如何避免拖欠工程款
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:44:39 158 人看过

如何避免拖欠工程款。严格控制合同,工程款支付条件应尽可能详细审查工程合同中的工程款支付条件时,应把握以下几点:(1)预付款应明确工程款支付时间,要严格按照示范文本的规定付款,开工前7天付款,否则施工企业有权停工付款。(2)逾期付款的法律后果应当具体。承包人损失赔偿的计算方法或者发包人支付的违约金的数额或者计算方法,应当在专用条款中约定。(三)工程结算的支付与分部分项工程或者施工单位承包工程的竣工有关。

施工总承包合同约定,工程竣工验收后由发包人支付工程结算款,但不明确是工程整体验收还是承包人施工部分竣工验收。有时业主经常声称,由于一些工程(往往是一些小工程)如果工程没有竣工,就无法组织工程竣工验收,已经竣工的分部分项工程的工程结算也没有支付。发包人未按约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不付款的,承包人可以与发包人协商折价或者依法申请人民法院拍卖,但根据建设工程性质不宜折价或者拍卖的除外。建设工程价款按照工程折价或者拍卖价格优先支付。在司法实践中,发包人往往以各种理由拖延结算,却实际将建设工程交付使用,严重侵害了承包人的合法权益,造成大量拖欠。双方同意,发包人收到竣工结算文件后,未在约定期限内答复的,视为批准竣工结算文件,按约定处理。承包人要求按竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。(3)保护实际施工人员。实际承包人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加分包人或者非法分包人为当事人。发包人只对实际承包人所欠工程价款的范围负责。根据《最高人民法院关于审理建设工程案件若干问题的解释》第十七条规定:“当事人对未结工程价款利息的计算和支付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按中国人民银行同期同类贷款利息计算。做好工程签证工作,加强工程索赔工作。工程签证的主要情况有:开工延误、图纸延误、工期延误、合同价格调整、工程量确认等。签证是六大艺术之一。我们应该从以下几个方面入手:运用现代公关技巧办理签证;在双方关系融洽时提出签证;在对方项目经理心情好时办理签证;签证内容具体明确,否则不予签字;最好有权签字盖章。工程索赔是指承包人在履行合同过程中,按照发包人的指示和通知进入施工现场后,一旦承包人不具备开工条件,工程量的增加,设计变更、工期延误、可按合同约定调整单价的材料涨价。防止不按约定付款和非正常收款

施工企业工程款收款是在完成每月形象进度工作量后向业主收取的,可以保证施工组织和工程进度的正常进行。非正常收款承诺:在某一部分工程完工后收款,按建设单位要求办理委托贷款或在指定银行存贷款,参与业主物业建设,以货币资金向建设单位提前支付履约保证金,为业主贷款提供信用担保,为业主购买设备、土地提供支付担保,为业主办理非项目收款,支行为分行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 05:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 工程欠款该如何避免诉讼时效过期
    一、工程欠款该如何避免诉讼时效过期1.要求债务人写出还款计划。与债务人协商,制定还款计划或协议。这样诉讼时效从还款计划的履行期限届满时起再开始计算,就可以延长即将过去的诉讼时效。2.与债务人对账。既便于诉讼又能延续诉讼时效,诉讼时效从对账之日起再开始计算。3.起草与债务人清欠会谈纪要。对于一时还不上债的单位,采用这种方法,既不伤和气,又能掌握清欠的主动权,也能引起诉讼时效重新计算。4.要求债务人找担保人。保证在一定期限内还款,逾期不还,由担保人偿还,诉讼时效从还债期限届满之日起重新计算。5.找第三者证明曾问债务人主张过权利;诉讼时效从主张权利之臼起重新计算。6.保留证据。如请求清偿债务时出行的车票、住宿发票、信函、电报等,证明一直在主张权利。7.每次清欠,尽量要求债务人支付路费。支付的路费从欠款中扣除,这样也可使债权人的诉讼时效得到延长。8.提起诉讼。向有管辖权的法院起诉,原诉讼时效中断。
    2023-11-08
    410人看过
  • 解决工程质量问题,避免拖欠工程款的发生
    以工程质量拖欠工程款的,一般情况下,双方应尽量协商解决;无法协商一致的,可以通过诉讼或仲裁解决。拖欠工程款时,建议尽快向法院起诉还款。一旦诉讼时效超过两年,可能失去胜诉权。胜诉后,对方在履行期内未履行法院判决的,可以申请法院强制执行。《中华人民共和国民法典》规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。工程质量问题怎么办1、当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时,应及时制止,并要求施工单位立即改正;2、当施工引起的质量问题已出现,立即向施工单位发出《监理通知》,要求其进行补救处理,当其采取保证质量的有效措施后,向监理单位填报《监理通知回复单》;3、某工序分项工程完工后,如出现不合格项,监理工程师应填写《不合格项处置记录》,要求施工单位整改,并对其补救方案进行确认,跟踪其处理过程,对处理结果进行验收,不合格不允许进入下道工序或分项工程施工;4、在交工使用后保修期内
    2023-07-02
    293人看过
  • 公司经营不善,如何避免工资拖欠?
