绿化施工合同样本-法师兄

绿化施工合同样本

来源：互联网时间： 2023-04-23 09:40:26 249 人看过

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据××市建委有关规定，甲方将××市首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

××市×××绿化工程。

二、施工地点及范围：

本工程位于××市×××，绿地总面积为×又平方米。

三、工程内容：

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

2.绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价：

工程总造价为人民币××元整，一次性包干。

五、付款方式：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

工程施工监理
小区绿化施工方案流程

一、小区绿化施工方案流程1、场地平整严格按照设计标准和园林景观工程要求，土方工程回填到设计标高，并挖掘现场。草皮种植土壤层的厚度不小于30cm，种植土层厚度不小于40cm。乔木种植土层厚度不小于70cm，破碎的表土布置成符合要求的平面或曲面，整个潜在坡度按图纸设计要求工作。2、清理场地对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。3、放线定点根据园林景观工程设计图纸比例，将设计图纸中各种树木的位置布局反映到实际场地，确保苗木布置符合实际要求。当实际情况与图纸冲突时，在取得主管同意的前提下进行适当调整。4、挖种植穴和施基肥乔木种植孔主要是圆形的，开花灌木采用一排孔，种植孔比树根的根大30cm。世纪肥料按照操作说明进行。5、苗木规格及运输园林景观工程在选择幼苗时，幼苗规格和设计规范的误差不得超过5％，苗木应根据设计规格选择。树木和灌木用草绳和小袋包装，树枝和树叶被适当修剪，以防止水分过度蒸发，

2023-06-08

193人看过
合同期限
城市绿地绿化养护合同

甲方：乙方：甲方将绿化委托乙方承包养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。一、一般条款1、甲方将绿化共㎡委托乙方养护。2、合同期限为年，自年月日至年月日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。3、委托方法为乙方整体承包方式。二、绿化养护工作要求绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。绿化养护工作要求及检查验收标准详见附件一。三、双方责任和义务1、甲方责任A、凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。B、全面监督、指导、检查、验收乙方工作。C、在检查时如发现有不合格之处，应以质

2023-06-09

352人看过
工程承包
绿化工程承包合同简易是什么样的

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________二、签订合同时谨记十个事项1、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。3、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。4、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。5、明确约定

2023-06-15

219人看过
不可抗力
合伙做绿化工程合同怎么写

法定代表法定代表联系人：联系人：日期：日期：发包方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙方）：经公开招标，甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2、工程总造价：＿＿＿＿＿＿万元（大写）。3、工期。乙方确保在ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日开工，于Ｘ月Ｘ日完工，工程标准达到＿＿合格＿＿级。4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1／3；半年后经复验合格，再付合同价的1／3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。5、工程质

2023-06-09

467人看过

合同条款
景观绿化合同模板是怎样的

景观绿化承包合同发包方(甲方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________承包方(乙方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植，为了确保工程质量，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：一、施工地点：二、绿化工程造价：__________________________(大写)三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，

2023-06-14

91人看过
工程造价
绿化工程竣工验收报告范本

园林绿化工程竣工验收报告单位工程名称：外滩棕榈泉园林绿化景观工程建设单位名称：湖北省铁路公司、新宏基房地产公司竣工验收时间：二00九年三月二十六日园林绿化工程竣工验收报告单位工程名称工程类型□1、绿化；□2、园林建筑及小品、山、叠石；□3、其它□1、新建；□2、扩建；□3、改建绿化面积㎡园林建筑（小品）面积㎡工程造价286万元施工单位武汉市汉西苗圃勘察单位设计单位监理单位武汉兰特工程监理公司报建时间开工时间工程概况外滩棕榈泉园林绿化景观工程位于江岸区胜利街234#、236#，总用地面积20300平方米，共9栋高层建筑。该工程将绿化美观及景观、生活环境改善、生态效益和窗口示范等功能融为一体，创建为景观、环保、生态型“绿色态景观”。竣工验收程序：本工程已具备竣工条件，我公司已收到施工方武汉市汉西苗圃的竣工报告及武汉兰特工程监理公司质量评估报告后，组织成立了验收小组，制定验收方案，并内部进行了预

2023-05-01

275人看过
书面合同
施工合同备案的多样化选择

施工合同备案方式有两种：1、承包人登录政府门户网站，在建设工程合同备案管理信息系统网上申报合同备案，在相应的合同备案表中填写信息打印，办理备案手续；2、合同当事人携带有关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续，备案机构审查合同当事人提供的合同备案材料，符合要求的，应当加盖合同备案专用章。根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。关于北京市施工合同备案在哪里备案？北京市施工合同一般在当地政务中心的建委窗口进行备案处理的，如果是没有合同标的的建筑施工合同的话可以不进行备案的。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限

2023-07-07

412人看过
合同期限
承包养护绿化合同

承包养护绿化合同甲方：_________乙方：_________甲方将_________绿化委托乙方承包养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。一、一般条款1．甲方将_________绿化共_________委托乙方养护。2．合同期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。3．委托方法为乙方整体承包方式。二、绿化养护工作要求绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。绿化养护工作要求及检查验收标准详见

