公路施工合同标准模板-法师兄

公路施工合同标准模板

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 22:04:39 99 人看过

项目名称：委托方：服务方：施工项目管理合同建设单位：项目管理单位：根据国家和地方有关法律、法规和规定，结合本项目的具体情况，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条规定的项目进行全过程的项目管理服务，具体决定我们达成如下协议。第一条词语定义1.1业主：具有承包工程资格和支付工程价款能力的一方或取得本协议约定一方资格的合法继承人。1.2项目管理单位：业主委托的一方或合法继承人，取得本协议约定的当事人资格，并具有相应的工程建设项目管理资格和独立法人资格。1.3项目经理：企业法定代表人是建设项目管理中具有相应资质的授权代理人。1.4设计单位：指发包人委托负责本工程设计并取得相应工程设计资质证书的单位。1.5监理单位：指发包人委托负责本工程监理并取得相应工程监理资格证书的单位。1.6代理单位：指受发包人合法委托，以发包人名义实施工程或部分工程，并具有相应资质证书的单位。1.7承包人：被项目业主接受为项目施工承包人主体的一方或取得本协议约定的该方资格的合法继承人。1.8造价咨询单位：指受业主委托负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资格证书的单位。1.9工程：指业主与管理单位在协议书中约定的合同范围内的工程。1.10项目管理报酬：指管理单位为建设项目的筹建、施工、联调、验收总结等工作所发生的管理费用。1.11工程前期：指从立项到完成工程设计的阶段。1.12施工准备期：施工图设计开始至开工令下达。1.13施工实施期：从工程开工到按施工合同完成工程各项任务。1.14竣工验收期限：承包人已按施工合同规定完成工程的全部任务，并提出从竣工到发包人验收的阶段。1.15造价咨询：指发包人委托具有造价咨询资质的单位对工程项目进行造价控制的活动。1.16施工监理：指监理单位在施工阶段对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。1.17管理期：本协议规定的服务期。1.18开工日期：指承包人开工时，发包人与承包人在协议中约定的绝对或相对日期。1.19竣工日期：指发包人与承包人在协议书中约定的承包人完成合同范围内工程的绝对或相对日期。指承包人提供并经发包人批准的所有图纸和证明材料。1.21合同关系：指发包人与承包人通过合同（协议）在各自权利义务方面的平等关系。1.22管理关系：指管理单位根据业主授予的权力对被管理单位实施的管理。1.23施工场地：指发包人为本工程施工提供的场地，以及发包人在施工图纸中明确规定的任何其他场地。1.24书面形式：指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）或以有形形式表达的内容。1.25工程总投资：指完成工程所发生的费用。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资（含设备）、二次精装修费、工程预备费等，等1.26工程建设周期：指从立项到竣工验收交付的全过程。1.27竣工验收：指承包人按合同约定完成的、经发包人验收合格的工程全部任务。1.28竣工结算：指承包人完成本协议约定的全部内容并交付工程后，承包人向发包人进行的最终工程价款结算活动。1.29竣工决算：指建设项目竣工后，建设单位编制竣工决算和竣工财务报表的活动。1.30竣工备案：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照有关法律、法规的规定，向有关建设行政主管部门办理竣工验收备案活动。1.31联动试车：指新建企业或采用新生产工艺的扩建企业竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，对整个车间进行带负荷或空载联合试车。1.32违约责任：指合同一方不履行合同义务或不按约定履行合同义务所应承担的责任。1.33索赔：指在合同履行过程中，因对方应承担责任而非自身过错而造成的实际损失，向对方提出经济赔偿的索赔。1.34不可抗力是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。1.35小时或天：合同规定按小时计算的，从事件发生之日起计算（不扣除休息时间）；按天计算的，不计入开始日，从次日起计算。期限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为期限的最后一天，但竣工日期除外。时限最后一日的截止时间为当日24:00。1.36审计：由国家规定的审计机构或者部门对各项工程费用的合法性进行免费审计。1.37项目管理月报：项目管理单位每月向业主汇报项目实施情况。1.39指定分包：指发包人指定的单位将部分工程分包出去。1.40竣工资料：指承包人按协议约定或国家有关规定提供的与工程有关的资料（包括文字资料、电子资料和视频资料）。1.41重大变更：指业主因客观原因改变项目主要使用功能和建设地点，增减建设规模15%以上，分期建设或合并建设，或提前或推迟实施3个月以上的行为。1.42业主代表：业主派来处理本工程施工事务的授权代表。第二条造价合同文件1。本项目管理合同。附件：项目管理的工作内容和职责（如分开）；3。本合同执行过程中双方约定的补充合同文件。第三条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：工程建设安装总投资（暂定）：第四条工程管理服务模式本工程由乙方委托甲方管理，在甲方的领导下进行，提供全过程施工管理和咨询服务。乙方应根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案和投资规模，派出由项目经理、专业技术人员和管理工程师组成的项目管理团队，对管理和专业咨询服务进行策划、组织、控制和协调A在工程的前期、施工阶段、竣工验收和交付阶段。第五条项目管理的依据：1。项目管理合同文件。与项目建设有关的政府部门的批准文件。与项目有关的其他合同文件。业主批准的项目管理计划。与工程建设有关的法律、规范和验收标准。第六条乙方的管理内容及职责6.1一般乙方应在签字后一个月内

