未约定工期索赔期限
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-23 11:31:52 333 人看过

关于这个问题,《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条,规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条,规定的索赔时限也是28天,同时,还进一步规定,承包人未在28天内提出索赔请求的,即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定,也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。

(一)承包人工期索赔的目的

承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

(二)发包人解决工期延长的解决办法

1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;

2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

一、工期索赔注意事项

工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

二、工期延误索赔依据

1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。

3、发包人或者工程师签认的签证。

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5、国家有关法律法令政策性文件。

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。

7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定。

8、工程有关的图片片和录象,备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。

10、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。

《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月25日 11:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多违约金相关文章
  • 根本违约超出合同索赔期限
    违约已经超出合同索赔期限怎么办1、从违约的情节考虑,一方的违约使合同履行成为不必要或不可能,便构成根本违约。2、从违约的后果考虑,单纯的违约并非合同解除的主要根据,以过错作为判断因素之一的违约后果具有严重性才是合同解除的根本原因,而判断违约后果是否严重,应以是否违反合同关键因素,即合同订立的主要目的能否实现为依据。3、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、双方合同约定的违约金低于实际损失怎么处理约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的
    2023-03-14
    369人看过
  • 过了工伤认定期限该怎么索赔
    一、过了工伤认定期限该怎么索赔如果过了单位的工伤认定申请期限,劳动者可以及时在一年内去申请工伤认定,并在获得认定决定书后向社保经办机构索赔;如果劳动者一方的期限也过了,则可以及时请求侵权责任人承担损害赔偿责任。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。第十八条提出工伤认定申请应当提交下列材料:(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗
    2024-01-31
    478人看过
  • 主债务未约定期限 保证期间
    如果主债务的履行期限约定不明,保证期间的计算为:从债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起开始计算。如果当事人对保证期间有约定的,保证期间是其约定的期限;没有约定的,是债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起的六个月。一、一般担保人的担保期限一般担保人的担保期限是6个月,但是当事人另有约定的从约定。《民法典》第六百九十二条规定,保证期间是确定保证人承担保证责任的期间,不发生中止、中断和延长。债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的,保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。二、连带责任保证期多久连带责任保证期是主债务履行期限届满之日起的6个月内,但是当事人另有约定的可以从约定。
    2023-03-10
    357人看过
  • 工期索赔违约金远超法律规定的上限怎么办?
    一、工期索赔违约金远超法律规定的上限怎么办?可以直接起诉解决,要求降低违约金。如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。二、民法典规定《民法典》第五百八十五条第1款规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失
    2024-01-06
    156人看过
  • 施工工期索赔的时限,施工工期索赔的计算方法是什么
    施工工期索赔的时限一般是28天,对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔,施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36.2条规定:"索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法:1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3.没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天
    2022-06-26
    114人看过
  • 工程到期未完工该怎么索赔
    一、工程到期未完工该怎么索赔在工程到期未完工的情况下,施工单位应根据合同约定来寻求索赔。1.如果合同中有明确的违约条款,施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。2.如果合同没有明确的违约条款,施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿,或者按照法律规定支付相应的违约金。在我国法律体系中,《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。施工单位在索赔时,可以依据这些法律规定,结合实际情况,要求发包方承担相应的赔偿责任。二、逾期工程的法律责任逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。1.施工单位未能按期完成工程,如果合同中有明确的违约责任条款,施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。2.如果合同没有明确的违约责任条款,施工单位应当根据实际损失进行赔偿。3.发包方在逾期工程中也
    2024-03-28
    161人看过
  • 未约定债务期限的担保期限有多久
    如果没有约定债务期限,则担保期限应当是债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起六个月。保证期间是由保证人与债权人协商确定的,如果当事人没有约定或者约定不明的,则保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。一、担保人期限到了能再继续担保么合同中有约定的,按照约定的期限执行,没有约定的,按保证期间是确定保证人承担保证责任的期间,不发生中止、中断和延长。债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的,保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。二、没有约定保证期间怎么算保证期间没有约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。《民法典》第六百九十二条规定,保证期间是确定保证人承担保证责
    2023-03-10
    54人看过
  • 未约定有效期,合同期限如何确定
