施工中不可抗力因素要怎么样赔偿
来源:互联网 时间: 2024-01-23 05:54:08 62 人看过

一、施工中不可抗力因素要怎么样赔偿

1、因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;

(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、不可抗力的主要因素有哪些

1、不可抗力因素之一:

不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。

如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上风暴使货物受损。

该风暴对于船长来说就不是不可抗力。

因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报,而天气预报已对该风暴作了预告,船长能够预见,却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。

2、不可抗力因素之二:

不可避免性即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。

例如船在海上遇到风暴,附近就有避风港但不进去致使货物受损也需承担责任。

3、不可抗力因素之三:

不可克服性这是不可抗力的最后一个特征。

指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力。

政府或社会行为,譬如政策的变化、国家出现政权的交替等。

以上就是为您整理的“施工中不可抗力因素要怎么样赔偿”的相关内容,我们可以知道,因不可抗力事件发生所导致的费用,发、承包双方应按相应的原则分别承担,并调整工程价款。

《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月01日 04:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 不可抗力的概念是什么,不可抗力因素包括什么
    一、不可抗力的概念是什么不可抗力的概念是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不能预见是指当事人对某一事件是否会发生是不可能预见到的。不能避免是指当事人客观上不能阻止这一意外情况的发生。不能克服是指当事人对于意外发生的客观情况所造成的后果不能排除。而客观情况,是指当事人不可抗拒的外来力量,如地震、水灾等。二、不可抗力因素包括什么不可抗力因素包括:1.自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱。三、不可抗力条款的表现形式不可抗力条款的表现形式有:1.概括式。即在合同中不具体规定不可抗力事故的种类,只用笼统的规定。如"由于公认的不可抗力原因而不能履行合同规定的一方可不负有责任"。由于规定太笼统,一般不宜采用。2.列举式。即合同中列举交易双方认为可以作为不可抗力事故的类型。“战争、洪水、地震等”。由于规定过死,一旦发生超出列举范围的不抗力事故
    2023-06-07
    329人看过
  • 因不可抗力造成侵权怎么赔偿
    当事人因不可抗力造成侵权的,一般无需赔偿。根据法律规定,因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。但是法律另有规定的,依照其规定。因此,在一般情况下,我们可以认为因不可抗力造成侵权的,不需要赔偿。一、流浪猫咬人喂养人要负责吗如果长年给流浪动物供食,让流浪动物活动并居留,就已经构成特殊的饲养关系,并转化成事实上的收养。所以对流浪动物的侵害行为,投食者则要承担相应责任。但如果只是偶然、临时的喂养就不需要承担责任。饲养的动物造成别人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。简单说就是一般动物主人要负责赔偿。除非是被咬的人故意激怒狗,这种情况动物主人可以不赔或者少赔。根据相关法律规定饲养的动物造成别人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。违反管
    2023-06-26
    264人看过
  • 不可抗力因素在法律中是指的什么呢
    不可抗力事件的范围主要由两部分构成:一是由自然原因引起的自然现象,如,火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;二是由社会原因引起的社会现象,如,战争、动乱、政府干预、征收、征用、罢工、禁运、市场行情等。不可抗力事件的不可预见性和偶然性决定了人们不可能列举出它的全部外延,不能穷尽人类和自然界可能发生的种种偶然事件。所以,尽管世界各国都承认不可抗力可以免责,但是没有一个国家能够确切地规定不可抗力的范围,而且由于习惯和法律意识不同,各国对不可抗力的范围理解也不同。但是,作为一般法理原则“不可抗力”成为各国法定免责的法理通则!在相关的法律解释中,没有具体到旅游纠纷中具体的免责理由,但是,在相关的旅游法规中,就明确和具体化了法定“不可抗力”的事由!在各个地方的旅游规范性法规的具体条文中,我们可以看到,所谓的免责事项,无不是“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”;是“不可抗力”免责事由在旅游行业中的
    2023-04-28
    151人看过
  • 什么是不可抗力或其他因素
    承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。就为您介绍到这里了,如果工期延误是由于以上七类原因,总结为因发包方的原因和不可抗力等因素而顺延工期,为合法情形,大可不必担心承担违约责任。如果您有工期方面的纠纷,欢迎使用我们的在线法律咨询平台,我们定将竭诚为您提供法律服务。不可抗力因素要承担损害赔偿吗依据我国相关法律的规定,因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。第五百九十一
    2023-08-05
    100人看过
  • 租房合同中如何定义不可抗力因素?
    租房合同中不可抗力因素是指人为不能造成的损坏。指当事人双方订立合同时所遭受到的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力因素主要包括如台风、地震、洪水、政府行为、社会公众行为等。独立于人的行为之外,不以当事人的意志为转移。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。租房合同疫情算不可抗力吗一般情况下可通过实质上对合同履行的影响程度来区分不可抗力和情势变更。此次疫情,对不同的合同义务的履行造成的影响是不同的,所以相对不同类型的合同,需要具体分析。不过,现浙江湖州已出具全国首份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2023-07-07
    354人看过
  • 疫病属于不可抗力因素还是经济因素?
    疫情属于不可抗力因素。不可抗力的来源包括自然现象,也包括社会现象,是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。一、疫情防控期合同可以终止不予生效吗疫情防控期合同提前终止是否算违约责任,要看疫情防控是否为不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据相关法律规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力的处理办法有哪些不可抗力的处理办法有:部分或全部免除责任,但是法律
    2023-03-20
    381人看过
  • 不可抗力因素认定的程序
    不可抗力因素的认定标准:第一,不可预见性。合同的当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见;第二,不可避免性。合同当事人尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生;第三,不可克服性。合同当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。不可抗力的认定标准有哪些1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。2、不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合理的作为而避免,则该事件就不能认为是不可抗力。3、不可克服性。不可克服性是指合同的当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。如果某一事件造成的后果可以通过当事人的努力而得到克服,那么这个事件就不是不可抗力事件。4、履行
