工程停工损失要怎么计算-法师兄

工程停工损失要怎么计算

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-29 14:49:31 142 人看过

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；

设备费；

材料费；

保函手续费；

贷款利息；

保险费；

利润；

管理费几个方面人工费：

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

保函手续费：

工程延期时，保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

以上知识就是对相关法律问题进行的解答，工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
工程中大型设备闲置如何索赔，工程停工损失怎样计算

一、工程中大型设备闲置如何索赔1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程

2024-01-12

379人看过
不可抗力
工程工期延误损失计算方法是什么?

一、工期延误损失的计算方法：1、总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：(1)合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；(2)承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；(3)费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2、分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3、因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。索赔依据：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、

2023-06-28

335人看过
保险费
工地停工怎么补工人损失

没有赔偿，但应当按照劳动合同约定的标准支付劳动者工资，建议查阅所在地区的工资支付条例，或者咨询12333。一、职工待岗发生活费规定职工待岗发生活费规定为该岗位最低工资的百分之七十。企业在职工待岗期间，应按国家和本市规定为职工交纳各项社会保险费，并支付生活费。按目前的规定，非因劳动者本人原因造成用人单位停工、停业的，在一个工资支付周期内，用人单位应当按照提供正常劳动支付劳动者工资；超过一个工资支付周期的，可以根据劳动者提供的劳动，按照双方新约定的标准支付工资，但不得低于本市最低工资标准；用人单位没有安排劳动者工作的，应当按照不低于本市最低工资标准的百分之七十支付劳动者基本生活费。二、不可抗因素造成员工离职职工工资如何发放用人单位非因劳动者原因停工、停产，在劳动者一个工资支付周期内的，应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资超过一个工资支付周期的，可以根据劳动者提供的劳动，按照双方新约定的标准支付

2023-03-21

389人看过
工时
损失工时计算公式

损工事故起数（总损失工时）=非计划停止作业起数（损失工时）+一般伤害事故起数（损失工时）+工伤事故起数（损失工时）。9、表中工时单位统一为：小时；1个工作日=8小时。实际总工时=平均职工人数×实际工作日×8。在计算时，损失工时与实际总工时的“单位”统一使用“日”或“小时”。一、工伤误工费赔偿标准多少钱一天1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入，包括工资、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等，但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。当事人无固定收入的，按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的，可以参照当地相同

2023-03-31

210人看过

法律综合知识
如何进行工程停工经济损失的核算

一、如何进行工程停工经济损失的核算1．停工索赔，应该参照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2．因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。3．停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。二、停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解，企业停工并非都会带来损失，如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工，属于正常停工，是企业生产经营中可预见的活动，是为了以后生产经营活动的正常开展，其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关，因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工，属于

2023-09-20

226人看过
债务重组
工期损失计算方式

以工程工期延误损失计算为例：1、总费用法：较简单，基本思路是按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：（1）合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；（2）承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；（3）费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2、分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3、因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。债务重组损失的计算公式是什么ＲＯＲＡＣ（ＲＯＲＡＣ）风险调整资本的资本收益率＝（受益

2023-07-02

308人看过
施工合同纠纷
停工损失如何计算？建设工程施工合同纠纷的解决方案

建筑工程合同纠纷停工损失的计算。停工损失可以向法院主张，法院能否支持要看主张方的证据情况。停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资，和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。建设工程施工合同纠纷起诉流程（一）当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。（二）根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉应提交下列材料：1、原告主体资格的材料。如居

2023-07-02

184人看过
不可抗力
停工损失的界定和计量

停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解，企业停工并非都会带来损失，如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工，属于正常停工，是企业生产经营中可预见的活动，是为了以后生产经营活动的正常开展，其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关，因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工，属于非正常停工，其间发生的各种支出均是丧失的无利益获得的资源，因而属于损失。因此，就制造业企业而言，停工损失，是指企业或生产车间、班组在非正常停工期间发生的各项支出。停工损失的账务处理。企业为了掌握停工损失对产品成本的影响情况,明确经济责任，加强对停工损失的控制和分析，可以设置“停工损失”科目，对停工损失进行归集和分配。该科目应按车间设立明细账,账内按成本项目分设专栏或专行,进行明细核算。停工期间发生的应该

