建筑工程延期的处理方案-法师兄

建筑工程延期的处理方案

来源：互联网时间： 2023-07-23 14:53:01 113 人看过

一、建筑工程延期的处理方案

建筑工程延期的，建设单位可以要求施工单位按照合同约定承担赔偿责任；施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉。

《中华人民共和国民事诉讼法》第三条

人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效是多久

3年。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、建筑工程延期纠纷法院多久受理

法院一般在七日内受理。前提是符合法律规定的起诉条件。

《民事诉讼法》第一百二十二条

起诉必须符合下列条件：

1．原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

2．有明确的被告；

3．有具体的诉讼请求和事实、理由；

4．属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

《民事诉讼法》第一百二十六条

人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

《中华人民共和国民法典》：第九章　买卖合同　　第六百一十七条　出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

举证责任
处理建筑工程工程质量不合格的方法

1、返修处理当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。3、返工处理当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理。4、限制使用当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。5、不作处理一般可不作专门处理的情况有以下几种。（1）不影响结构安全、生产工艺和使用要求的。（2）后道工序可以弥补的质量缺陷。（3）法定检测单位鉴定合格的。6、报废处理出现质量事故的工程，通过分析或实践，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理。建筑工程质量鉴定

2023-08-07

82人看过
业主
工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后，业主能不能申请索赔，要依据实际情况而定，如果房屋延期交付给业主，构成合同违约的，业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定

2023-04-18

84人看过
工程施工
建筑工程施工工期到期是否需要延期

一、建筑工程施工工期到期是否需要延期需要。建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国建筑法》第九条二、工程延期的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

2023-06-14

217人看过
法律综合知识
建筑工程的工期顺延的情形包括什么

一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括：1．建设单位未按照约定提供图纸及开工条件；2．建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下：1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；5．开庭审理；6．法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实；2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工

2023-11-02

121人看过

不可抗力
有关建筑工程延期的规定是什么？

可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。信用卡可以延期还款吗可以办理延期还款，如今大部分银行的信用卡都设有还款宽限期，在宽限期过后没有还款就算逾期，会对个人征信造成一定影响。持卡人可以通过拨打银行客服的电话，申请延期还款。信用卡申请延期还款也是有一些技巧的，比如持卡人可以说延期还款的原因，是因为某些因素（失业、住院等）无力在近期将欠款还清。当然了，最后延期时间根据审核决定，具体延期天数是不一定的。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求

2023-07-13

206人看过
不可抗力
工期延误应急处理方案

出现工期延误以后要工期延误的实际情况，如果是因为双方协商改变工程量、设计，而且双方同意工期顺延，或者是因为不可抗力导致的，那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误，这是消费者违约在先，消费者应当赔偿违约金。如果都不是以上情形，而是由于第三方公司自身原因导致不能按期完工，属于第三方公司违约，第三方公司应向消费者支付违约金。工期延误违约金怎么扣的工期延误违约金是实际损失的30％。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前

2023-07-01

65人看过
仲裁机构
建筑安装工程工期拖延怎么索赔

1、建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约

2023-02-27

376人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延后应注意什么

一、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程合同的形式包括哪些种类建设工程合同的种类有：1．建设工程勘察合同；2．建设工程设计合同；3．建设工程施工合同。承包人进行工程建设，经竣工验收合格后，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。三、建筑工程合同的内容1．当事人的名称或者姓名和住址。2．标的：标的是指合同当事人双方权利义务共同所指向的对象。没有标的，或者标的不祥，合同的权

2023-09-19

413人看过

工伤保险
建筑工程工伤保险能否延期申请

一、建筑工程工伤保险能否延期申请可以。建筑企业承建的工程延长施工期限的，缴费单位必须提前30天填写《建筑业企业工程延期申请表》向保险关系股申报备案，申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。二、建筑项目工伤保险缴费标准建筑项目工伤保险缴费标准是：《建筑企业缴纳工伤保险费暂行办法》第三条规定，建筑施工企业可以实行以建筑施工项目为单位，按照项目工程总造价的一定比例，计算缴纳工伤保险费。具体缴费比例是：缴费基数：工程合同造价中的人工费（人工费不明确则按工程合同总造价乘以15%计算）；缴费比例：基础缴费费率是0.9%；浮动费率：对上年度未发生工伤事故的建筑施工企业，其当年新开工工程项目的工伤保险缴费费率下调到0.8%；对连续两年以上（含两年）未发生工伤事故的建筑施工企业，其当年新开工工程项目的工伤保险缴费费率下调到0.5%。另外，《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》规

2023-06-04

424人看过
不可抗力
建筑工程合同中应对工期延误的措施

建设工程合同工期延误后，要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况，或由于不可抗力造成的，并有证据证明情况的。根据实际情况，可以顺延工期，否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效，所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的，法院或者仲裁机构根据，造成合同无效当事人的过错责任，判决各方承担损失。工期延误赔偿标准上限一般是20％。如果没有约定最高违约金，通常以20％左右为标准，但是没有绝对限制，如果造成损失远远超过20％的损失的话，仍然可以继续主张。根据相关法律的规定，工期延误赔偿没有绝对的上限，通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的，违约金要求过高的，也可以进行谈判来向法院申请适当调节。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）》规定：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照

2023-07-01

399人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延的具体情况有哪些

一、建筑工程工期顺延的具体情况有哪些1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2．发包人未按合同约定支付工程款的；3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4．设计变更，导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下：1．人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2．企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3．现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给

2023-12-07

144人看过
工程保险
延期建筑工程合同的赔偿条款分析

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。建筑工程合同的方式建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同，建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活

2023-07-08

253人看过

工程发包
建筑法规定的建筑工程发包方式

一、建筑法规定的建筑工程发包方式建筑法规定的建筑工程施工的发包方式如下：1.招标发包是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件，吸引承包人参与竞争，按照特定程序择优选择，达成合意并签订合同。2.直接发包是指由发包人直接选定特定的承包人，与其进行直接协商谈判，对工程建设达成一致协议后，与其签订建筑工程承包合同的发包方式。二、建筑工程发包方的职能有哪些在我国，建筑工程发包方的主要职能体现在以下几个方面：1.确定企业是否承包以及采取发包方式；2.根据企业的内部条件和外部环境的变化来决定承包形式、承包期限和发包对象，并对企业的资产进行评估。3.直接或组织专门的机构考评和选拔承包经营者。4.签订承包合同，签发经营证书，并直接或授权某些专门机构对承包经营者的经营活动进行监督，以及对承包经营者的承包经营效果进行评价。三、工程发包的流程工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则，通过采

2023-06-19

421人看过
法律综合知识
建筑工程工期延误如何计算违约金

一、建筑工程工期延误如何计算违约金按照合同中的约定进行计算即可。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、合同中没有约定违约金应该怎么办没有约定违约金的，可以依法主张由违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

2023-09-18

213人看过