建筑工程付款滞后如何索赔
来源:互联网 时间: 2023-04-03 20:20:56 284 人看过

1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行

2、政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。

《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条

建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。

建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定,向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后,应当落实专人,督促、核实施工单位按照劳动合同的约定,向建筑工人及时、足额发放工资款。

总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不得向无资质的个体承包人支付,不得以实物或有价证券等形式抵付。

分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的,应当从解除合同之日起一月内付清分包工程款。

施工单位每月至少一次支付其职工的工资。工资结算周期超过一个月的,应当每月预付工资,预付工资不得低于当地最低工资标准。余下未结算、支付部分,按下列规定进行一次结算,并足额支付。

当年7月份结算、支付上半年工资,次年元月份结算、支付上年度全年工资。

施工单位应当按照劳动合同约定支付职工工资。对承担工期不足一个月的一次性施工任务的建筑业企业应当在施工任务完成后三个工作日按实际完成工作量全额支付职工工资。工程停工、窝工期间职工工资的支付,应按照劳动合同约定办理。

施工单位不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由克扣或者拖欠职工工资。

施工单位与职工终止或者解除劳动合同,应当在办理终止或者解除劳动合同手续的同时一次性付清职工工资和相关费用。

总承包施工单位应当按照建设工程项目分包施工合同的约定,向分包施工单位及时、足额支付分包工程款,支付分包工程款后,应当落实专人,督促、核实分包施工单位按照劳动合同的约定,向建筑工人及时、足额发放工资款。

一、拖欠工程款怎么办

1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法

工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的,其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期;如未使用的,应当参照约定。

因设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法,比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外,承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利,否则不能请求追加工程款。

2、合理利用“逾期认可”条款。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”本条款有效地遏制某些发包人以拖延决算为手段达到拖延工程款之目的,为了更好的保护承包人的利益,承包人应当在施工合同中明确约定答复期限和逾期答复的法律后果——过期视作认可。提起诉讼时,法院可以依据送审价为准判决工程款。