    如果劳动者遇到用人单位拖欠工资的情况,劳动者可以采取合法的手段来追讨工资,维护自己的合法权益。劳动者可以到劳动监察机构进行投诉。此外,还可以到人力资源和社会保障局的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。如果用人单位拒绝履行仲裁结果,还可以去法院申请支付令。劳动者也可以直接去法院提起劳动诉讼。公司倒闭法人没钱怎么办?可以申请破产,进入破产清算程序。有限责任公司是股东以其出资额为限对公司承担责任,其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。有限公司只承担资产和负债,不能承担债务的,申请破产,进入破产清算程序,公司债务与公司股东的个人财产无关,不得向股东的个人财产要求赔偿。《中华人民共和国劳动法合同》第九十一条规定,用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;(二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬
    2023-07-01
    436人看过
  • 如何避免对方拖欠房租费
    一、如何避免对方拖欠房租费如下避免对方拖欠房租费:首先,签订租房合同时要明确约定租金支付时间和方式。其次,可以要求租客提供担保或缴纳押金来保证租金支付。如果租客拖欠租金,房东可以通过民事诉讼途径要求其履行还款义务或解除合同并要求赔偿损失。二、解除房租合同的途径有哪些房屋租赁合同的解除途径:承租人与出租人协商一致解除房屋租赁合同;合同中约定的解除条件发生后,当事人一方向另一方送达的通知到达对方时解除房屋租赁合同;向人民法院起诉、或向仲裁机构申请仲裁解除房屋租赁合同。《中华人民共和国民法典》第七百一十一条,承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物,致使租赁物受到损失的,出租人可以解除合同并请求赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第七百二十四条,有下列情形之一,非因承租人原因致使租赁物无法使用的,承租人可以解除合同:(一)租赁物被司法机关或者行政机关依法查封、扣押;(二)租赁物权属有
    2023-08-04
    404人看过
  • 合同管理重要性:避免工程款拖欠问题
    没有合同,但工程款被拖欠不给的,可以向人民法院提起诉讼。即使没有合同,只要承包人建设的工程质量是合格的,发包人都应当支付其工程款,不可以拖欠工程款,对方不按照当初的约定支付工程款的,可以向人民法院提起诉讼,只要能向人民法院证明有建设工程的事实,法院会判决对方支付拖欠的工程款。工程款没有合同和欠条能起诉吗工程款没有合同和欠条是可以起诉的,符合条件就可以向法院起诉。但是需要有其他的证据证明有欠款,否则法院是不会支持诉求的。如果由此造成实际经济损失,可以要求对方共同赔偿。如无约定利息,可要求按银行同期贷款利息支付,另一方同意。但如果对方不同意,法院在实践中不会予以支持。一、起诉的流程具体如下:1、当事人起诉,应提交起诉状,并按对方当事人人数提交相应份数的副本;2、根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉应提交原告主体资格的材料,证明原告诉讼主张的证据;3、被告向法院提交答辩状、证据材料;4、立案庭在
    2023-07-01
    309人看过
  • 如何避免老板拖欠工资的情况发生
    一、如何避免老板拖欠工资的情况发生要避免欠薪,预防是关键,大多数欠薪事件的发生,都与劳动者法律意识淡薄相关,很多劳动者在做工时都没有与老板签订相关的书面协议,这就壮大了老板恶意欠薪的胆,所以生活中劳动者必须加强法律意识,做一名“有心”的劳动者,随时保存能证明与所在单位有劳动关系的相关证据材料,以便在劳动纠纷中能够维护自身的权益。二、被老板拖欠工资如何申请劳动仲裁被老板拖欠工资申请劳动仲裁的方式如下:1.和单位进行协商解决;2.到劳动监察部门投诉举报;3.申请劳动仲裁。向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要在劳动争议发生之日起一年内内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请;4.向法院起诉。对仲裁结果不服的,可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉;对仲裁结果服从的,劳动仲裁裁决生效后,用人单位不执行的,可申请法院强制执行。《中华人民共和国劳动合同法》第三十条,用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向
    2023-10-16
    107人看过
  • 如何避免成为拖欠债务老赖
    一、如何避免成为拖欠债务老赖避免成为拖欠债务老赖的方法是:1.严格遵守合同:如果自己借款或签约,一定要认真阅读合同内容,并在了解清楚的情况下签署,严格遵守合同条款。2.不要轻易贷款:如果没有必要,尽量不要借款,或者贷款金额不要过高,确保自己能够承担还款压力。3.及时还款:无论是借款还是信用卡还款等,都要及时还款,避免欠款不还,积累越来越多的欠债。4.与债权人协商:如果遇到负债过重的情况,可以与债权人协商,尝试寻找解决问题的方案。二、如何应对长期拖欠债务的情况面临长期拖欠债务的情况,可以通过下列方式解决:自行协商的方式;请第三方调解解决的方式;依法向仲裁机构申请仲裁的方式;或者向人民法院提起民事诉讼,并依法申请法院强制执行的方式。《民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不
    2023-08-09
    176人看过
  • 欠工程款不还如何办,工程款拖欠要如何办
    一、欠工程款不还如何办,工程款拖欠要如何办施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。协商不成的尽快向法院起诉要求还款。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、老板欠工资不给,找劳动局劳动局不管如何办老板欠工资不给,找劳动局但劳动局不管的,劳动者可以向劳动局的上一级主管部门或者本级人民政府投诉;可以依法去申请调解、或者通过申请劳动仲裁等办法来追回被欠的工资。《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条用人单位有下列情形之一的,由劳动
    2024-01-10
    179人看过
  • 如何避免欠款一万的情况?
