停工多久可以索赔-法师兄

停工多久可以索赔

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 06:20:13 385 人看过

停工多久可以索赔，要看建筑工程合同中是否有约定，没有约定的从法定。

建筑工程合同通常都会有关于停工索赔期限的详细约定。

若双方对停工索赔期限无约定的或约定不明的，承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。

《民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同条款
工程索赔哪些可以索赔

一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下：（1）人工费；（2）设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；（3）材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据：《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下：1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止；2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表；3、施工备忘录，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找；4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将书面指示按年月日顺序编号存档；5、

2023-08-16

150人看过
法律综合知识
甲方停工导致的误工费可以索赔吗？

一，甲方停工导致的误工费可以索赔吗？甲方停工导致的误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。二，误工费的两种含义误工费属于人身损害里面的赔偿项目，停工留薪期间的工资是工伤保险补偿的项目，根本是两码事，误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期间的工资不是同一个法律概念，两者可以兼得。《社会保险法》、《工伤保险条例》没有规定第三人侵权造成工伤的，应当扣减第三人赔偿的误工费，因此职工在已经获赔误工费的情况下，仍有权享受停工留薪期工资。《

2024-01-12

496人看过
法律综合知识
交房延期多久可以索赔房租

一、交房延期多久可以索赔房租根据相关法律规定，购房者应于双方约定的交房日期开始起算三年内，向开发企业提出赔偿要求，以弥补因延迟交房而产生的经济损失。若在此期间内，购房者向开发企业明确表达了上述权利主张，那么，新的诉讼时效将从权力主张之日起再次计算为期三年。其次，对于仲裁时效方面，如果法律已有明文规定，则应按照该规定执行；反之，若无具体规定，则应参照诉讼时效的相关规定予以处理。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百九十八条法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用诉讼时效的

2024-07-13

83人看过
法律综合知识
医疗事故索赔多久可以起诉

一、医疗事故索赔多久可以起诉当医疗事故出现之时即可起诉，诉讼时效为三年，我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。超出诉讼时效的，将丧失胜诉权。根据《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。以上是对这个问题的解答。二、医疗事故预防原则是什么医疗事故预防原则是应当遵循公开原则、公平原则、公正原则、及时原则、便民原则。医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。《医疗纠纷预防和处理条例》

2023-06-21

164人看过

房屋权属登记
工程停工多久可以取消施工许可证

一、工程停工多久可以取消施工许可证《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止就是说拿到施工许可以后，得在三个月内开工，要是没法开工，就顺延呗，顺延有两次机会，一次三个月，所以最长的可以停工的期限应该是九个月。再多就施工许可就作废了。二、什么是建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。三、建筑工程施工许可

2023-06-16

108人看过
工伤保险
停工留薪期最多可以持续多久？

停工留薪期一般不超过十二个月。如果职工遭遇的伤情十分严重或者情况特殊的，先经设区的市级劳动能力鉴定委员会确定，对于符合条件的，可以适当延长该职工的停工留薪期，但是延长不能超过十二个月。所以停工留薪期最多为二十四个月。停工留薪期，是指工伤职工遭受事故伤害导致停止工作，接受工伤医疗的期限，包括住院治疗和出院后休养期间。停工留薪期一般是多久职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长

2023-07-08

286人看过
合同条款
工程停工索赔条件

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：（一）发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；（二）因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失；（三）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（四）发包人延期支付期限造成承包人的损失；（五）非承包人的原因导致工程的暂时停工；（六）物价上涨，法规变化及其他。一、工程停工索赔的处理依据是什么？出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据，因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规，有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面：先要提供造成停工原因的有效证明文件，再判定出事情发生的主要责任方，然后根据合同条款及相

2023-03-27

287人看过
法律综合知识
工程暂停是否属于可索赔工期

一、工程暂停是否属于可索赔工期可以的。工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程索赔的项目索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损