3、重视签证管理

签证是施工合同履行过程中按照合同约定或施工惯例对支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等事宜双方意思表示一致后达成的协议。凭借签证,可以要求发包人增加工程款和延长工期,故承包人必须高度重视。应当签证的情形包括但不限于:图纸延误、开工延期、工期延误、价款调整、工程量确认、设计变更导致工程量或者质量标准增加、指令变更等。签证载体包括:签证单、补充协议、会议纪要、来往信函、数据电文等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月29日 20:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多强制执行相关文章
  • 建筑工人事故索赔流程
    >[提要]凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业,一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站;达到事故级别和重大安全事故,建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。..。撞墙事故索赔程序(一)、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。(二)、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后,会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目;修理费不能定得太低。(三)、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂,修理厂按《定损单》修车,并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后,凭《提车单》支付修理费后提车,并向修理厂索要:《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》(均须盖修理厂公章)。(四)、开事故证明若损失不大,可任意找人写一个《第三方证明
    2023-07-02
    443人看过
  • 建筑工程索赔的操作步骤
    对建设工程进行索赔的步骤是:索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。建筑工程索赔时限是多久?索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定:索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定:索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内,向合同监理单位提交索赔的书面意向通知,任何未在约定的期限内,提交索赔的书面通知,均可视为受害方放弃索赔的主张;国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定:承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内,将它的索赔意向通知工程师同时规定:如果承包商未能遵守规定,它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《民法典》第
    2023-07-28
    464人看过
  • 引起建筑工程索赔的原因
    在施工过程中,由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰,在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。因此超出合同条件规定事项可能层出不穷,这就为施工索赔提供了众多的机会,作为承包商,必须善于通过不断发生的工程状态,识别索赔机会,获得应有的经济补偿。1、合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽,最主要的是合同条件、技术规范说明等。在索赔案例中,关于合同条件、工程量和价格方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下几个方面:(1)合同条款规定用语含糊、不够准确;(2)合同条款存在着漏洞,对实际可能发生的情况未做预料和规定,缺少某些必不可少的条款;(3)合同条款之间存在矛盾;(4)双方的某些条款中隐含着较大风险,对单方面要求过于苛刻,约束不平衡,甚至发现某些条文是一种圈套。2、因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同执行过程中,如果发生意外风险和不可预见因素而引起
    2023-06-12
    381人看过
  • 建筑工程人员误工费该如何索要?
    一、建筑工程人员误工费如何索要误工费是法律定义,是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。工程误工费如何索要,如果按天结算,就是干一天算一天;如果是按整个工程算那么这个误工费,就要去找你们包工程的人或者找开发商算了;根据相关规定:非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规
    2023-04-17
    293人看过
  • 建筑工程施工人怎么追索工程款
    1、实际施工人员应先向合同对方(转包方,违法转包方)主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明》第26条第1款规定:实际施工人以承包人、违法承包人为被告起诉的,人民法院应受理。如上所述,实际施工人员主要指分包合同中的承包人。实际施工人往往与转包人.违法分包人签订合同,他们是转包或违法分包合同的相对人。实际施工人员向承包人起诉违法承包人主张权利,人民法院必须受理。最高人民法院认为,《司法解释》第26条第1款主要提倡向各级人民法院申诉实际施工人员申请工程费用的,首先要向与合同关系的承包人和违法承包人主张权利,这是实际施工人主张权利的主要途径和主导方向。2、实际施工人员可以发包人员为被告直接起诉。实践中,承包人与承包人签订建设工程施工合同后,多将建设工程转包或违法分包给实际施工人员。按照合同的相对性来讲,实际施工人应当向其有合同关系的转包人或违法分包人主张权利,而
    2023-08-05
    441人看过
  • 建筑工程索赔期限的规定
    一般进行建筑工程索赔的期限是28天。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。一、保险公司快赔是多久(一)保险索赔必须在索赔时效内提出,超过时效,被保险人或受益人不向保险人提出索赔,不提供必要单证和不领取保险金,视为放弃权利。险种不同,时效也不同。人寿保险的索赔时效一般为5年;其他保险的索赔时效一般为2年。(二)索赔时效应当从被保险人或受益人知道保险事故发生之日算起。保险事故发生后,投保人、保险人或受益人首先要立即止险报案,然后提出索赔请求。(三)保户提出索赔后,保险公司如果认为需补交有关的证明和资料,应当及时一次性通知对方;材料齐全后,保险公司应当及时作出核定,情形复杂的,应当在30天内作出核
    2023-06-27
    61人看过
  • 如何索赔暂停在建工程
    1、如何申请暂停在建工程。暂停施工的索赔应参照当地建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理人签字的暂停施工。2。因发包人或监理人的行为或失误造成承包人损失和(或)工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),工期延误(即工期索赔):费用索赔的内容视情况而定在不同的停堆条件下。一般包括人工费、设备费、材料费、担保服务费、贷款利息、保险费、利润和管理费。人工成本包括增加工作内容的人工成本、停工损失成本和降低工作效率的损失成本。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。保修服务费:工程延期时,相应增加保修服务费。3。停工索赔要看谁负责。是承包商自己造成的,不能索赔。是业主造成的,可以索赔。主要是人员成本、设备成本和场地租金,但不能包括利润。上述人员、设备和实际停工的起止时间必须经监理工程师确认,并保存有关资料和图片,供有关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不超过2
    2023-05-07
    452人看过
  • 什么是建筑工程预付款
    在建设工程施工合同中,工程预付款是指在工程开工前,发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款,其主要用于购买工程所需的材料和设备。从业主角度看,支付工程预付款存在着一定的风险;但从承包人角度看,如果发包方完全不支付该款而要在建设工程施工合同中,工程预付款是指在工程开工前,发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款,其主要用于购买工程所需的材料和设备。从业主角度看,支付工程预付款存在着一定的风险;但从承包人角度看,如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资,实际上也就是将风险转移给了承包方,这对承包方来讲,是不能轻易答应的。一、建筑法规里面工程预付款怎么规定的预付款是买方在交易合同签订后即向卖方支付一定金额的预付款。此方式不利于买方,一般在交易货物供不应求时采用。买方要负担商业风险、积压资金,实际上是向卖方提供信贷而卖方在发货前就收到货款
    2023-04-01
    241人看过
  • 如何杜绝建筑工程套取工程款
    一、如何杜绝建筑工程套取工程款(1)明确工程款支付时间第一,对于预支款,一般应在开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。第二,对于工程进度款应注意细化计算和支付问题。(2)明确逾期支付的法律后果有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应有专门条款做约定。(3)明确与工程结算款支付挂钩的竣工工程范围应明确与工程结算款支付挂钩的竣工工程范围,是施工方承包的部分工程,还是全部工程。二、如何预防建筑工程多结算工程款在审核中,经常会发现结算的工程量与实际完成的工程量有出入,原因很多,一般有以下几种:一是施工企业为加大费用,有意增加工程量和夸大工程的施工难度;二是有些变更了的项目仍按原定项目进入结算;三是多方施工的工程项目,有时会出现各方都把自己承担的部分工程作为整体工程进入结算上述几种情况在结算审核中经常发生。对于多报的工程量要扣除,否则就直接损害了业主的利益。同时对于漏报
    2023-06-07
    246人看过
  •  工伤建筑索赔攻略
    建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定,用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请,并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后,可确定具体的赔偿标准,并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先,我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定,建筑工伤患者在治疗期间,用人单位应当承担医疗费用。因此,可以先要求用人单位先垫付医疗费用,再申请工伤索赔。根据规定,职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议,用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的,工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供:工伤认定申请表,存在劳动关系证明,医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定:伤情稳定后,可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供:工伤认定决定和
    2023-11-08
    408人看过
  • 建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益
    建筑工程承包人索赔可得利益需要承包人在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人。因发包人不履行或不适当履行施工合同致使承包人预期可得利益不能实现和取得的,承包人可以向发包人提起赔偿损失主张。建筑工程承包人优先受偿权行使的期限是多久1、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2、建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建设工程承包人行使优先权的方式1、建设工程价款优先受偿权实现的方式有两种即折价和拍卖。2、如果通过折价方式实现优先权,则可以在承包人和发包人双方协商一致的基础上进行,无需经过司法程序。3、但如果双方折价行为损害第三人(如同样拥有优先受偿权的其他承包人、对建设工程抵押权人等)利益的,第三人可能会申请法院撤销折价协议。4、对于通过拍卖方式实现优先权,从
    2023-07-27
    305人看过
  • 在建工程暂停施工如何索赔
    1.停工索赔,应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限
    2023-03-31
    80人看过
  • 工程款缴税滞纳金怎么索赔
    双方可以进行协商,如果协商不成,诉讼解决。1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;3.索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;4.在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。一、法律规定《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定,向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后,应当落实专人,督促、核实施工单位按照劳动合同
    2023-03-26
    294人看过
  • 解除建筑施工资质后如何获得赔款
    1、债权人订立合同所支出的必要费用。2、债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用。3、债权人因失去他人订立合同的机会所造成的损失。4、债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。5、债权人已经受领债务的给付物时,因返还该物而支出的必要费用。政府工程开工后又取消如何索赔1、政府工程开工后又取消的,是属于合同违约的情形,承包人可以与政府协商赔偿问题,如果协商不成的,可以向法院起诉索要赔偿。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超
    2023-07-03
    492人看过
换一批
#执行
北京
律师推荐
    展开

