项目承包商的责任是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-02 20:12:34 164 人看过

项目承包商的责任。施工场地平整,施工区域内水、电、路及临时设施施工,编制施工组织设计(或施工方案),做好施工准备。2负责材料准备。按照双方约定的分工范围,做好物资设备的采购、供应和管理工作。

3。及时向业主提交开工通知单、施工进度计划、施工布置图、隐蔽工程验收通知单、竣工验收报告;提供月度施工作业计划、月度施工统计报告,项目事故报告和业主提供的材料设备供应计划。4工程质量责任。因承包人原因造成工程质量不符合合同规定的,承包人负责免费修理或返工。因此造成工程逾期的,承包人应当支付违约金

5。项目保管责任。承包人应负责保管已完工的房屋、构筑物和已安装的设备,并在移交前清理现场。

6。项目交付责任。承包人应当按照合同约定按时完成并交付工程。因承包人原因造成工程逾期的,承包人应当承担相应的违约责任。

7。竣工验收责任。承包人应按规定提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。

8。工程保修责任。在合同规定的质量保证期内,承包人负责免费修复由承包人负责的工程质量问题。9防止损失扩大责任。因发包人原因造成工程暂停或者延误的,发包人应当及时通知对方采取适当措施防止损失扩大;承包人未采取适当措施造成损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。

10。共同责任。共同承包人、总分包人、工程监理单位和承包人的连带责任。《建筑法》第二十七条规定:“大型建筑工程和结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包人共同承包。共同合同的当事人对合同的履行负连带责任。两个以上资质等级的单位共同承包的,应当按照资质等级较低单位的营业执照范围承包工程。”

工程承包有几种方式,指发包人(一般为招标人)与承包人(一般为中标人)之间的经济关系形式。承包方式多种多样,受承包内容和具体环境条件的限制。主要分类如下。(1)按承包范围(内容)分为全过程承包、阶段承包、专项承包和“施工作业转移”承包四种承包方式。施工合同的全过程又称“交钥匙”或“一揽子合同”。这样,只要建设单位提出使用要求和竣工期限,承包人就可以对工程项目建议书、可行性研究、勘察设计、设备询价采购、材料订货、工程施工实施全过程综合总承包,生产人员培训、竣工调试,并负责综合管理和协调各项分包任务的协调和监督。为便于施工与生产衔接,需要吸纳部分施工单位的力量,在承包人的统一组织下参与工程建设的相关工作。这种合同模式需要承包人与发包人密切配合,涉及决策性质的重大问题由建设单位或其上级部门最终决策。这种承包方式主要适用于各种大中型建设工程。其优点是可以积累施工经验,充分利用现有经验,节约投资,缩短工期,保证施工质量,提高经济效益。当然,这也要求承包商具有较强的技术经济实力和丰富的组织管理经验。为满足这一要求,国外一些大型承包商往往与勘察设计单位组成综合承包公司,或进一步扩大到一些专业承包商和设备制造商,形成横向经济联盟。这是近几十年来建筑业发展的新趋势。改革开放以来,我国各部门、各地方设立的建设工程总承包公司都属于这种承包单位。阶段承包阶段承包的内容是施工过程中某一阶段或某一阶段的工作。如可行性研究、勘察设计、施工安装等。在施工阶段,根据承包内容的不同,也可分为三种方式:(1)承包劳务和材料。即合同工程施工所使用的全部劳动力和材料。这是世界上较为普遍的工程承包方式。(2)。即承包人只负责提供施工所需的全部劳动力和部分材料,其余由施工单位或总承包人提供。我国改革开放前,建设单位多年包工包料,由建设单位负责统一配送、部管物资和部分特殊物资的供应,属于这种承包模式。改革后,逐步向劳务、物资承包方式转变。(3)合同工,但不包括材料。即承包人只提供劳务,不承担提供任何材料的义务。这种合同存在于国内外的工程建设项目中。专用合同专用合同的内容是特定施工阶段的一项特殊工程。由于其专业性强,多由相关专业承包商承包,故称为专业合同。例如勘察设计阶段的可行性研究、工程地质勘察、供水水源勘察、基础或结构工程设计、工艺设计、供电系统、空调系统、防灾系统设计等辅助研究项目;设备采购和生产技术人员在施工准备过程中的培训,以及基础施工、金属结构的生产安装、施工阶段的通风设备和电梯安装;等等,