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继承人相关文章

工程承包
模板单项工程承包施工合同的格式

发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组甲方承建的模板单项工程，于一九九九年十一月八日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工模板单项工程承包施工合同发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组甲方承建的模板单项工程，于一九九九年十一月八日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米9.00元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。三、组织领导：0001)甲、乙

2023-04-27

183人看过
工程施工合同
工程施工合同模板主要内容有哪些

一、工程施工合同模板主要内容有哪些对于建设工程施工合同的内容，主要包括以下条款：（1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等；（2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限；（3）中间交工工程的开工和竣工时间；（4）工程质量，即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中，应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量；（5）工程造价，即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分；（6）技术资料交付时间。技术资料的提供，是施工合同履行的基础和前提，建设单位必须按时提供，才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行；（7）材料和设备的供应责任；（8）拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工

2023-06-19

388人看过
工程施工管理
公路工程施工管理标准

为加强公路工程质量管理，确保公路工程质量，根据《中华人民共和国公路法》，制定了《公路工程质量管理办法》（交公路发199990号）。第一条为加强公路工程质量管理，确保公路工程质量，根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。在中华人民共和国境内从事公路建设活动的设计、施工单位和个人，必须遵守中华人民共和国的规定。第三条本办法所称公路工程，是指各级人民政府财政拨款、国家投资、中央和地方合资、地方投资、国内外经济组织投资、贷款和其他投资建设的公路方法，包括路基、路面、公路桥涵、隧道、公路渡口、公路防护、排水及附属设施等。第四条本办法所称公路工程质量，是指法律、法规、规章、技术标准、经批准的设计的综合要求有关公路工程建设的安全性、适用性、经济性、美观性等特点的文件和工程合同。第五条国务院交通主管部门主管全国公路工程质量管理工作。县级以上人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路工程的质量管理，大中型公

2023-05-07

465人看过
代理
人事代理服务合同标准模板

一、人事代理服务合同标准模板代理机构：浙江省衢州市人才交流中心人才交流机构（简称甲方）委托单位：单位（个人）（简称乙方）个人身份证号码：根据《浙江省人事代理暂行办法》的规定，甲、乙双方经协商一致，订立本人事代理合同如下：一）甲方接受乙方人事代理委托。代为乙方人事代理计人（人事代理人员名册附后）。二）人事代理的期限为年，自年月日起到年月日止。三）被委托代理人员在乙方工作期间所形成的档案材料，乙方要及时转交甲方归档。四）甲方可为乙方提供下列人事代理项目：1、人事档案管理；2、聘用或劳动合同鉴证；3、户籍党籍管理；4、身份管理；5、职称评定；6、社会保险；7、出国出境、考研政审；8、档案工资调整；9、人事关系接转；10、人事政策咨询；11、人才素质测评；12、协调流动争议；五）乙方认定，甲；方为乙方提供合同第四条中所列等项的人事代理服务。六）甲方有如下责任：1、甲方以党和国家人事工作方针政策的有

