建设工程索赔的费用有哪些,起因有什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 15:32:30 320 人看过

一、建设工程索赔的费用有哪些

建设工程索赔费用包括以下几个方面:

1.人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

2.设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

3.材料费

材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

4.管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

5.利润

一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。

6.延迟付款利息

发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

二、建筑工程索赔的起因有什么

建筑工程索赔的起因包括:

1.发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。

2.合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。

3.合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。

4.工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。

5.不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。

三、建设工程索赔程序

建设工程索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失,施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:

1.索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;

2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;

4.工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;

5.当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年05月24日 01:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多建筑工程索赔相关文章
  • 工程建设中的索赔技巧是什么
    有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题,认真研究招标文件中的合同条款和规范,仔细检查施工现场,探索可能出现的索赔机会,在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中,应考虑生产效率,将项目成本与投入资源效率相结合。这样,在施工过程中论证索赔的原因,就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的信息,很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反,可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善,在投标时未能达到效率。因此,应采取措施提高效率,加快工期。为证明效率降低,承包商应做好施工记录,记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中,承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求,修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成,作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如:合同中没有索赔条款;没有延期付
    2023-05-07
    286人看过
  • 什么是建设工程合同?建设工程合同的种类有哪些?
    时间:2010-04-19来源:中国人大网作者:刘维娜点击:次建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动,主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。建设工程的主体是发包人和承包人。发包人,一般为建设工程的建设单位,即投资建设该项工程的单位,通常也称作业主。此外建设工程实行总承包的,总承包单位经发包人同意,在法律规定的范围内对部分工程项目进行分包的,工程总承包单位即成为分包工程的发包人。建设工程的承包人,即实施建设工程的勘察、设计、施工等业务的单位,包括对建设工程实行总承包的单位和承包分包工程的单位。由于一项工程的建设需要经过勘察、设计、施工等若干过程才能最终完成,所以,建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
    2023-06-09
    401人看过
  • 与工程建设索赔和反索赔有关的法律问题
    法律咨询:乙方未在合同期限内完成工程,工程质量达不到设计和施工规范要求,或其他行为使合同无法履行时,就工程施工索赔和反索赔进行的咨询,甲方代表可以通知乙方按本协议约定支付违约金,并赔偿甲方因违约造成的损失。”也就是说,业主可以向乙方提出索赔,在这种索赔中,甲方往往是主动的,可以从工程款中扣除,甚至可以采取扣留乙方材料设备作为抵押的方式。那么,甲方可以向乙方提出哪些方面的索赔?首先,工程质量索赔。这种索赔通常表现为要求乙方对缺陷产品进行返修;对验收不合格的产品要求乙方返工;对出现质量问题的工程要求乙方在规定时间内进行返修。第二,工程进度索赔。工程竣工日期已在合同中明确规定。除合同执行期间经甲方代表批准延长工期外,乙方必须在合同规定的日期内完成合同规定的内容。否则,甲方将提出索赔。最后,项目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期内工程质量出现问题,甲方应通知乙方限期修复。否则,甲方可要
    2023-05-07
    411人看过
  • 建设工程索赔与反索赔的区别
    一、建设工程索赔与反索赔的区别(一)两者区别1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2、因工程变更造成的时间、费用损失;3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5、发包人延误支付期限造成承包人的损失;6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7、非承包人的原因导致工程暂时停工;8、物价上涨,法规变化及其他。二、建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价
    2021-12-04
    457人看过
  • 工程索赔事件的起因包括哪些
    业主没有按合同规定的要求交付设计资料、图纸;未按合同规定的日期交付施工场地,提供道路、水电等施工条件,使承包商的施工人员和设备不能进场,或进场后不能正常开展工作,出现人员窝工、停工和机械闲置;没有按合同规定的时间和数量支付工程款;供应材料、设备不及时或不合格等。2、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遭遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,是一个有经验的承包商无法预测的。如承包商遇到了现场气候条件以外的外界障碍或条件,或遇到了图纸上并未说明的地下构筑物或文物,施工单位可提出工期延长和成本补偿。3、设计变更引起的索赔由于工程项目建设周期长,工程受地形、地质、水文、气象等自然条件变化和技术、经济环境变化的影响,可能导致项目施工时实际情况与招投标时相比发生变化,故工程施工中经常发生设计变更。由于承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的,根据合同条款,
    2023-04-27
    210人看过
  • 建筑工程索赔的实践经验有哪些?
    建筑工程索赔的方法有:1、协商索赔;2、根据双方签订的施工合同,双方协商处理损失和赔偿问题;3、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务;发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务;未按合同履行义务的,依法承担违约责任;4、起诉索赔;双方协商不成的,可以向法院提起诉讼;实际费用法常用于建设工程索赔费用的计算方法;计算原则是根据承包商为索赔工作支付的实际费用向业主要求费用补偿;由于实际费用法是基于实际成本记录或文件,所以在索赔时必须准备相关记录。建筑工程索赔费用有哪些费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包