    对于债务人有能力偿还债务但不能偿还债务的问题,债权人应当保留债务单等具体证据。正常债权仍然无效的,债权人应当在诉讼时效内向法院提起诉讼。如果债权人迟延,诉讼时效届满,以后再提出诉讼将非常麻烦。债权人向法院提起诉讼后,可以将债务的财产信息及时提供给办案人员,由法官依法决定采取拍卖、扣划等方式处理。坚持依法追债,不采取极端激进的行动,造成与债务人的事故。集资欠款不还怎么办集资欠款不还可以以非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪向公安机关控告,由公安机关负责追缴。犯集资诈骗罪的,量刑标准是处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;犯非法吸收公众存款罪的,量刑标准是处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,
    2023-07-01
    102人看过
  • 如何避免起诉欠款人失败
    对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告人的住所地、经常居住地在两个以上人民法院管辖的,由各人民法院管辖。起诉必须符合下列条件,如原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织,有明确的被告;有具体的主张、事实和理由等。离婚怎样起诉向法院起诉离婚都需要经过怎样的流程和手续:第一、确认具体的管辖法院。一般按照原告就被告的原则,即原告须在被告户口所在地法院起诉,如果被告经常居住地与户口所在地不一致的,则在经常居住地法院起诉。第二、准备诉讼材料。主要包括诉状、身份证、结婚证和结婚登记文件、子女出生证明以及相应的证据。需注意的是,诉状不需要写的太复杂,言简意赅,说明问题即可。证据要根据诉讼请求来提交,比如要求分割房产,就应该提交房产存在以及价值的证据。
    2023-07-02
    254人看过
  • 如何在承包“三边工程”中避免工期罚款
    法律咨询:关于承包“三边工程”如何避免工期违约的咨询我公司承担了一个工程,甲方要求在庆祝日前完成工程,否则我公司将支付合同总价的10%作为违约金。甲方提供设计图纸,我公司施工。由于施工图纸不能及时提供,甚至不定期修改调整,施工人员往往在停工、怠工的过程中,我们公司该怎么办?律师回答:首先,贵公司可以修改进度计划,将提供施工图纸作为每项工程开工的前提条件,并报监理单位批准,作为要求甲方提供图纸日期的依据。第二,如果甲方未能在工程开工前提供图纸,贵公司应以书面形式督促甲方提供。第三,本合同无特别约定,甲方催交后未提供施工图纸的,贵公司应在14日内以书面形式向甲方申请延长工期并赔偿停工损失,最好每14天申请一次,直到甲方提供图纸为止。这样,贵公司不仅可以避免工期延误的责任,而且可以获得图纸延误期间停工损失的赔偿。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》有关规定第十五条建设工程发包单位和承包人应当依
    2023-05-07
    441人看过
  • 如何避免拖欠黑市贷款的法律风险措施
    一、如何避免拖欠黑市贷款的法律风险措施1.重视审查方的主体资格;2.审查债务方的经营范围;3.审查双方所经营内容是否合法;4.审查债务方的偿债能力;5.审查债务方是否有良好的商业信誉;6.审查有无必要签订合同或协议,准备签订的合同或协议条款是否齐备,双方权利义务关系是否明确;7.审查有关条据是否规范,比如若债务方出具的是应收票据(债务方能出具应收票据的,则要尽量采用该方式,因为应收票据的风险远远小于欠条之类的条据),则要严格审查所开票据是否规范;8.能采取担保措施的,要尽可能要求债务方提供担保,因为经担保后的债权优于其他债权优先受偿,这是降低风险的有效方法,当然在设立担保时要注意担保在法律上的有效性。二、拖欠黑市贷款发生纠纷的如何处理可以协商解决,协商不成直接去法院起诉。法院根据证据作出裁判,拖欠着拒不执行生效法律文书可以申请强制执行,在执行中拖欠着会上黑名单,进入个人征信系统,现在法院系
    2023-11-22
    450人看过
  • 如何避免工程结算返工重算
    如何避免工程结算重算返工。例如:在建筑工程基础工程中,人工挖孔的定额工程应用于人工挖孔基坑工程的定额工程。以建设工程现行预算定额为例,人工挖土工程定额为732.39元/100立方米,基坑人工控制定额工程为1150.41元/100立方米,普通混凝土定额工程应用于钢筋混凝土限额工程,二者均采用高定额单价。前者应熟悉工程组的计算规则,后者应熟悉施工要求和竣工图。例如:屋面工程实际使用预制空心板30块,决算列34块;粉刷工程400平方米墙裙,600平方米,非常普遍,隐蔽工程要特别注意,这就要求审核员具备熟练的工程计算技能,同时项目主体部门要有严格的现场记录和隐蔽工程签证。2。重复计算工程量某一定额项目中某一子项目已列入决算,但该工程量在决算中的其他定额项目中仍能看到,即做一项工作。而重复要钱两次,才体现在申请定额项目两次。这在工程决算中经常遇到。例如,在门窗洞口以上的圈梁、过梁工程中,在实际工作中