    2023-07-01
    421人看过
  • 不可抗力因素不还债合规吗
    一、不可抗力因素不还债合规吗在司法实践中,因无法预见且不可避免的自然灾害等因素而导致的违约现象,并不被视为构成违约责任。然而,鲜为人知的是,违约责任的成立需要满足以下四个基本条件:首先,必须要有违约行为的发生,即行为人未能完全遵守其所签订的合同义务或者执行合同义务时出现偏差的行为;其次,违约行为必须造成实际的损害结果,这包括对另一方当事人的财产损失以及其他负面影响;再次,违约行为与损害结果之间必须存在直接的因果联系;最后,行为人不能以法律规定或者双方事先约定的免责条款作为逃避责任的理由。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造
    2024-04-15
    345人看过
  • 不可抗力因素退商品房怎么个退法
    一、不可抗力因素退商品房怎么个退法在面临房屋存在质量缺陷的情况下,您有两种渠道来恢复自己的权益。首先,如果您认为房屋存在严重质量问题,可能导致合同的履行无法进行,那么您可以向对方发送书面通知,明确表达您希望终止合同的意愿。此外,您也可以选择向当地的人民法院递交诉状,向对方提出诉讼要求解约申请。这不仅是依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定,即“因房屋主体结构质量不合格而无法正常使用,或是房子在交付之后,经过专业单位的检验被证实确实存在质量问题,此时,作为购房者,您有权请求解除此份购房合同,并同时要求对方承担相应的赔偿责任”,也是现行2021年开始实施的《中华人民共和国民法典》中第560条的具体应用体现——其中,第五百六十五条第二款明确提及未能以通知形式告知对方,但直接通过诉讼或仲裁方式来主张解除合同的权利,只要得到了中国大陆地区人民法院或仲裁机
    2024-03-31
    119人看过
  • 公司遇不可抗力因素可以辞退员工吗
    公司遇不可抗力因素是可以辞退员工的,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动
    2023-03-16
    470人看过
  •  购房合同生效过程中的不可抗力因素
    购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的,应当免除其全部或部分的责任。购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的,应当免除其全部或部分的责任。 不 可 抗 力 范 围 有 哪 些 ?根据我国《民法典》的规定,不可抗力是指在合同订立时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。那么,不可抗力范围包括哪些情况呢?首先,《民法典》第五百零六条规定了不可抗力的情形,包括自然灾害、政府行为和社会异常事件等。这些情况在合同订立时,无法预见或不能避免,且对于合同双方来说,具有同等程度的不可预见性和不可克服性。其次,《
    2023-09-12
    478人看过
  • 民法典不可抗力因素包括什么
    民法典不可抗力因素具体如下:1、自然灾害,如地震、海啸、台风、洪水等。自然灾害是独立于人们对意志以外发生的事件,;2、社会事件;3、政府行为。政府行为是由政府出台的一些政策、法律、行政措施等,导致合同不能履行的情形;4、传染病、瘟疫等疾病。不可抗力适用条件如下:1、合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;2、不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款小于法定范围,当事人可援用法律规定主张免责,大于法定范围,超出部分应另成立免责条款;3、不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外;4、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除;5、迟延履行期间发生的不可抗力不具免责效力。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条
    2023-08-08
    76人看过
  • 不可抗力因素能作为合同终止的因素嘛
    遇不可抗力因素合同不是自行终止的,但可以请求解除合同。有下列情形之一的,合同的权利义务终止:1、债务已经按照约定履行;2、合同解除;3、债务相互抵销;4、债务人依法将标的物提存;5、债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的,合同部分或全部终止);6、债权债务同归于一人(但涉及第三人利益的除外);7、法律规定或当事人约定终止的其他情形。合同终止后,当事人应当遵循诚实信用的原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。一、解除合同和终止合同有什么区别合同解除和终止主要有以下三个区别:1、合同终止是合同权利义务的终止,又称合同的消灭,是指因发生法律规定或当事人约定的情况,使合同当事人之间的权利义务关系消灭,合同的法律效力终止。合同的解除,是指合同有效成立后,因一方或双方的意思表示,使基于合同发生的债权债务关系归于消灭的行为。合同终止的依据是符合法定或者是事先约定的情况,合同解除的依据是一
    2023-03-23
    465人看过
  • 工程因不可抗力因素发生的后果谁承担
    工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素主要有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力,具有客观上的偶然性和不可避免性,主观上的不可预见性以及社会危害性。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、
    2023-08-13
    126人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 合同中怎么约定不可抗力因素?
      宁夏在线咨询 2023-12-07
      律师解答 不可抗力因素合同可以约定为因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
    • 合同中未标注不可抗力因素,当发生不可抗力因素是否有效
      山东在线咨询 2022-10-01
      只要是真实意思表达,不违反法律的禁止性规定,一般有效
    • 不可抗力主要是指什么因素?
      辽宁在线咨询 2023-09-11
      不可抗力包括: (1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风 、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。08年发生在我国四川汶川的大地震,就属于这种类型。 (2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的,但对局外的民事关系的当事人而言,这些事件则是既不能
    • 不可抗力因素要退还押金吗
      江西在线咨询 2022-11-08
      如果是因为不可抗力因素造成了合同无法履行,双方可以进行协商,解除合同,可以退还押金。有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
    • 如何确定不可抗力因素
      海南在线咨询 2023-09-17
      不可抗力因素认定标准: 1、不可预见性,即合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 2、不可避免性,即使出现了不可预见的灾害,无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。 3、不可克服性,即当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力。