    (一)合同生效时间《民法典》第五百零二条【合同生效时间】依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定,合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的,适用前款规定。因此,除上述规定的情形以外,合同一般是在成立时生效,这是合同产生效力的起点。(二)合同失效时间首先,《民法典》第一百一十九条【合同的约束力】依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。可见,合同一旦生效,便约束双方,契约必须信守。其次,法律如对合同效力期限有特别规定的,合同的有效期不得超出该限制。《民法典》第七百零五条【租赁最长期限】租赁期限不得超过二十年。
    2023-03-09
    185人看过
  • 工伤鉴定后索赔期
    法律综合知识
    一、工伤鉴定后索赔期工伤鉴定后,一般在三个月内可以拿到赔偿金。根据法律规定,设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论。工伤职工可以根据伤残等级向社会保险经办机构申请赔偿,审核通过后,按核定数额发放。《工伤保险条例》第二十五条设区的市级劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请后,应当从其建立的医疗卫生专家库中随机抽取3名或者5名相关专家组成专家组,由专家组提出鉴定意见。设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定结论;必要时,可以委托具备资格的医疗机构协助进行有关的诊断。设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论,必要时,作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。二、工伤鉴定必备的条件是什么需要满足下列条件:1.存在受到伤害
    2023-12-07
    263人看过
  • 工程工期索赔有时间限制吗
    一、工程工期索赔有时间限制吗工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的,或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条,规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条,规定的索赔时限也是28天,同时,还进一步规定,承包人未在28天内提出索赔请求的,即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定,也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序:1.提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。
    2023-06-07
    132人看过
  • 工程索赔期限是多少,怎么规定的?
    一、工程索赔期限是多少,怎么规定的?工程合同价款的索赔期限是14天,导致工期延误索赔期限是28天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。《建设工程价款结算暂行办法》第十条(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。(三)工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。二、工程质量最低保修期是怎么规定的在正常使用条件下,建设工程的
    2024-01-17
    286人看过
  • 借条还款期限未约定 保证期间
    未约定还款期限的诉讼时效是3年。未约定履行期限的合同,可以确定履行期限的,诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算;不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。一、债务纠纷诉讼时效规定:(一)从诉讼时效的角度看,如果借条注明了还款日期,那么诉讼时效就从还款日期的次日起计算三年。(二)如果没有注明还款日期,则表明该合同系履行期限不明确的合同,债权人有权随时要求债务人履行债务,但须给对方必要的准备时间。在此情形下,确定诉讼时效期间的起算点,实际上存在以下几种类型:1、债权人催告当时债务人就表示立即履行,实际上却未履行的,诉讼时效应自催告次日起计算。债权人何时催告并没有时间上的限制。2、如果当事人协商一致,确定了一个明确的履行期限,实际上,双方当事人变更
    2023-03-04
    475人看过
  • 抵押权未约定保证期限
    抵押财产是没有担保期限的,主债权存在的,抵押权就有效,所以不需要约定抵押期限。一、抵押权和债权是否一并转让债权人的债权转让的,其抵押权也一并转让。抵押权具有附随性,被担保的债权转让的,针对主债权而设立的抵押权应当继续存在,抵押权应随被担保债权的转让而移转于受让人,无需重新办理抵押登记手续或抵押权人变更登记手续。二、民法典规定抵押担保的担保责任抵押担保责任有保证期限。依据我国相关法律的规定,设立抵押权,当事人应当采用书面形式订立抵押合同。抵押合同一般包括下列条款:(一)被担保债权的种类和数额;(二)债务人履行债务的期限;(三)抵押财产的名称、数量等情况;(四)担保的范围。抵押担保责任的保证期限可以由保证人和债权人约定,没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。三、最高额抵押和一般抵押的区别是什么?最高额抵押与一般抵押权相比,最高额抵押权有以下不同点:一是担保的债权是
    2023-03-31
    199人看过
  • 怎样计算债务期限未约定的担保期限
    一、债务期限未约定担保期限如何算债务期限未约定担保期限的,担保期限是主债务履行期限届满之日起的六个月内。如果没有约定主债务的履行期限的,则担保期限是从债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起开始计算。二、银行贷款担保人如何降低担保风险(一)要注意了解自己所提供担保的形式,明确自己提供担保后需要承担的责任和义务,必要时可要求被担保人提供反担保。(二)银行贷款,最需要的是信誉,同样,做银行贷款担保人,也要为有信誉的人做担保。担保银行贷款,切忌碍于同学、朋友的情面,不假思索,盲目相信。要知道,不是您们的关系越好,风险就越小,而是贷款人信誉越高,担保风险越小。想方设法收集到此人的信誉资料,对他的信誉情况进行了解,如果信誉不佳,关系再好也不能为其担保。(三)合理评估贷款人的偿还能力和自己的担保承受能力。在评估担保人的偿还能力时需要对贷款的数额、贷款人的财产状况做详细的了解,因为贷款人的偿还能力决定
    2023-03-21
    189人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 承包人未在约定期限内索赔,是不是失权
      广西在线咨询 2022-11-13
      工期逾期索赔失权条款关系到当事人实体和诉讼权利的处分,对业主和承包人利益影响重大。此类纠纷中,双方的核心争议焦点在于业主能否以约定期间经过为由抗辩承包人的索赔。那么承包人未在约定期限内索赔,是不是失权?
    • 工程索赔期限到期几天
      山西在线咨询 2023-11-30
      法律分析 工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天,导致工期延误索赔期限是28天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。
    • 合同期限未到怎么追索违约金
      四川在线咨询 2023-06-28
      合同纠纷:需要按照合同约定处理,违约的可按照下列规定处理,协商不成,可诉讼处理。《民法典》:第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
    • 工伤后鉴定超期限如何索赔?
      山东在线咨询 2022-07-22
      一是依据《人身损害赔偿解释》,直接驳回起诉; 二是直接认定工伤,由用人单位以工伤赔偿标准承担赔偿责任; 三是参照雇员人身损害赔偿处理,由用人单位以人身损害赔偿标准承担民事赔偿责任。
    • 工程索赔过了期限是否还能索赔?
      山东在线咨询 2022-10-14
      1、工程索赔过了期限还能索赔。但人民法院不得主动适用诉讼时效规定,所以工程索赔过了诉讼时效的,仍然可以向法院起诉,但义务人可以提出不履行义务的抗辩。 2、诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的,不得请求返还。