几级风的损失算不可抗力-法师兄

几级风的损失算不可抗力

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-06 19:33:15 400 人看过

一、几级风的损失算不可抗力

没有具体的法律规定，通常六级以上就算的。《民法典》规定：本法所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，它包括某些自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争等）。

二、不可抗力造成的损失怎么承担

依据民法典的规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条不可抗力因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条不可抗力当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

三、不可抗力如何进行认定

第一，主观要件，即不可抗力的发生是当事人无法预见和不可能预见的。也就是说当事人在签订合同时，无法知道事件要在何时、何地发生，也无法预先知道发生的情况如何。如果能事先预料、预测、预报，并能提前采取措施避免的，则不能认为是不可抗力。

第二，客观要件，即在现有条件下，当事人所具备的物质力量和技术力量对事件的发生是不可避免和不可克服的。如果从现实条件来看，当事人能够采取措施避免和消除事件的发生，则不能认为是不可抗力。

第三，在结果上，事件的发生必然导致合同的部分或全部不履行以及延迟履行，或者是标的物部分或全部毁损。如果某种客观情况的出现，并不构成履行合同的障碍，就不能把它当成不可抗力看待。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
国家规定几级达到不可抗力

一、规定几级达到不可抗力目前没有明确规定。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。二、不可抗力从以下几个方面综合加以认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。2、不可避免性。合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一意外情况的发生，这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合理的作为而避免，则该事件就不能认为是不可抗力。3、不可克服性。不可克服性是指合同的当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。如果某一事件造成的后果可以通过当事人的努力而得到克服，那么这个事件就不是不可抗力事件。4、履行期间性。对某一个具体合同而言，构成不可

2023-02-20

154人看过
不可抗力
合同不可抗力怎么承担损失

1、依据民法典的规定，合同不可抗力因素造成合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。2、《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、我国的不可抗力范围是怎样认定的是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准：一是客观标准，就是在某种具体情况下，一般理智正常的人能够预见到的，合同当事人就应预见到；另一个标准是主观标准，就是在某种

2023-02-26

319人看过
不可抗力
不可抗力造成损失的承担是怎样的

费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损失及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、工程出现事故项目经理要承担什么责任工程质量出现事故，项目经理承担吊销执业资格证书，5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系，承包方雇佣人员出问题，由雇主承担责任，也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停

2023-03-12

473人看过
法律综合知识
因不可抗力造成的损失，哪些可以索赔

一、因不可抗力造成的损失，哪些可以索赔关于因不可抗力因素造成之赔偿事项方面，其基本原则如下所述：1．如果是由于合同工程本身遭受损害、或是由于该项工程导致任何第三方人员伤亡或财产损失，或者是将用以施工的原材料以及待安装的设备运送至施工现场时遭受的损害，则这些均需由发包方全权承担责任；2．若发包方或者承包方有相关人员伤亡情况发生，他们的所在单位应负起相应的责任，并且需要承担相应的费用；3．对于承包方的施工机械设备的损坏以及停工所带来的损失，也应由承包方自行承担；4．在停工期间内，如承包方按照发包方的要求，必须留守在施工现场的必要的管理人员以及保卫人员的相关费用，则应由发包方承担；5．至于工程所需进行的清理与修复工作所产生的费用，同样应由发包方承担。《民法典》第八百三十五条【货物因不可抗力灭失的运费处理】货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人

2024-04-02

256人看过

财产损失
不可抗力造成的财产损失该谁负责

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6、工程本身的损害由业主方承担；7、人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；8、施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；9、工程所需清理修复费用，由业主方承担。一、施工合同中承包人的义务与责任包括哪些施工合同中，承包人的义务与责任包括以下几点：1、按照施工合同和设计文件严格施工。2、接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工

2023-03-13

440人看过
法律综合知识
施工期间不可抗力的损失如何分担

一、施工期间不可抗力的损失如何分担1．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；2．发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、施工期间不可抗力的损失纠纷的解决方法1．协商：施工当事人协商一致，达成和解协议；2．调解：由第三方的介入

2024-01-17

210人看过
法律综合知识
不可抗拒力所造成的损失应如何承担

一、不可抗拒力所造成的损失应如何承担不可抗拒力所造成的损失一般不需要承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、疫情是属于不可抗拒力吗疫情是属于不可抗拒力。依据我国相关法律的规定，疫情是属于不可抗力因素，新型冠状病毒疫情具有不能预见、不能避免并不能克服等的