2023-06-09

101人看过

工程造价
绿化需要办理施工许可证吗

需要的。一级资质(一)资质标准1、注册资金且实收资本不少于2000万元[3];企业固定资产净值在1000万元以上;企业园林绿化年工程产值近三年每年都在5000万元以上。2、6年以上的经营经历，获得二级资质3年以上，具有企业法人资格的独立的专业园林绿化施工企业。3、近3年独立承担过不少于5个工程造价在800万元以上的已验收合格的园林绿化综合性工程。4、苗圃生产培育基地不少于200亩，并具有一定规模的园林绿化苗木、花木、盆景、草坪的培育、生产、养护能力。5、企业经理具有8年以上的从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业高级技术职称，企业总工程师具有园林绿化专业高级技术职称，总会计师具有高级会计师职称，总经济师具有中级以上经济类专业技术职称。6、园林绿化专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于30人。具有中级以上职称的人员不少于20人，其中园林专业高级职称人员不

2023-05-30

197人看过
工程承包
花园环境绿化工程承包合同

第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、依照××年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按C级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、竣工图。（二）合同金额：1、本合同暂定造价××万元；2、工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的××％作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的××％；3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的××％,余额××％作为质保金，保活期到后支付××％，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改

2023-06-10

415人看过
承诺
城市绿化租赁合同

承租单位（甲方）：_________出租单位（乙方）：_________一、绿化布置地址、范围1．甲方所需绿化布置的地址及范围为：_________市_________路_________号_________室。2．乙方按上述地址提供全程式绿化租赁布置服务，包括设计，运输，搬运，摆放，更换，日常养护等。二、租赁期限及租金、付款方式1．租赁期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。2．绿化租金为每月（不含鲜花）_________元；鲜花费用按照实际插花盆数计算，每盆为_________元。3．甲方按（注：□内打√）□月度（当月付清）□季度（季度首月付清）付款，以支票或现金的付款方式在收到乙方发票后付款（先付后租）。4．甲方付押金_________元，于本合同生效日至乙方植物进场之日前支付，乙方在合同期

2023-04-23

303人看过
工程合同纠纷
绿化工程合同纠纷怎么处理

一、绿化工程合同纠纷的法院管辖（一）向被告住所地人民法院起诉甲、乙双方在《建设工程施工合同》中约定合同争议由被告住所地人民法院管辖，是双方的真实意思表示，并未违反当时的法律法规的规定，合法有效。而且乙方拟提起的诉请系基于甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》提出，故不属于不动产纠纷，而应当属于合同纠纷。因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条：合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定之规定，故本案应向被告住所地的人民法院起诉。（二）向工程所在地人民法院起诉根据新颁布的民诉法司法解释第二十八条：建设工程施工合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条：下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷

2023-03-30

345人看过

工程施工
园林绿化工程施工公开招标程序

一、园林绿化工程项目招标备案1.园林绿化工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向园林绿化行政主管部门招标备案。2.园林绿化工程项目招标范围：1.1绿化施工工程：苗木、花卉、草皮的起运、栽植、养护、修剪和大树移植、土壤改良等工程;1.2假山工程：石山、土山、土石山工程和叠石、置石、塑石等工程;1.3水景工程：改造天然水体和人工构筑水景，含喷泉、瀑布、跌水、驳岸工程等;1.4园林土建安装工程：园林路桥、园林小品、园林设施等;1.5园林绿化及园林设施的养护。3.园林绿化工程项目备案内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、工程规模、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。4.办理工程招标备案时应交验的文件资料：4.1园林绿化行政主管部门签发的重庆市配套绿地绿化工程施工设计核定通知书;4.2法人资格证明;4.3立项批准文件或年度

2023-06-07

348人看过
工程造价
新版房地产绿化施工承包模式

建设单位（甲方）：建设单位（乙方）：根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉市绿化一期工程委托乙方施工。根据本工程的具体情况，双方协商签订本合同。工程名称：武汉XXX绿化工程。二、建设地点及范围：项目位于武汉市XXX，总绿化面积x平方米。三、建设单位（甲方）：建设单位（乙方）：根据武汉市建委的有关规定，甲方委托武汉市一期绿化工程委员会给乙方施工。根据本工程的具体情况，双方协商签订本合同。一、项目名称：武汉XXX绿化工程。二。建设地点及范围：项目位于武汉市XXX，总绿地面积x平方米。项目内容：1。乙方按甲方提供的设计图纸施工，甲方按图纸验收；2。绿地翻深50cm，加工20cm（包括土地平整、地形等）；3。工程竣工后，乙方应养护一年（今冬明春种植落叶树，从具体树种种植开始）；施工过程中，因甲方原因需返工的，经甲方签证批准后，根据实际情况解决；养护期间因乙方原因造成苗木死亡的，由乙方按合同要求补种；5

2023-05-07

145人看过