证据要证明什么内容

行工程索赔的证据可以证明以下方面的内容：1、索赔权存在的依据；2、索赔事项的发生；3、因此给施工单位造成的损失；4、施工单位已按规定的程序提出了索赔。一、工程索赔款到底包括什么工程索赔款包括：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程施工索赔要注意哪些问题工程施工索赔要注意问题如下：1、索赔时效，索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则索赔利益的实现可能会丧失；3、实现施工索赔的关键是承包人提供的证据确实充分；4、施工索赔是单方面主张权利的要求，经对方签字确认后成为工程签证。当双方未能达成协议时，诉讼是施工索赔的最终救济手段。三、施工索赔流程工程索赔的基本流程包含提出索赔

2023-06-27

441人看过