施工索赔程序和期限的相关规定是什么-法师兄

施工索赔程序和期限的相关规定是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 20:04:06 198 人看过

《建设工程施工合同》对索赔程序和时间有明确、严格的限制。发包人（承包人）未按合同约定履行义务，或犯错误，或有发包人（承包人）应负责的其他情形，造成工期延误和（或）合同价款支付延误，给承包人造成其他经济损失的。根据相关规定，常吉律师提醒承包人按以下程序以书面形式向发包人索赔：

1。在索赔发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

2。在索赔意向通知书发出后28天内，向工程师提出索赔报告和有关资料，以赔偿经济损失和/或延长工期；

3。工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4。工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求承包人的，视为索赔已获批准；索赔事件继续发生时，承包人应将索赔意向分阶段发给工程师，并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给工程师。索赔答复程序与第3条和第4条规定的程序相同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

夫妻共同财产
夫妻财产分割的相关规定和程序是什么？

夫妻共同财产离婚时由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体补偿办法由双方协议处理，协议不成的由法院判决。夫妻财产怎么分割《民法典》（2021年1月1日起实施）第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金、劳务报酬；（二）生产、经营、投资的收益；（三）知识产权的收益；（四）继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外；（五）其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同财产，有平等的处理权。第一千零六十三条下列财产为夫妻一方的个人财产：（一）一方的婚前财产；（二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；（三）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；（四）一

2023-07-08

146人看过
行政许可程序
行政许可程序期限的哪些相关规定？

第三节期限第四十二条除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。依照本法第二十六条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过四十五日;四十五日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长十五日，并应当将延长期限的理由告知申请人。第四十三条依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起二十日内审查完毕。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。第四十四条行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起十日内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。第四十五条行政机关作出行政许可决定，依法需

2023-06-18

166人看过
有期徒刑
追诉期限的计算方式和相关规定是什么？

追诉期限从犯罪之日起计算，若犯罪行为有连续或者继续状态则从犯罪行为终了之日起计算；追诉时效中断，是指追诉时效进行期间，由于发生法律规定的事由，而使以前所经过的时效归于无效，法律规定的事由终了之时，时效重新开始计算，中断期间与中断前所进行的时间不得计入时效期间内。追诉期限的计算是怎么样的追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。犯罪分子在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起重新计算。对于“法定最高刑”的确定，应根据刑法规定的条款和量刑幅度，按法定最高刑来计算追诉期限。如果所犯罪行的刑罚分别规定有几条或几款时，按其罪应适用的条款的法定最高刑确定追诉时效期限。综合上面所说的，入室抢劫还存在杀人那么这是可以认定为情形特别严重的，对于当事人最低也会处十年的有期徒刑，因此，对于追诉的时效也会存在二十年，执法人员在处理的时候就会在规定的时间之内进行侦查，

2023-07-09

163人看过
罚金
罚金的相关规定和实施细节是什么？

罚金，是指法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金属于财产刑的一种，在中国刑法中是一种附加刑。中国刑法没有具体规定罚金的数额，只有原则性的规定。罚金刑的执行有三种情况：（1）罚金在判决规定的期限内一次或分期缴纳。（2）期满不缴纳的，强制缴纳。采取査封，变卖犯罪分子的财产或扣发工资等。（3）如果有遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。缴纳罚金有哪些方式1、限期一次缴纳，主要适用于罚金数额不多或者数额虽然较多，但缴纳并不困难的情况。在这种情况下，罪犯在指定的期限内将罚金一次缴纳完毕。关于这里的指定的期限，是指从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。2、限期分期缴纳，主要适用于罚金数额较多，罪犯无力一次缴纳的情况。限期分期缴纳使罚金缴纳时间有一定伸缩余地，在金额支付上可化整为零，有利于罚金刑的执行。3、强制缴纳。判决缴纳罚金，指定的期限届满，罪犯有缴纳能力而拒

2023-07-19

417人看过

法律综合知识
什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么

工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。工期索赔的关键环节：1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：（1

2024-04-21

160人看过
房屋权属登记
房屋过户的程序和相关规定

房屋过户手续的办理流程包括签订房屋买卖合同、向房地产交易管理部门提出申请并接受审查、办理立契手续并缴纳税费、以及交易双方在房地产交易管理部门办理产权变更登记。房屋过户手续的办理流程包括以下几个步骤：1.首先，您需要签订一份房屋买卖合同。2.接下来，向房地产交易管理部门提出申请并接受审查。3.在此步骤之后，您需要办理立契手续并缴纳相应的税费。4.最后，交易双方需要在房地产交易管理部门办理产权变更登记，以便完成整个过程。房屋过户流程：如何办理房屋买卖过户手续？房屋过户是指房屋所有权从一个所有人转移到另一个所有人的过程。根据我国《民法典》的规定,房屋过户需要经过一系列的法律程序,包括但不限于房屋过户登记、房屋交接、户口迁移等。在房屋过户过程中,卖方和买方需要签订房屋买卖合同,并按照合同约定支付房屋价款。双方还需要到当地房地产交易登记部门进行房屋过户登记,