2023-04-23

362人看过

仲裁委员会
二手车买卖合同模板（标准版）

第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：车主名称：＿＿＿＿；号牌号码：＿＿＿＿；厂牌型号：＿＿＿＿；初次登记日期：＿＿＿＿；发动机号：＿＿＿＿；车架号：＿＿＿＿；养路费缴付有效期从＿＿＿＿至＿＿＿＿；最近一次年检时间：＿＿＿＿；行使公里数：＿＿＿＿；车辆使用性质：客运、货运、出租、租赁、非营运、其他；车辆上（是／否）存在抵押权。其他状况：＿＿＿＿．第二条车款及交验车1．车款为（不含税费）＿＿＿＿元；大写：＿＿＿＿．买方应于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿（地点）同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以＿＿＿＿（现金、支票、汇票）的方式自验收审验无误之日起＿＿日内向卖方支付车款的＿＿＿＿％，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。2．卖方应在收到第一笔车款后＿＿日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：＿＿＿＿．3．

2023-07-04

199人看过
投标合同
工程招标投标合同模板怎么写

工程招标合同书范文合同模板委托单位(甲方)：代理单位(乙方)：合同签订日期：年月日委托方将的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。一、代理业务的内容、形式：甲方委托乙方组织建设工程招标活动。工程概况：本次招标范围：施工图纸内容。1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;2、招标代理形式：邀请招标二、工作条件和协作事项：1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标

2023-04-17

488人看过
履行职责
国家干线公路文明建设样板路实施标准

第一条为改善和提高国家干线公路通行能力和规范化管理水平，禁止乱设站（卡）、乱收费、乱罚款，充分发挥国家干线公路在文明建设样板路中的示范作用，特制定本实施标准。第二条路基、路面、桥涵构造物及其附属设施必须达到和保持部颁《国省干线GBM工程实施标准》的规定和要求。第三条新建、改建工程和养护工程必须符合部颁有关设计、施工和养护技术标准、规范的要求，体现公路自身的建筑美。第四条因地制宜，采取多种措施和手段，坚持人工造景与自然景观相结合，进行沿线公路绿化，以合理覆盖公路两侧边坡、分隔带及公路用地范围内的可绿化空地。第五条常年保持路面整洁、路拱适度、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路，年平均好路率保持在90％以上。第六条常年保持与路面中心线相适应的流畅、顺适、鲜明的分车道线、路缘石线、路肩外缘线等公路特征线型。第七条沿线标志、标线、里程碑、路边线轮廓标等一律按GB5768—86国家标准设置。交通标志

2023-06-08

344人看过
法定代表人
合同纠纷诉讼模板：模板

首先当事人栏，原告、被告要列出姓名、性别、年龄、民族、工作单位、住址。法人或其他组织要列出名称、住所地、法定代表人或负责人姓名、职务。其次写诉讼请求，主要写明请求解决争议的权益和争议的事实，以及请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。最后写事实与理由，主要写明当事人之间讼争的法律关系及其争议。在最后写上受诉法院。煤炭合同纠纷起诉状怎么写合同纠纷也就是在合同签订后因合同履行的问题所发生的纠纷，合同纠纷可以通过诉讼的方式来解决：1．提起诉讼时要确定好管辖法院。2．原告向法院起诉，应递交起诉状，并按照被告人数递交副本。3．起诉时，还要按国家规定的标准，预交诉讼费。4．案件审结后，诉讼费由败诉方承担；如果双方都有责任，按责任大小照比例分担。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人