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月05日 11:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 什么是项目法人责任制
    实行项目法人责任制是适应发展社会主义市场经济,转换项目建设与经营体制,提高投资效益,实现我国建设管理模式与国际接轨,在项目建设与经营全过程中运用现代企业制度进行管理的一项具有战略意义的重大改革措施。项目法人责任制规定董事会有权聘任或解聘项目总经理,这就使得项目总经理在确定中标单位时,不得不考虑董事会中实权人物与施工单位的关系,以确保其总经理职位,因此招投标有时流于形式。项目法人责任制与建设工程监理制的关系是什么法律咨询:项目法人责任制与建设工程监理制有哪些关系?律师回答:1)项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件。2)建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施
    2023-07-22
    379人看过
  • 项目经理对项目损失承担责任吗
    这个要看项目经理与施工单位签订的经济责任承包合同的约定。如果合同约定是项目经理承担全部经济责任,施工单位仅提供资质的话,项目经理要自负盈亏。如果项目由公司承建,项目经理负管理责任的话,项目经理按合同约定计提或者扣除奖金。如果项目经理不负责具体管理工作,或者在合同约定中不承担经济责任的话,项目经理按月拿工资,项目亏损与项目经理无关工地死人项目经理要坐牢吗工地死人项目经理要不要坐牢具体如下:1、工地上有工人去世,会根据工人死亡的原因来分析,如果是工人自己酗酒、打架等原因发生的意外事故,项目经理及工程建筑单位都不承担任何法律责任;2、在工地上如果是工伤造成一名工人死亡情况,项目经理是第一责任人,有可能构成重大责任事故罪。构成此罪的,对项目经理及其他的直接责任人,会判处三年以下有期徒刑或拘役,如果事故发生后还企图瞒报的,可判处三年以上到七年以下有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百三十四
    2023-07-21
    251人看过
  •  工程建设项目承包商遇到事故,如何划分责任?
    建筑工程承包出去后,双方之间的关系是承揽关系。如果承包方雇用的人员出现问题,责任由雇主承担,承包方不需要承担责任。但是,如果发包人的原因导致工程中途停建、缓建,发包人应当采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因此,承包方和发包人之间需要明确各自的职责和义务,以避免出现不必要的纠纷和损失。建筑工程承包出去后,双方之间的关系是承揽关系。如果承包方雇用的人员出现问题,责任由雇主承担,也就是说,承包方不需要承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。建筑工程承包商责任范围在建筑工程中,承包人承担着工程项目的实施和管理工作。为了明确各方的责任和权益,通常会采用不同的承包合同形式。根据承包人承担责任的不同,可以将
    2023-10-10
    174人看过
  • 变更国家项目合同的承包商要做什么
    根据笔者在工作中的体会,为能成功实现通过工程变更增加收入,承包商应该做到如下几点:第一,把握和灵活利用合同条款,是成功实现变更增加收入的前提条件。第二,良好的工程质量和令人满意的施工进度将为成功索赔创造良好的外部环境。在提出索赔要求的同时,承包商应尽最大努力取得良好的形象进度,确保工程的质量。第三,索赔历时时间长,期间会遭遇很多困难和障碍,承包商应坚持自己的观点,不屈不挠,据理力争。第四,要以合同条款为依据,要知道,即使取得了咨询、业主的信任,没有合同为依据,是很难索赔成功的。所以承包商的合同管理人员应认真研究合同条款,发现索赔机会,并在合同规定的时间内提出索赔要求。第五,承包商要培养有工程经验、熟悉合同条款,又有语言能力,能与咨询、业主直接交流和谈判的合同管理人员,这将增大承包商成功索赔的机会。第六,承包商的项目经理应始终关注项目的合同管理工作,并对合同管理工作给予必要的支持。第七,承包
    2023-03-11
    141人看过
  • 总承包工程包括什么项目
    一、总承包工程包括什么项目工程总承包项目包含的内容如下:1.地基与基础。房屋建筑中的地基和基础是两个概念,但是它们是一体的,对技术要求很高,毕竟在整个建筑中发挥着承重作用。连接土壤的是基础,然后上面才是地基。2.主体结构。主体结构是在完成地基的基础上进行,是建筑工程的重要组成部分,发挥着承上启下的作用,为建筑物的骨骼和精髓。3.建筑屋面。即建筑物的屋顶,不但可以遮风挡雨,同时还将其承受的荷载与墙柱融为一体。4.装修装饰。装修装饰工程一般是在建筑工程完工后,对其进行美化、完善等,力求达到最佳的使用效果。5.建筑幕墙。建筑幕墙是建筑物最外层的墙,这种墙不具备承重作用,相当于建筑物的外壳和衣裳,起装饰作用。6.附建人防工程。所谓附建人防工程,往往是和建筑工程为一体的,其顶部为建筑物,地下为人防工程,一并修建,比如小区的地下停车场。7.配套工程。除以上主要的工程内容外,建筑工程总承包资质单位在进行
    2023-11-10
    233人看过
  • 分包项目违规分包应承担哪些法律责任
