建设工程延误的违约金计算标准是怎样-法师兄

建设工程延误的违约金计算标准是怎样

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-18 20:43:17 159 人看过

1、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

2、如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。

3、合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

一、工期延误的情形有哪些

《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

2、发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

4、工程设计变更和工程量增加；

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

6、不可抗力；

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

二、承包人主张工期顺延，需要注意哪些事项

1、准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；

2、这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；

3、顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

法律综合知识
建筑工程合同违约金没有具体约定的，计算标准是什么

建筑工程合同违约金没有具体约定的计算标准是按照实际的损失确定。建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年，自当事人知道或者应当知道自身权益受到损害之日起开始计算。一、建筑工程合同违约金没有具体约定的计算标准是什么建筑工程合同违约金没有具体约定的计算标准如下：如果双方在施工合同中没有约定的，按损失方所受实际损失计算。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。法律依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。二、建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年，这

2022-09-29

306人看过
违约金
工期延误责任书违约金的标准是什么？

如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金；约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。一、民法典规定《民法典》第五百八十五条第1款规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。《民法典》第五

2023-04-10

147人看过
法律综合知识
建设工程履约保证金是怎样的？

履约保证金金额有些地方是中标合同价的5％以内，有些地方是中标合同价的10％以内，施工履约保证金金额有些地方规定为中标价的20％。但是也有不少采购机构在标书中注明投标人中标后投标保证金将自动转为履约保证金，一旦投标保证金金额偏少时，转入履约保证金阶段还要补交。《招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

2024-04-18

302人看过
勘察设计
建设工程质量监督费的计算标准

1、年施工建筑面积在一百万平方米以上的城市，监督费按委托工程建筑安装工作量的千分之二点五收取。2、年施工建筑面积在三十万平方米以上，一百万平方米以下的市、县，监督费按委托工程建筑安装工作量的千分之三收取。3、年施工建筑面积在三十万平方米以下的市、县，监督费按委托工程建筑安装工作量的千分之三点五收取。4、经济特区及沿海开放城市开发区的监督费在不低于上述收费标准前提下，由当地政府自行规定。5、构件质量监督费，按对外销售额的千分之一点五收取。6、监督费由筹建单位和生产厂列入工程概算和产品成本。一、建设工程质量监督的程序与内容监督站的监督内容和程序如下：1、工程开工前，审核承担受监工程的勘察设计与施工单位是否具有勘察设计证书和营业执照;是否符合核定的营业范围。凡未经监督站核查或核查不符合要求的，均不得发给开工执照。2、工程施工中，监督站可随时对工程质量进行抽检，重点是地基基础和主体结构以及建筑和设

2023-04-06

467人看过

违约金
公路建设违约金计算规则是什么？

公路建设超期竣工违约金的计算是：公路建设超期竣工违约金一般不得高于实际损失的30％，超过部分不受法律保护。当事人认为约定的违约金过高或者过低的，可以请求人民法院或者仲裁机构进行调整。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。工程逾期竣工的违约金上限怎么规定的（一）约定违约金违约金有法定违约金还有约定违约金之分，而《民法典》中所约定的是约定违约金，约定违约金具有一下的特征：1、违约金的数额是由双方预先进行确定的；2、

2023-08-18

458人看过
违约金
公路建设超期竣工如何计算违约金

公路建设超期竣工违约金不得高于实际损失的百分之三十，超过部分不受法律保护。根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。土地出让合同竣工延期违约金的规定是什么？依据我国相关法律的规定，土地受让人未按出让合同的要求的期限开发土地的，市、县人民政府土地管理部门可以进行罚款，但不会要求对方交纳违约金的，如果不整改的，可能收回土地使用权。《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十七条土地使用者应当按照土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求，开发、利用、经营土地。未按合同规定的期限和条件开发、利用土地的，市、县人民政府土地管理部门应

2023-07-07

327人看过
违约金
工期延误违约金怎么扣的

工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候，误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度，予以适当减除。根据法律规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当