2023-07-12

396人看过

仲裁委员会
劳务施工合同补充协议模板是什么

补充协议根据《中华人民共和国劳动法》，用工单位与劳动者双方以平等协商同意，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。第一条、工作时间1、根据工种的特殊性，维修人员无固定上下班时间，公司不做个人出勤文字备案。2、工作人员应根据事故的轻重缓急合理安排维修，保证店面正常运转。3、接报修电话后做报修记录，必须告知分店负责人什么时间处理。第二条、工作范围1.企业旗下品牌店面、员工宿舍、总办公室电源、照明正常维修。2、强电、送排风机、冰柜、冰箱、微波炉、灶上下电源、压面机、空调、鱼缸、热水器、开水器、蒸饭车、消毒柜等电源处理、照明维修、电源改动。3、弱电、电话线路故障处理、消防设备安装和事故处理，4.负责所有线路、空气开关的日常检查、维护保养、每年不低于二次以上大型检查工作。第三条、责任安全1、工作人员应具有国家相关部门颁发的、有效的证件(特殊工种电工证)并做到持证上岗。2、严格按照(国家安全监督总局)

2023-04-13

125人看过
合同期限
铁路运输合同模板是怎样的

为确保甲方的____________产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同：一、甲方的责任及义务1、甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料;2、甲方负责发货地点、交货地点的装卸;3、甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等;4、甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。二、乙方的责任及义务1、乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并及时的送货到指定的收货地址、及收货单位;2、乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求准时把货物送抵目的地;3、乙方将货物送达目的地后，必须将

2023-04-17

143人看过
身份证
房东出租房屋的标准合同模板

标准版的房东出租房合同要包括：双方姓名、住址和身份证号等个人信息。住房具体情况和具体位置、住房面积、住房的装修情况、租房时长、修缮责任、住房状况变更、转租的约定、违约责任和合同的变更和终止等。合同一旦签订，都会产生同样的法律效力。房东向大房东租房合同怎么写二手房东向大房东租房合同撰写内容：1、写明二房东与大房东双方当事人姓名和地址；2、租房合同中关于转租房屋面积、价格和数量的具体内容；3、租房合同关于违约条款的内容；4、租房合同中争议解决方式和附加条款内容。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2023-07-22

170人看过
营业执照
标准个人工作证明模板

一、标准个人工作证明模板兹有我公司员工＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，性别＿＿＿＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，在我司工作＿＿＿＿＿＿年，任职＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（职位），月收入为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。特此证明！＿＿＿＿＿公司（加盖公章）＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日兹证明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿是我公司员工，性别＿＿＿＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，在＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务。月收入＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，一年总收入约为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。特此证明！本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。＿＿＿＿＿公司（加盖公章）＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日二、哪些事情需要

2023-04-30

229人看过

工伤赔偿标准
工伤赔偿标准申诉模板

一、工伤赔偿标准申诉模板申诉人：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（申诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）被申诉人：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（被申诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）申诉人因（写明案由，即纠纷的性质）一案不服人民法院（写明原终审法院名称）第号判决，现提出申诉，申诉请求及理由如下：请求事项：事实和理由：此致人民法院申诉人：（签名或盖章）年月日二、申请工伤赔偿诉讼的要求起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。原告应预交案件受理费，如申请缓交、减交、免交的，要提出书面申请，并附有特困证明或其

2023-06-07

384人看过
法律综合知识
招标人建筑合同模板

招标人建筑合同模板应当写明工程的范围、建设工期等。建筑合同纠纷有诉讼时效，其期限为三年，自当事人知道或者应当知道自身权益遭受损害之日起开始计算。一、招标人建筑合同模板招标人建筑合同模板是：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应当包括违约责任和争议解决方式；最后应当由当事人签名确认。二、建筑合同纠纷有诉讼时效吗建筑合同纠纷有诉讼时效，且依据我国《民法典》的相关规定其时效期限一般为三年。建设工程合同也称建设工程承发包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建筑合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼

2022-09-13

183人看过