    违法分包的转包人因非法分包建设工程所获取的非法所得要予以没收;承包单位将承包的工程分包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级。一、工程分包与工程转包有何区别工程分包和转包的区别主要表现在:(一)在工程分包常识的分包中,承包人与分包人承担连带责任,在转包中,转包人与转承包人不承担连带责任;(二)分包只要不是分包建筑工程主体结构的施工内容或分包给不具备相应资质条件的单位等违法分包行为,则在发包人同意的情况下是为法律所允许的,而转包行为则被法律所禁止。(三)在工程分包中的非法转包是指承包单位承包建设工程后不履行合同约定,直接将全部工程转包出去或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人。(四)在工程分包是指已经与发包人签订建设工程施工合同的承包人或总承包人将其承包的工程建设任务的一部分交给第三人(即分包人)完成。也就是说,工
    2023-02-17
    268人看过
  • 工程项目管理目标责任书的内容是什么?
    一、工程项目管理目标责任书的内容是什么?(1)项目管理实施目标;(2)组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配;(3)项目设计、采购、施工、试运行等管理的内容和要求;(4)项目需用的资源的提供方式和核算办法;(5)法定代表人向项目经理委托的特殊事项;(6)项目经理部应承担的风险;(7)项目管理目标的评价原则、内容和方法;(8)对项目经理部奖励的依据、标准和办法;(9)项目经理解职和项目经理部解的条件及办法。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城
    2024-01-22
    245人看过
  • 开发商如何承担烂尾楼项目的法律责任
    一、开发商如何承担烂尾楼项目的法律责任开发商兴建的房屋烂尾,不能按约定时间交付给客户的,在法律上属于违约,购房者可以要求解除房屋买卖合同,要求开发商退还购房款,并且承担违约责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、烂尾楼起诉开发商的时效买卖纠纷的诉讼时效为三年,从知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。如果开发商曾经承诺履行房屋买卖的相关义务而发生诉讼时效的中断,从中断时起,时效重新计算。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法
    2023-10-02
    329人看过
  • 工地死亡项目部包工头责任是否需要承担
    工地死亡项目部包工头责任是需要承担的,首先我们看看老板和死亡那个之间的关系:属于事实合同的劳务关系(雇佣合同也是劳务合同,享受相同的权利履行相同的义务)再次,看守工地意外死亡,得分很多种情况,很麻烦。说几点希望能帮到你。根据《工伤保险条例》地十五条职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作期间和工作岗位,突发疾病死亡或则在48小时内经抢救无效死亡的。职工有前款第一项的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇。第十六条规定有下列情形之一的不得认定工伤:(一)因犯罪或者违反治安管理条例的;(二)醉酒导致伤亡的;(三)自残或者自杀的。建议你查看是否有以上几点之一,然后做个工伤鉴定,或者找劳动仲裁委员会调解‘下面给你一个工伤赔偿的简单标准:依据我国《工伤保险条例》第三十七条职工因工死亡,其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的
    2023-02-15
    157人看过
  • 雇主责任保险的赔偿项目是什么
    雇主责任保险的赔偿项目是什么?根据《保险法》和其他有关法律的规定,在保险合同期间,被保险人的任何雇员在从事被保险人的工作时,因保险单规定的事故或者与工作有关的职业病而受伤、致残或者死亡,保险公司应当按照本保险合同的约定,在约定的赔偿限额内,向被保险人依法承担下列经济赔偿责任:;(三)误工费;(四)医疗费。经保险公司书面同意,保险公司应在保险单规定的累计赔偿限额内承担必要和合理的诉讼费用。在本保险期间,保险公司对本保险单项下各项目的最高赔偿金额之和,不得超过本保险单规定的累计赔偿限额。责任保险是指保险人承保被保险人的民事损害赔偿责任的保险种类,主要包括公共责任保险、第三者责任保险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等,责任保险适用于可能给他人造成财产损失和人身伤害的各类单位、家庭或个人。责任保险的保险责任与民事损害赔偿责任既有联系又有区别,不能完全等同。一方面,责任保险的责任主要是被保
    2023-05-31
    175人看过
  • 项目承包合同是谁签的
    一、项目承包合同是谁签的需要有资质的法人签订有效,与个人签订的承包合同一般是无效的。二、合同签订审核流程(一)、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同,参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。(二)、合同预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性;(三)、工程部负责审核工程合同的各项技术条款;(四)、物质采购部负责审核工程合同的各种材料(设备)采购与供应条款。(五)、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。(六)、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。(七)、主管领导负责合同整体审核。(八)、总经理审定批准。三、各部门合同审核的重点(一)、合同预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款;(二)