2023-06-14

409人看过

不可抗力
怎么计算大货车停运的损失？

在交通事故赔偿中,如果受害人要求赔偿因受损车辆在修理期间停运所造成的损失,那么责任方应当承担赔偿责任。生产经营损失一般按照正常生产经营情况下的平均实际收入和停产停业期间的实际收入计算。实际收入为正常营业收入扣除变动成本后的余额,不扣除税款。成本由可变成本和固定成本组成。固定成本包括税金、保险费、运输管理费、客货运输附加费、工商行政管理费等;可变成本包括司机工资、燃料费、过桥费等。在交通事故赔偿中,如果受害人要求赔偿因受损车辆在修理期间停运所造成的损失,那么责任方应当承担赔偿责任。生产经营损失一般按照正常生产经营情况下的平均实际收入和停产停业期间的实际收入计算。实际收入为正常营业收入扣除变动成本后的余额，不扣除税款。成本由可变成本和固定成本组成。固定成本包括税金、保险费、运输管理费、客货运输附加费、工商行政管理费等；可变成本包括司机工资、燃料费、过桥费等。生产经营损失的计

2023-09-08

280人看过
法律综合知识
建筑工程停工损失有哪些

一、建筑工程停工损失有哪些建筑工程停工损失主要包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润和管理费等方面。1．人工费涵盖因停工增加的工作内容所需的人工费用、停工损失费和工作效率降低的损失费等。2．设备费可以采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式来计算。3．保函手续费在工程延期时会相应增加。这些损失必须由监理工程师确认，并保留好相关资料和图片供相关部门调查。二、停工损失与索赔依据1．停工损失与索赔的依据主要是根据建设工程造价依据进行赔偿，且必须有监理签过的停工证明。2．如果停工是由发包人或工程师的行为或失误造成的，发包人应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。3．索赔内容包括上述的各项费用，但不包含利润。索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则将视为无效。三、如何提出索赔请求当发生停工损失时，承包人需要及时向发包人提出索赔请求。索赔请求应包括以下内容：1

2024-08-02

149人看过
保全
计算停运损失注意什么

1、交警扣押期间不计入停运损失期间根据相关法律依据，对被损车辆修复期间的停运损失，予以赔偿。但交警部门因检验、鉴定等需要，对涉案车辆进行扣押，系具体行政行为，对于扣押期间造成的停运损失，侵权人不承担赔偿责任。2、被申请财产保全查封停运是否赔偿停运损失根据《民事诉讼法》规定，申请保全有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。如果申请人没有错误，法院最终判决支持了申请人的诉求，说明申请人财产保全的前提与对象均无错误，不必承担因查封停运造成的停运损失。在此查封期间，被申请人可以通过提供担保或其他财产代替查封对象，避免查封造成的停运损失。但若申请人诉求最终没有得到法院判决支持，被申请人可以提起诉讼保全申请错误损害赔偿之诉，但已不是赔偿停运损失的法律关系。3、报废车辆不得主张停运损失根据上述赔偿法律依据，只是赔偿被损车辆修复期间的停运损失，但如果被损车辆已经达到报废条件，也就没有修复必要，

2023-04-16

298人看过
法律综合知识
非法阻工造成的损失怎么计算

该行为涉嫌破坏生产经营罪。造成的损失以实际损失和因非法阻工造成的可得利益的损失为限，进行计算。《刑法》第二百七十六条规定，由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十六条【破坏生产经营罪】由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2024-05-01

164人看过

误工费
误工费精神损失费车祸后要怎么计算？

一、误工费按实际误工的损失计算，营养费的赔偿可以按照当地居民平均生活费标准的百分之四十至六十的比例计算。应赔偿的期限，可以委托法医鉴定，也可以在征求治疗医院的意见后酌定，精神损失费是法律酌情处理。二、依据《人身损害赔偿标准》规定：误工费受害人误工日期，应当按其实际损害程度、恢复状况并参照法医鉴定或者治疗医院出具的证明等认定。受害人的实际误工日期少于休假证明的，应以其实际的误工日期认定;实际误工日期多于休假证明的，一般应当根据休假证明认定。受害人确需休养但无休假证明的，可在征求法医或治疗医院的意见后酌情处理。受害人有固定收入的，误工费的赔偿应当按照其收入的实际损失计算。固定收入，包括工资、资金及国家规定的补贴、津贴，但不包括特殊工种的补助费。奖金，以受害人上一年度本单位人均奖计算，超出奖金税计征起点的，以计征起点的，以计征起点为限。受害人受害前由于自身原因无奖金收入的，其次奖金不予计算。受害

2023-04-17

197人看过
法律综合知识
误工损失计算至什么时候

一、误工损失计算至什么时候计算误工费的截止时间一般是定残日的前一天。【法律依据】《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、误工费保险公司赔吗你说的医院的费用应该指的是人伤费用，人伤费用分医疗费用和死亡伤残费用两种，医疗费用包括医药费、诊疗费、住院费、整容费、住院伙食补助费、续医费和营养费，死亡伤残费用包括交通费、住宿费、残疾辅助器具费、护理费、丧葬费、死亡补偿费、残疾补偿费、误工费、精神损失费、康复

2021-12-19

187人看过