2023-02-05

170人看过

法律综合知识
期房停工多久可以起诉业主

若遇法律另有明文规定者，则应遵循其具体规范与准则。然而，若权利受侵害之日已逾越二十年之期，人民法院将不再予以法律保护。如有特殊情形发生，人民法院可依据权利人的申请，酌情决定是否延长保护期限。《民法典》第188条规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

2024-04-22

138人看过
法律综合知识
停薪留职可以多久

律师解答：两年。1、停工留薪期一般不超过12个月，最长不超过24个月。2、关于停工留薪期的具体长短，国家没有统一的规定，一般依据工伤的部位和程度、治疗需要及个体差异，参照工伤医疗机构的诊断证明确定，一般不超过12个月。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。

2024-05-06

169人看过
法律综合知识
期房停工很久可以停贷吗

若房产项目出现停工现象，这无疑构成了房地产开发商对合同义务的严重违约，因为他们未能按照双方在契约中事先商定的日期完成住宅建设并如期交付给业主。然而，房贷则是借款方与金融机构间产生的债权债务关系，两者之间无直接联系。基于此，房产停工并不构成停止贷款的合理理由。若有需要，借款方可尝试与贷款银行进行沟通协商，以提出分期偿付贷款的调整方案。经银行批准后，借款方可暂停一段时期内的按揭偿还。但是，通常情况下，银行可能会要求借款方先行支付应付利息，然后再归还本金。若银行未批准该申请，借款方仍需严格按照还款计划按时足额偿还贷款本息。《中华人民共和国民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

2024-08-09

150人看过
法律综合知识
工伤赔偿索赔需要等待多久

一、工伤赔偿索赔需要等待多久工伤赔偿如果顺利的话八个月左右能拿到钱，如果复杂一点的可能则需要两年左右才能拿到赔偿。社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定；劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论；工伤赔偿部门审核后进行放款，具体时间各地有所不同。二、工伤不愿意赔偿怎么办工伤不愿意赔偿可以通过以下方法维权：与用人单位协商；向基层人民调解组织、企业劳动争议调解委员会或在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解；向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服，向人民法院提起诉讼。三、工伤赔偿包括哪些项目工伤赔偿包括的项目如下：1．治（医）疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2．住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给

2023-08-12

64人看过

法律综合知识
公司停工停产中可以索要补偿金吗

一、公司停工停产中可以索要补偿金吗补偿的具体标准为，企业需按照双倍的金额付出经济赔偿金。关于经济补偿方面，则依照劳动者在当前单位所服务的年限来衡量，若满足一年之期，便可向劳动者支付一个月的工资作为补偿。反之，若服务时间超过六个月但不足一年，则根据一整年来计算。而对于服务时间较短不足六个月者，亦将给予半额月工资的补偿。《劳动合同法》第四十七条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。二、公司停工停产员工怎么办在企业遭遇

2024-07-07

480人看过
精神损失
工伤可不可以写索赔函

索赔函是指合同双方中的一方，根据法律法规和双方签订的合同，以对方违反合同约定，造成当事人经济损失或精神损失为理由，向另一方提出赔偿或维护其他权利的书面材料。所以工伤是可以书写索赔函的。工伤索赔申请书该如何写申XX市劳动局：我叫张XX，系陕西省宁强县人。2007年元月，我来到xx区xxx煤矿做煤矿内液压支柱顶柱工作。2007年2月7日，由于液压住倾斜压断右手小指，环指皮肤裂伤。后送太原长城医院手术治疗10天，按医嘱在家养伤5个月。事故发生后，煤矿包工队xxx队长只支付了全部医药费用，但没有解决我伤前劳动20天的工资、我工伤期间的工资，以及一次性伤残补助金。根据我和包工队xxx的口头协议，劳工一天工资水平为80元。那么，陈现欠我20天工资1600元。我受伤治疗共5个月，陈应当支付我工伤期间工资12000元。事故给我个人及其家庭带来了很大痛苦，现我小指不能弯曲，环指不能伸直，形成了功能性障碍。按

2023-06-11

214人看过