2023-02-19

495人看过
合同条款
工程建设审计流程是怎样的

一、工程建设审计流程是怎样的工程立项及前期费用审计建设工程项目的前期工作程序包括：项目核准批复、建设用地规划许可、建设用地批准书、建设工程规划许可以及建设工程施工许可等工作环节。这个阶段主要审计基本建设程序的执行情况，是否按照各环节的顺序依次进行以及检查基建工程开工前的各项审批手续是否完备、合法;检查设计内容是否符合规划许可的要求，有无超规模、超标准问题;检查前期建设过程中的各参与单位是否有相应资质，参与单位主要有勘察单位、设计单位、测绘单位、招标代理单位以及监理单位等;检查勘察成果文件、施工图涉及文件是否经过具有施工图审查资质的机构进行审查;检查征地拆迁费用、三通一平费用的支出是否真实合法;检查项目是否按照国家规定报环保、消防、质检等部门审查或备案。二、工程招投标审计这个阶段主要检查项目是否按照核准批复中的招标方案核准意见书的要求分别进行了招标，招标方式和招标的组织形式是否与核准意见书相

2023-06-05

449人看过

违约金
工程违约金审计扣减是怎样的

工期违约处罚依据合同专用条款第37.2.4.(3)款“每延误1日，应给发包人支付本工程合同价款0.3%的违约金”的规定计算。该工程合同明确“本工程合同价款为7094226.79元。其中预留金644929.71元，屋面板施工协调配合费暂定为90000元，即固定包干价为6359297.08元。争议问题：施工单位表示合同约定采用总价包干的结算方式，工期违约处罚的计算基础应当是固定包干价6359297.08元，预留金644929.71元不属承包范围。我中心认为合同已明确“本工程合同价款为7094226.79元”，计算基础应当按7094226.79元计算。安全违约处罚依据合同专用条款第37.2.6.(3).A款“发生3级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于2万元”计算。争议问题：施工单位表示安全违约处罚的计算基础应当是工程费部分扣除工期违约处罚后的金

2023-03-22

217人看过
违约金
建设工程合同无约定逾期不结算的违约金

1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。3、要求承包方承担违约赔偿责任。一、承包人与发包人之间纠纷怎么处理？承包人与发包人之间纠纷应当是通过协商或者是通过诉讼的方式来解决。承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为，造成工期延误及出现工程质量问题的，发包人还可以向承包人提出赔偿要求。如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的，出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔偿责任。如果建

2023-03-05

384人看过
法律综合知识
工期延误索赔怎样计算

1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。

2023-06-14

364人看过
误工费
怎样计算误工费赔偿标准？

误工费赔偿金额＝误工收入（天／月／年）误工时间。（1）有固定收入人员的误工费赔偿金额＝正常情况下劳动工作收入－事故受伤后的劳动收入；（2）无固定收入，但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金＝最近三年收入总和3年12个月误工时间；（3）无固定收入，且不能举证证明其最近三年平均收入状况的人员的误工费赔偿金＝受诉法院所在地相近行业上－年度职工的平均工资误工时间。误工费赔偿标准：1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入，包括工资、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等，但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。当事人无固定收入的，按照其

2023-07-04

424人看过

违约金
怎样才能准确计算预算的违约金？

1．合同违约金的支付数额是根据违约情况来确定的，也就是说，违约金的约定数额应估计到一方违约而可能给另一方造成的损失，不可约定与原来损失不相称的违约金数额。2．若当事人所约定的合同违约金数额低于违约所造成的损失的，可向人民法院或仲裁机构请求予以适当的增加，使违约金与实际损失没有过多出入。3．对于合同违约金的计算，可以由《民法典》第五百八十五条作出解释：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。4．合同中对违约金做出相关约定的，违约时才可计算违约金，若合同中并没有相关约定或没有相关的法律法规的，违约时不可计算违约金。借款逾期违约金怎么算借款逾期违约金按照双方合

2023-07-20

185人看过
违约金
公路建设超期怎么处理违约金计算

公路建设超期竣工违约金的计算：如果高于实际损失的30%就有可能不受到法律的保护，公路工程通常情况下都是市政工程，在现实生活当中很少有发生过市政工程逾期的这种情况。一、一倍违约金的理解1、违约金只有在明确约定的情况下才可以主张。2、违约金的约定不能过高，过高有可能导致法院不被支持。现实情况中，一般认定高于实际损失的30%才被认定违约金过高，当事人可以请求法院酌情减少。3、违约金的一倍是指实际损失发生时应该向对方赔偿的数额。二、签认购书交了定金房子不卖了该行为属于订金违约。开发商可以不退定金。如果遇到开发商收了定金但是突然又不想卖房的情况，需要补偿双倍定金。如果售房者可以证实开发商不卖房导致的个人损失大于双倍补偿定金的，可以要求开发商补偿其损失。1、关于卖房的违约金，首先是可以由双方当事人自己协商约定的。2、但如果发生纠纷，并不一定能完全按照约定的数额执行。因为我国家法律的违约责任是一种补偿，

2023-02-23

123人看过