    2023-04-26
    329人看过
  • 项目中发包方的责任认定与承担方式探究
    发包方的责任:1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租赁、施工许可证和占用、爆破、临时铁路专用线接岔等许可证。2、工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、三通一平责任。开工前,接通施工现场的水源、电源和运输道路,拆除现场的房屋和障碍物(委托承包商承担的除外)。4、物资保证责任。根据双方约定的分工范围和要求,供应材料和设备。5、资金保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(贷款或自筹项目应保证资金供应商按时办理拨款和结算,不按合同规定时间拨付项目款的,应支付逾期付款违约金。6、技术保证责任。发包人应当组织有关单位对施工图等技术资料进行审批,并按照合同规定的时间和份数交付给承包人。法人代表应该承担的责任和义务(一)法人代表应该承担的责任和义务1、企业的法人代表在不同的场合要承担不同的法律责任,种类多样。譬如,在代表该企业的场合,其个人签名
    2023-07-05
    303人看过
  • 承包商应如何定义部分项目的分包
    1、承包商如何界定部分工程的分包?承包人不得将整个工程分包给他人或者将整个工程肢解后以分包的名义分别分包给他人。但承包人可以将部分工程承包给具有相应资质的分包人。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包人将承包的建筑工程全部转包给他人,禁止承包人以分包的名义将承包的建筑工程全部转包给他人。第二十九条建筑工程总承包人可以将部分承包工程发包给具有相应资质的分包人,但除总承包合同约定的分包外,必须经建设单位批准。实行总承包的,建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建设工程总承包方按总承包合同对施工单位负责;分包商按分包合同对总承包方负责。总承包人和分包人对分包工程的施工单位承担连带责任。
    2023-05-07
    336人看过
  • 目前施工承包合同中发包人违约责任是什么
    施工合同中发包人的违约责任是赔偿损失支付违约金,还有就是恢复原状的。工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。一、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属
    2023-02-17
    388人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 项目五方责任人包括什么?
      江苏在线咨询 2022-11-07
      一、建筑工程五方责任主体是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。 二、具体责任如下: 1、建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任,不得违法发包、肢解发包,不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准,降低工程质量,其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。 2、勘察、
    • 车上面的责任险包括什么项目
      甘肃在线咨询 2022-11-28
      1、赔偿项目:车上人员伤亡的赔偿范围、项目和标准以规定为准,但每人最高赔偿金额不能超过每座赔偿限额。具体费用包括:抢救费、医药费、误工费等。 2、赔偿额度:保险公司会根据事故中所负责任的大小,赔偿所有应赔偿总金额的80%-95%(其余部分为保险条款规定的免于赔偿部分)。被保险人在事故中负全部责任的赔偿80%,负主要责任的赔偿85%,事故双方负同等责任的赔偿90%,被保险人负次要责任的赔偿95%。
    • 建设工程项目总承包方项目管理的任务有什么?
      吉林省在线咨询 2023-02-24
      (一)安全管理; (二)投资控制和总承包方的成本控制; (三)进度控制; (四)质量控制; (五)合同管理; (六)信息管理; (七)与建设工程项目总承包方有关的组织和协调。
    • 项目进行外包时承包单位的责任包括哪些
      广东在线咨询 2023-05-30
      新《安全生产法》第四十六第二款规定,生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议; 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。
    • 承包工程项目出现纠纷承包方要承担责任吗
      辽宁在线咨询 2022-03-19
      揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任之规定,发包方需承担责任。这种情况下,由发包方和承包方承担连带赔偿责任。 赔偿范围包括医疗费用、护理费、营养费、误工费、交通费、住院伙食补助费、住宿费、残疾赔偿金、被抚养人生活费和精神损害抚慰金。