如何申请延长工期
来源:互联网 时间: 2023-05-07 16:30:46 115 人看过

一般来说,承包商延长工期的主要原因如下:

(1)工程变更引起的额外工作(2)不可抗力造成的工程损坏需要修复(3)恶劣天气的影响(4)业主延误了施工现场的移交(5)一些意外原因(不可抗力)承包商的原因)使工程所需的材料和设备未能及时到达(6)有组织的工人骚乱和罢工(7)由于上述原因,业主指定的分包合同延期,如果承包商提出索赔,可以获得工期补偿,但工期补偿并不一定意味着伴随着成本补偿。只有业主自身原因造成的工期延误才有可能获得工程建设成本的补偿,一些不可预见的干扰事件时有发生,使工程无法顺利进行,计划的施工无法顺利进行,造成工期延长,给合同双方造成损失。施工单位索赔工期通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的成本损失。对于工期的延长,建设单位一般采取两种解决办法:一是不采取提速措施,工程仍按原计划和计划实施,但合同工期顺延;二是建设单位采取加快措施,全部或部分弥补工期损失。工期延误的责任不是建设单位造成的,建设单位已经承认建设单位工期索赔的,施工单位也可以对因采取加速措施而增加的费用提出索赔,工期索赔一般采用分析法计算,主要依据合同规定的总工期计划和进度计划,以及经双方认可的工期变更文件、调整计划和干扰后的实际工程进度记录。如施工日记、工程进度计划等,施工单位应在每月月底和发生干扰事件时,对上述数据进行分析比较,找出工期延误及延误原因,提出令人信服的索赔对工期提出合适的索赔是非常复杂的。除了做好详细的施工记录,建立完整的施工档案,甚至现场工程师口头指示外,还要做好完整的记录和确认。一旦发现工程延误不可避免,我们应立即通知建筑师或业主。即使我们找到各种理由证明工程延期是合理的,作为承包商,我们也应该尽最大努力避免工期延误。一方面可以降低承包商的成本消耗,实现预期利润的最大化。最重要的是通过按时完成或提前完成项目来提高承包商的社会声誉,为下一步承接更多的工程奠定基础。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月11日 01:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 工伤认定如何申请延长工伤认定工伤期限?
    如果用人单位要申请延长工伤认定的申请期限的,要向社会保险行政部门提出请求,并说明本单位所遇到的特殊情况,经社会保险行政部门同意,申请时限就可以适当地延长。一、受工伤了怎么要赔偿金受工伤了向公司索取赔偿金,须经工伤认定、劳动能力鉴定、劳动仲裁三个必经阶段。申请工伤认定和赔偿,如果没有劳动合同、工作证等,要出具劳动关系证明。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进
    2023-04-01
    281人看过
  • 建工企业如何申请工期顺延
    1、向发包人或监理人发出通知,书面说明此次疫情对其造成的影响。同时提供此次疫情对建工企业造成实际影响及损失的证据。2、采取避免和延误工期的措施,如在劳务人员不能复工时,协调其他地区的劳务人员。在原材料供应商不能供货时,寻找其他可替代的供应商。一、企业擅自复工是违法吗视情况而定。省市地方政府“延迟复工”的决定,是县级以上地方人民政府针对本地区内疫情的流行情况,依据传染病防治法第42条的规定采取的“停工、停业、停课”的紧急措施,具有一定的强制性。只有符合各地延迟复工的通知规定的涉及重要国计民生急需复工的相关企业或其他例外情形的企业,才可以不执行延迟复工的规定。前述企业之外的各类企业不得早于当地政府规定的延迟复工时间提前复工,若确实有特殊原因需提前复工的,应当遵守各地关于提前复工审核报备制度的规定,并按要求准备应对疫情预案措施。二、疫情期间的工资怎么发放呢疫情期间的工资一般会正常发放,受疫情的影
    2023-03-27
    65人看过
  • 申请延期审理申请如何写
    一、什么情况可以写民事延期审理申请书根据《民事诉讼法》有关规定,遇有以下特殊情形,致使法庭审理无法按期或继续进行时,当事人及其法定代理人才可以提出延期审理申请:(1)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭。民事诉讼中,必须到庭的当事人指能够正确表达意志的离婚案件当事人和负有赡养、扶育、抚养义务和不到庭就无法查清案情的被告。必须到庭的其他诉讼参与人则泛指如:其不到庭就无法查清案情甚至无法进行庭审的其他诉讼参与人,如:给国家、集体或者他人造成损害的未成年人的法定代理人,知道案件重要情况的证人,开庭审理不可缺少的翻译人员等。(2)当事人通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的。法庭审理过程中,当事人找到了新的重要证人,发现了新的证据线索时,可以申请延期审理,以收集、调查新的证据,并通知新的证人到庭作证。当事人及其法定代理人认为需要重新予以鉴定、勘验,或者已有