    2023-05-02
    494人看过
  • 拖欠债务引发的暴力,如何避免?
    引起打架,建议报案处理,如果打架构成轻伤以上立案侦查之后,有可能成立故意伤害罪,罪名成立,会被判处一定的刑罚。如果没有构成什么实际伤害那建议协商处理。债权债务关系属于民事纠纷,如果对方不能履行还款义务,那可以起诉到人民法院,等待法院判决后,申请强制执行,而不是暴力催收。私人欠钱不还如何处理私人欠钱不还的可以通过协议或诉讼的方式解决。可以先与对方协商,如果协商不成确定对方确实不想还的情况下,可以收集证据。例如借条、欠条、转账凭证、转账记录等证据。如果对方还是不愿意还钱,可以持上述证据到法院进行起诉。发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定,当事人必须履行。《中华人民共和国民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
    2023-07-01
    213人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 拖欠工资纠纷如何避免?
      湖南在线咨询 2022-12-15
      用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金: (一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的; (二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的; (三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的; (四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的
    • 怎么清理拖欠工程款?怎么避免欠款
      山东在线咨询 2022-07-17
      清理拖欠工程款是个老大难问题,其解决必然要耗费大量的精力,贸然采取诉讼方式也会破坏双方的合作关系,因此要综合采取诉讼及非诉讼等多种手段来促使欠款得到及时偿付。根据本律师的建筑法律经验,对于欠款数额较大的三角债、连环欠款也可以尝试采取债权转让方式来变相取得欠款。如果业主或总包单位没有及时支付工程款,导致施工企业拖欠材料商、劳务队的欠款,施工企业也可以采取债权转让的方式将自己享有的针对业主或总包单位的
    • 工程款纠纷如何避免
      江苏在线咨询 2022-10-14
      工程款纠纷如何避免: 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈,一些承包企业很难揽到工程,所以对工程项目格外珍惜,这容易形成一种志在必得的心理,这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视,则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的,合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的,故必须对合作伙伴的情况要有所了解,主要包括合作伙伴的股东构成,企业信誉如何,有无违约记录,对外负债
    • 拖欠工程款还躲避?
      湖南在线咨询 2022-07-14
      在建筑行业,有个行规,就是真正的工程承包方是将一个工程分包给好几个小的工头(即个人),而这些工头又挂靠在某些正规的建筑安装公司名下。所以当发生这样的货款拖欠纠纷时,如果工程发包方未将工程款给这些工头落实到位的情况下,可以将这些工程发包单位做为连带被告共同起诉。如果工程发包方已将工程款全部与这些工头结清,是承包工程的工头故意拖欠货款,则可以通过直接交易的财务来往证明来进行起诉。请求法院判决后,执行。
    • 如何避免工资拖欠给公司带来风险
      台湾在线咨询 2022-11-22
      1、约定工资组成时,对工资进行多元化拆分,降低工资支付的风险; 2、与员工约定好了支付日期,要按时履行,遇到节假日工资发放尽量提前,不要推后; 3、与员工进行工资核对,最好每月的工资金额都与员工确认并签字; 4、电子邮件确认的需要申明问题回复时间段。 风险提示:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者不得低于劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。