2023-09-06

427人看过
工程施工
工期索赔的相关法律制度规定有哪些

在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。建设单位一般采用两种解决办法：一是不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延;二是指施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工期索赔，则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施

2023-06-15

130人看过
第三者
保险索赔的相关规定和注意事项

保险事故发生后，投保人或被保险人应将事故发生的时间、地点、原因以及其他有关情况以最快的方式通知保险人，并提出索赔要求。投保人或被保险人提出索赔请求后，还应采取积极措施，协助保险人的理赔工作。提供索赔单证：这是投保人或被保险人所负的索赔举证义务。索赔单证主要包括：保险单。帐册、收据、发票、装箱单等保险标的原始单据。如为货物运输保险还应提供提单、运输合同等。出险证明书、损失鉴定证明等证明损失原因及程度的单据。如为人身保险还应出具死亡或伤残等的证明。保险标的所受损失的清单及施救整理费用的原始单证。其他协助措施：保险人在保险事故发生后，核实损失、查实证据时，投保人应当对保险人提供一切必要的协助。发生交通事故车辆保险索赔程序怎么做？（1）单方事故（单方事故：指不涉及人员伤（亡）或第三者财物损失的单方交通事故举例：碰撞外界物体，自身车辆损坏，但外界物体无损坏或者无需赔偿）事故处理及保险索赔程序：单方肇

2023-07-09

226人看过

合同内容
员工解雇程序和相关法规

解雇员工的规定如下：根据《中华人民共和国劳动法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。新劳动法有关企业解雇员工的规定有哪些新劳动法中有关企业解雇员工的规定有哪些《劳动合同法》第三十九条【用人单位单方解除劳动合同（过失性辞退）】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。《劳动合同法

2023-07-07

245人看过
法律综合知识
民事诉讼的流程及相关期限规定是什么

一、民事诉讼的流程及相关期限规定是什么对于非法贩售香烟的行为，情节极其恶劣、后果严重者，将被判定为犯下刑事罪行。根据相关法律法规，此类罪犯将面临五年以下的有期徒刑拷问或拘役；倘若违法所得数额巨大，则会增加刑期至五年之上。同时，罚款的金额也相应提升，以违法所得的一倍到五倍作为基准。而在情节极端严重的情况下，犯罪分子更可能遭受高达五年以上的有期徒刑，并需支付违法所得的罚款，其罚款金额同样在一倍至五倍之间波动。此外，在事态深重且威胁公共安全的情况下，犯罪人员还可以沦为司法部门的追缴财产对象。《中华人民共和国烟草专卖法》第三十五条倒卖烟草专卖品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微，不构成犯罪的，由工商行政管理部门没收倒卖的烟草专卖品和违法所得，可以并处罚款。烟草专卖行政主管部门和烟草公司工作人员利用职务上的便利犯前款罪的，依法从重处罚。二、民事诉讼的时效期间是多长民事诉讼的诉讼时效是3年，法律

2024-04-08

391人看过
法律综合知识
索赔的基本程序和时限

(一)发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承包方的其他经济损失，承包方可按下列以书面形式向发包方索赔：(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知书;(2)发生索赔意向通知书28天内，向工程师提出补偿经济损失(或)延长工期的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可;(5)当该索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告。索赔答复程序同(3)、(4)规定相同。(二)承包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包方造成

2023-06-05

396人看过
拘役
拘役期限的规定和相关法律

拘役期限为一个月以上六个月以下，数罪并罚时不得超过一年。拘役的上限刑期与有期徒刑的下限刑期有关，判决前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从判决执行之日起计算，即交付执行之日起计算。根据相关法律规定，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。拘役期限为多长该如何执行拘役1、拘役的期限是一个月以上六个月以下。拘役的刑罚应当由公安机关就近在看守所执行。并且犯罪分子在执行期间，每月可以回家一至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。《中华人民共和国刑法》第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。

2023-07-07

272人看过

合同条款
项目施工的索赔与反索赔的相关法律问题

法律咨询：项目施工的索赔与反索赔问题的咨询《合同条件》第31条中规定，“……乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造在怕损失……”，此就是说，业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中，甲方往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。那么，甲方可以向乙方提出哪几方面的索赔呢?首先，工程质量索赔。这类索赔通常表现为，要求乙方对有缺陷的产品进行修补;要求乙方不能通过验收的产品进行返工;要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。其次，工程进度索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期，除在合同执行中甲方代表已批准的延长工期外，乙方必须在合同规定日期内完成合同规定的内容。否则，甲方就会提出索赔。最后，工程保修款。工程保修款是工程竣工阶段后的保修制

2023-06-15

364人看过
业主
索赔工程的关键是什么？

进行工程索赔的依据是：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。工程索赔期限工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19．3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23．1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序：1．提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这

2023-07-06

463人看过