    2023-04-29
    227人看过
  • 如何申请延期聆讯
    如何申请延期审理延期审理可以由人民法院依职权决定,也可以由当事人及其法定代表人决定。经审查,当事人请求延期审理的,由人民法院决定是否同意延期审理,向人民法院申请延期审理延期审理,是指人民法院在确定开庭审理日期后,或者在开庭审理过程中,由于法律原因,决定延期审理的诉讼制度,开庭不能如期举行,或者已经开始的开庭不能继续哪些案件可以延期在民事案件中,听证会可以延期:1。必须出庭的当事人和其他诉讼参与人因正当理由未能出庭。当事人临时申请回避。有必要通知新的证人出庭并获得新的证据,重新鉴定、勘验或补充调查4。其他应当延期审理的情形刑事案件可以延期审理:。有必要通知新的证人出庭,获取新的物证,重新确认身份或进行调查。检察官发现公诉案件需要补充侦查,并提出建议。审判因申请回避而不能进行此外,在刑事诉讼中,根据人民检察院的刑事诉讼规则,公诉人的建议可以推迟审理:1、认定事实不清、证据不足、有遗漏的犯罪行为
    2023-05-07
    348人看过
  • 工期延长如何索赔
    通常,承包商要求延长工期的主要理由有:(1)由于工程变更造成额外的工作;(2)由于不可抗力造成的工程损坏需要修复;(3)恶劣的天气的影响;(4)业主拖延了施工现场的移交;(5)一些意外的原因(非承包商原因)使工程所需的材料、设备未能及时到货;(6)有组织的工人动乱和罢工;(7)业主指定分包的延误。由于上述原因造成了工期的拖延,如果承包商提出索赔要求,就有可能获得工期补偿,但是工期补偿并不意味就必然伴随着费用的补偿,只有那些由于业主本身造成的工期延误才有可能获得费用补偿。在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,造成工期延长,这对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长,建
    2023-04-27
    89人看过
  • 工期延长如何索赔
    通常,承包商要求延长工期的主要理由有:(1)由于工程变更造成额外的工作;(2)由于不可抗力造成的工程损坏需要修复;(3)恶劣的天气的影响;(4)业主拖延了施工现场的移交;(5)一些意外的原因(非承包商原因)使工程所需的材料、设备未能及时到货;(6)有组织的工人动乱和罢工;(7)业主指定分包的延误。由于上述原因造成了工期的拖延,如果承包商提出索赔要求,就有可能获得工期补偿,但是工期补偿并不意味就必然伴随着费用的补偿,只有那些由于业主本身造成的工期延误才有可能获得费用补偿。在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,造成工期延长,这对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长,建
    2023-03-03
    242人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工伤如何申请延长?
      上海在线咨询 2022-07-12
      工伤认定申请延长要提交书面的延长工伤认定申请书,并经社会保险行政部门同意。根据《工伤保险条例》第十七条第一款、第三款的规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行
    • 工伤认定申请如何申请延长工伤认定期限
      福建在线咨询 2022-06-07
      工伤认定申请延长要提交书面的延长工伤认定申请书,并经社会保险行政部门同意。根据《工伤保险条例》第十七条第一款、第三款的规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行
    • 停工留薪期限可以申请延长吗?如何申请?
      河北在线咨询 2022-11-01
      停工留薪期一般不超过12个月;伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。
    • 工伤认定如何申请延长
      云南在线咨询 2022-06-02
      工伤认定申请延长要提交书面的延长工伤认定申请书,并经社会保险行政部门同意。根据《工伤保险条例》第十七条第一款、第三款的规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行
    • 工伤如何申请延期
      安徽在线咨询 2022-11-04
      1、工伤认定申请延长要写一份申请工伤认定申请延长书,当地人力资源和社会保障局受理后,会下一个延长通知书给你。 2、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。 3、遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。