    2023-07-05
    240人看过
  • 建设工程反索赔的规定
    一、建设工程反索赔的规定《合同条件》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失,这就是说,发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中,发包人往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以用留置承包人材料设备的方法作为抵押。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质
    2023-06-07
    441人看过
  • 建设工程索赔的重要性与作用
    索赔本身是一个含义比较宽泛的概念:“是指作为合法的所有者,根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿,换句话说,凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失,无论是时间上的还是经济上的,只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支,应该得到经济和时间补偿的,均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求,是应该争取得到的合理偿付,而不是无理争利。一般我们讲施工索赔,是指承包商向业主提出的要求,这是狭义的索赔。从广义上讲,索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔,这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范,普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔,通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失,向业主提出的经济补偿或工期延长的要求,称为“
    2023-07-03
    135人看过
  • 施工成本的索赔费用有哪些
    施工索赔的费用:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。一、工程索赔的常用费用有哪些施工索赔的费用:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、施工中要提出哪些索赔施工中可以提出以下方面的索赔:人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。三、工程索赔费包括哪些索赔费用包括:1、人工费;2、材料费;3、施工机
    2023-04-06
    52人看过
  • 建设工程索赔怎么处理
    一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工,建设方是没有责任的,更不会对此做出相关的赔偿。3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函,以这些作为事实的依据,如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认,当然建设方也应该在工程施工的过程中,收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数
    2023-02-10
    110人看过
  • 建设工程结算纠纷的原因有什么
    一、建设工程结算纠纷的原因有什么建设工程结算纠纷的原因有:1.建设工程招投标程序中的违法行为;2.招投标程序中的串标、泄露标底的行为;3.缺乏有效的诚信机制;4.法制缺陷留下造成逃废工程款的漏洞。《中华人民共和国民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建设工程结算纠纷可哪些途径来解决建设工程结算纠纷可通过以下途径来解决:1.与欠款人对工程欠款进行协商,达成还款协议;2.请求追债公司的帮助;3.要求建设单位提供按期付款的履约担保;4.到欠款人住所地或工程地的人民法
    2023-07-18
    54人看过
  • 建设工程与建筑工程的区别有哪些
    一、建设工程与建筑工程的区别有哪些1、建设工程与建筑工程的区别包括:(1)两者关系不一样。建设工程是一个大项,建筑工程是在其中之一。包含与被包含的关系;(2)两者概念不一样。建筑工程通过对各类房屋建筑和附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体;(3)实际工程中施工例子不一样。桥梁、水利枢纽、铁路、港口工程和不是与房屋建筑相配套的地下隧道等工程均不属于建筑工程范畴。2、法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。二
    2023-08-09
    183人看过
  • 工程索赔的程序都有哪些,工程索赔的主要依据是什么
    一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解
    2023-06-07
    471人看过
  • 建设工程合同索赔流程
    法律综合知识
    一、建设工程合同索赔流程根据有关规定,提醒承包人按下列程序以书面方式向发包人索赔:(一)索赔事项发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知(二)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料(三)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据(四)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可(五)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,索赔答复程序同3、4规定相同。二、施工合同范本甲方:________实业发展有限公司乙方:____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:(一)
    2022-01-12
    135人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 建设工程施工索赔都有什么作用
      河北在线咨询 2024-08-29
      (一)有利于促进双方加强内部管理,严格履行合同,有助于双方提高管理素质,加强合同管理,维护市场正常秩序 (二)有助于双方更快地熟悉国际惯例,熟练掌握索赔和处理索赔的方法与技巧。 (三)有助于对外开放和对外工程承包的开展。有助于政府转变职能,使双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期,从而使政府从繁琐的调整概算和协调双方关系等于微观管理工作中解脱出来。 (四)有助于工程造价的合理确定,可以
    • 建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些
      黑龙江在线咨询 2022-12-15
      1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、
    • 建筑工程索赔费用有哪些索赔的时限是多久呢
      吉林省在线咨询 2022-11-12
      根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》规定,承发包双方互相索赔的时限为30日,过期不索赔对方不再承担任何责任。 该30天为除斥期间,过期产生的法律后果是直接丧失了索赔的实体权利,对方不在承担任何责任。即使权利人有权在诉讼时效期间内起诉,但因为实体权利已经丧失,法院不会保护权利人的实体权利。
    • 建设工程欠款索赔起诉状怎么写有用吗
      青海在线咨询 2023-09-15
      诉状可以立案的写法为应当载明诉讼请求;事实和理由;原告的姓名、性别、民族、年龄、出生年月日、身份证号、住所、联系方式;被告的名称、住址、法定代表人姓名。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条 起诉状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式; (二)被告的姓名、性别、工作
    • 2022年建设工程造价索赔依据主要有哪些
      上海在线咨询 2022-11-27
      建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。