1、施工承包人何时能提出索赔尚不确定。目前,我国在合同管理上还存在许多缺陷,如合同约定不详细,参考文献不明确,争议发生后对施工合同的索赔事项解释不详细等。在维权阶段,我们遇到了很多困难。这就要求我们在起草和签署合同时不能粗心大意。我们最好聘请专业人士来指导,进一步建立和完善合同管理制度。
1。合同内容的变更
随着创新技术和新技术的不断发展,业主对本工程的要求越来越高,给设计和施工增加了难度,现场经常出现不可预见的情况。因此,设计师不可能在设计中做到完美而不犯错误。他们经常需要在施工过程中进行设计变更。有时,根据现场情况,工程师会指示改变施工方法,这将导致施工成本和工期的变化。
2。合同文件(包括技术规范)中的缺陷
有时当合同进入执行阶段时,发现合同本身存在难以弥补的缺陷,或语言模糊,或存在漏洞或矛盾,导致双方理解不一致。这可能导致纠纷和索赔。发包人或监理人的违约行为主要表现为未按要求提供施工场地、材料和设备,未按时支付工程款;工程师的违约行为主要表现为未及时解决问题、工作失误、严格检查等原因,干扰正常施工。
4。第三方原因
由于第三方与业主签订或约定的与工程有关的问题,对工程工期或造价的影响也可以是索赔的原因。
5。政策法规变更
政策法规变更主要是指与工程造价有关的政策法规。由于工程造价具有很强的时效性和区域性,国家和地方有关管理部门会出台相关的政策法规,其中有些是强制性的,随着市场和技术的变化会频繁地发生变化,因此工期和造价的变化就成了一个问题索赔的重要原因。二是索赔程序。首先,承包商提出索赔申请。索赔事件发生后28天内,应向工程师发出索赔意向通知。2。在发出索赔意向通知后28天内,应向工程师提交索赔报告和经济损失赔偿和(或)工期延长的有关资料。工程师审查承包商的索赔申请。工程师收到承包人的索赔报告及有关资料后,应在28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在28天内未答复或向承包人提出进一步要求,则视为已接受索赔。索赔继续进行时,承包人应分阶段向工程师发出索赔意向,并在索赔结束后28天内向工程师提供有关资料和最终索赔报告。当监理工程师与承包人协商不成时,监理工程师有权确定合理的单价或价格作为最终处理意见,提交业主并通知承包人。
6。业主应批准工程师的索赔处理证书。
7。承包商是否接受最终索赔决定。在此基础上,笔者回答了建设工程合同的有关问题。目前,我国在合同管理方面还存在许多缺陷,如合同约定不详细等,因此在起草和签订合同时不能粗心大意,聘请专业人员指导,进一步建立和完善合同管理制度。在发生一定争议后,可以对施工合同中的索赔条款进行详细的解释。对于更相关的法律问题,律师网提供专业的法律咨询服务。
-
装修规定时间外施工可以要求赔偿吗
450人看过
-
承包人可以索赔的施工赔偿有什么
345人看过
-
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
330人看过
-
临时工工伤可以要求赔偿吗
420人看过
-
建设施工承包合同要求
423人看过
-
施工总承包可以从施工总承包中分包吗
143人看过
合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>
-
施工过程中什么可以要求承包人赔偿安徽在线咨询 2022-10-14施工赔偿中承包人可以索赔的项目是:未能及时向承包商提供指令或指令错误;未按合同时间提供图纸;延期开工或暂停施工;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;对工程质量的检验影响施工正常进行;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;供应的材料设备不合格。
-
总承包商拖欠农民工工资,我可以向总承包商和发包商要求支付补偿吗浙江在线咨询 2022-05-03你是在建设工程做事吗。如果是你可以找总承包商和发包人。农民工只要有充分的证据证实自己确实在总承包商工地上做了工,总承包商就具有不可推脱的民事法律责任,总承包商对包工头拖欠农民工工资承担连带清偿责任。又根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条:“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内对实际
-
业主不要求承包商变更施工工程河南在线咨询 2022-12-03合同中虽然没有规定变更条款,但业主可以同承包商施工队协商,在互惠互利的前提下变更工程。 根据法律规定,当事人协商一致,可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。 《民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。
-
承包合同终止可以要求赔偿吗甘肃在线咨询 2022-12-281、一方提前终止承包合同属于违约行为,合同有约定的,按照约定赔偿;合同没有约定的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益; 2、但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
-
老板违反承包承诺可以要求赔偿吗河南在线咨询 2022-10-28按照法律规定,企业在同一区域内近距离搬迁,属于一般性的变更,工作内容和劳动报酬一般不会发生变化,且企业采取了合理措施如购买或租赁车辆接送员工上下班,近距离搬迁并不会对劳动者履行劳动合同内容造成重大的实质性影响,也不会对劳动者的生活造成不利影响,双方应当继续履行劳动合同,劳动者有义务跟随企业搬迁,并到新的办公地址继续工作,劳动者要求经济补偿无法律依据。