2023-07-01

480人看过
不可抗力
不可抗力临时设施损失由谁承担

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。一、工程停工后怎样索赔项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。二、确定建筑合同的诉讼主体的方法是1、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同，产生纠纷后，应以该建设单位为诉讼主体

2023-03-27

70人看过

法律综合知识
不可抗力停工窝工损失什么承担

1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2024-04-19

428人看过
不可抗力
大风是不可抗力因素吗

一、大风是不可抗力因素吗《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定：“因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。”根据该项法律的规定，不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。总的来说，不可抗力具备不可预见性、不可避免性和不可克服性三大特征，缺一不可。至于大风，如果有相关的天气预报，当事人可以提前预知采取一定的预防措施，或者根据相关法律法规的规定，某些物品需要达到抵抗大风的要求的，那么此时因为大风所造成的伤害就不适用不可抗力免责。如果大风达到一定的级别，一般是八级以上，对于大风造成的伤害，当事人无法避免无法克服，那么此时大风便属于不可抗力。二、不可抗力的具体情形不可抗力具体包括以下几种情况：1、自然灾害。包括地震、洪水、海啸、火灾等，因自然灾害导致

2023-05-03

118人看过
不可抗力
国家的政策算不算不可抗力

属于情势变更，是不可抗力的一种，但情势变更不能乱用。根据我国《民法典》的相关规定，因为不可抗力的原因而不能履行民事义务，是无需承担民事责任的。但法律另有规定的除外《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、不可抗力合同解除的法律后果合同解除后，尚未履行的，应终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并要求赔偿损失。合同解除后债权债务如何处理，这个问题比较复杂。一般说来，合同解除后，尚未履行的，应终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并要求赔偿损失。所谓根据履行情况，是指合同解除之后合同的履行状态，当事人双方的具体情况。所谓根据合同性质，是指什么类型的合同，是买卖合同，还是租赁

2023-02-20

54人看过
不可抗力
因不可抗力不能履行合同的损失由谁承担？

不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，但是法律规定由于不可抗力造成的违约方也应当承担无过错违约的责任。例如，《民用航空法》第124条规定，因民用航空器上或者旅客上下机期间发生的事件造成旅客人身伤害或者死亡的，承运人应当承担责任;但旅客的人身伤亡完全是旅客造成的，承运人对我的健康不负责。事故包括由于承运人的过错造成的事故，也包括与承运人无关的不可抗力。旅客受伤或者死亡，没有过错的，承运人应当承担民事违约责任。不可抗力不同于环境和事故的变化。虽然不可抗力也会导致合同的变更或解除，但不可抗力对于因不可抗力造成的不能履行合同的损害，当事人有免除责任的义务。法律依据:《民法典》第五百九十条因不可抗力致使本合同不能履行的。除法律另有规定外，不可抗力的部分或全部影响免予承担责任

2023-06-18

365人看过

法律综合知识
人防工程的抗力等级分几级？

一、人防工程的抗力等级分几级?人防等级是指人民防空工程按照抗力、战时用途、平时用途、防化等方面划分的等级。人民防空工程也叫人防工事，是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。人防工程是防备敌人突然袭击，有效地掩蔽人员和物资，保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗，长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。人防等级的划分有四种方式来划分的：1、按抗力等级划分，可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6等8个等级，工程可直接称为某级人防工程;2、按战时用途划分，可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;3、按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院(会堂)等;4、按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。二、人防工程的使用方法是什么?人防工程具有良好的防护性能，然而要发挥其应有的作用，还必须掌握正确的使用方法

2023-06-04

70人看过
不可抗力
合同中不可抗力造成的损失该由谁承担

依据民法典的规定，合同不可抗力因素造成合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。一、因为不可抗力不履行合同怎么处理？《民法典》第五百九十条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、因疫情无法履行合同需要不可抗力证明吗因疫情无法履行合同不需要不可抗力证明。但是，根据当地政策，当事人需要提供相关证据来证明对合同履行的影响。根据《中华人民共和国民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。三、不可抗力的法律规定是什么？因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其

2023-06-19

500人看过