    强制执行是指人民法院的执行组织依照法律规定的程序和方式,运用国家的强制力量,在负有义务的一方当事人拒不履行义务时,强制其履行义务,从而实现生效法律文书内容。... 更多>

    #强制执行
    相关咨询
    • 知道如何索赔建筑工程索赔的方法
      浙江在线咨询 2021-08-20
      建筑工程索赔的方法有: 1、协商索赔。   根据双方签订的建筑工程施工合同的约定,双方协商处理损失及赔偿的问题。   《建筑法》规定,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。 2、起诉索赔。   双方协商不成的,可以到法院提起诉讼。建筑工程索赔费用的计算方法常用的是实际费用法,
    • 如何签订建筑工程索赔合同
      河南在线咨询 2023-07-24
      签署建筑工程索赔合同的注意事项有: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 建筑工程误工索赔一般如何认定
      广西在线咨询 2022-10-31
      这个要根据合同和实际情况具体核实。建议你请律师律师介入吧。
    • 如何对建筑工程产生质量索赔
      广东在线咨询 2023-06-29
      工程变更的原因可能有很多种情况,当发生工程变更或其他工程问题时,施工方需进行一定金额的赔偿,工程变更的索赔也有一定的时效。 由于发包人的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失,承包人可以要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因,即为索赔事件。 建设工程施工合同索赔时效,是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索
    • 建筑工程建造费如何向部门反索赔
      福建在线咨询 2021-10-27
      1、加强管理,降低理赔风险(1)规划管理。基础设施项目的投资、工期和质量必须符合实际计划,推进限额设计(即批准的可行性研究报告和投资估算控制初步设计,批准的初步设计总体控制技术设计),严格控制工程成本,减少结算和支付风险。国家计划委员会规定,从1991年开始,由于设计部门错误、项目泄漏、规模扩大、标准提高,工程静态投资超过,设计费用减少3%-20%:(2)招标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过