建筑承包合同范本(二)
来源:互联网 时间: 2023-06-09 08:21:45 161 人看过

1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。

2.施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前__天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。

3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调合同造价。

4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配。

5.在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认:

(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;

(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;

(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

确认的事实必须在限期内解决,不得如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 07:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 拆迁建筑工程建筑承包合同的基本内容有哪些
    拆迁工程承包合同都的规范事宜:一、施工内容及工程量;二、工程价款;三、施工日期;四、双方责任及权力。一、如何预防多结算工程款在审核中,经常会发现结算的工程量与实际完成的工程量有出入,原因很多,一般有以下几种:一是施工企业为加大费用,有意增加工程量和夸大工程的施工难度;二是有些变更了的项目仍按原定项目进入结算;三是多方施工的工程项目,有时会出现各方都把自己承担的部分工程作为整体工程进入结算上述几种情况在结算审核中经常发生。对于多报的工程量要扣除,否则就直接损害了业主的利益。同时对于漏报的工程量,在反复核实后,本着实事求是将漏报的工程量增补到结算中去,避免承包商的利益受到损失。二、工程没有合同应该怎么要钱工程没有合同可以协议处理签订合同,或者向法院申请核实工程量,参照国家标准支付工程款。建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成约定的施工工程,明确相互权利义务的协议。根据施工合同,施工单位应当完
    2023-06-22
    122人看过
  • 建筑承包合同纠纷民事起诉状范文
    一、建筑承包合同纠纷民事起诉状范文立合同双方:甲方(房主方)姓名:身份证号:xxxxx(简称甲方)乙方(承建方):姓名:xxx身份证号:xxxx(简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下,通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同,以资双方共同信守。一、工程地点:xxxx工程。二、工程概况本工程为xxxxx结构私人居住房,楼层为xx层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土,其它楼板为预制板,建筑面积以实际建筑面积为准。三、承包方式甲方将其住宅以包工不包料,包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械,以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。四、承包工程内容建筑基础、主体结构的砌砖,扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、
    2023-04-23
    158人看过
  • 注册建筑师挂靠合同范本
    挂靠合同甲方:乙方:由于甲方维护设计资质使用乙方一级注册建筑师证书,双方经协商,签订此合同。第一条。甲方保证使用乙方一级注册建筑师证书仅用于维护资质使用,注册章由乙方保管,甲方不得将乙方的证书资质用于其他用途,使用期限自合同签订之日起满年。到期由甲方退还乙方,如需续签,合同另行签订。第二条。经甲乙双方友好协商,甲方使用乙方注册证书的费用为万/年(税后)。签订合同时,甲方向乙方一次性现金支付第一年使用费,下一年使用费应在一次性现金支付。第三条。本合同期间的乙方注册证书维护所需费用(包括注册费、社保费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费以及学习期间的差旅费、咨询费、均由甲方报销,如果乙方因工作忙而没有时间参加继续学习,甲方应派人代学完至少一个注册期学时)。第四条。甲方在使用乙方一级注册建筑师证书期间,有维护其继续有效的义务,因甲方原因造成乙方证书失效,甲方有责任采取措施使乙方证书
    2023-06-09
    80人看过
  • 本企业建筑工程承包合同可以转包多少次
    建筑承包一次也不能转包。转包可能会使不具有相应资质条件的承包者进行工程建设,造成工程质量低下、建设市场混乱等后果,因此我国法律禁止将工程转包。一、劳务分包需要配安全员吗劳务承包资质专职安全员不少于2人。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结
    2023-04-11
    257人看过
  • 建筑承包合同写作要求
    付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的___工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的。建筑承包合同现有____________________公司(以下简称甲方)将厂区白色混凝土路面工程承包给_________________(以下简称乙方)施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。合同条款如下:一、工程位于_________________。二、总工程量为_________________平方米。三、工程承包形式为总承包。四、工程每平方米造价为_________________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。五、工程追加_________________元的设备调遣费。六、工程自___年___月___日为开工,至___年___月___日为竣工。七、付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的___工程款;乙方完成总
    2023-06-09
    394人看过
  • 如何解除建筑承包合同
    一、如何解除建筑承包合同解除建筑承包合同的方式:一般情况下,承包人和发包人可以协商一致,解除合同。若双方无法协商一致的,可以根据约定解除事由、法定解除事由,由解除权人行使解除权。二、建筑工程承包合同包括什么内容建筑工程承包合同一般包括以下内容:1.建筑工程承包的范围;2.建设工期,包括中间交工以及工程的开竣工时间;3.工程质量标准;4.工程造价;5.技术资料交付时间;6.材料和设备供应责任;7.拨款和结算;8.交工验收及保修等条款。三、什么情况下承包人可以解除建设工程合同发包人提供的主要建筑材料;建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。
    2023-04-14
    68人看过
  • 建筑承包合同到哪报案
    如果建筑承包合同涉嫌诈骗,到公安机关报案,如果是合同纠纷,到法院起诉,所以就需要先确定是合同诈骗还是经济纠纷。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。在人民法院提起合同案诉讼,应依照规定进行。经过诉讼程序或者仲裁程序产生的具有法律效力的判决、仲裁裁决或调解书,当事人应当履行。如果负有履行义务的当事人不履行判决、仲裁裁决或调解书,对方当事人可以请求人民法院予以执行。执行也就是强制执行,即由人民法院采取强迫措施,促进义务人履行法律文书确定的义务。合同当事人在遇到合同争议时,究竟是通过协商,还是通过调解、仲裁、诉讼去解决,应当认真考虑对方当事人的态度、双方之间的合作关系、自身的财力和人力等实际情况,权衡出对自己最为有利的争议解决对策。一、建筑工程的承包方式有
    2023-02-15
    104人看过
  • 最新三级建筑承包范围
    三级企i业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程;(2)高度70米及以下的构筑物;(3)建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。建筑施工总承包资质标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准,房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。根据《新版总承包企业特级资质标准征求意见》,取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。施工总承包师发包人将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业,由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务。根据《建筑法》规定:大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。施工总承包一般包括土建、安装等工程,原则上工程施工部分只有一个总承包单位,装饰、安装部分可以在法律条
    2023-05-01
    348人看过
  • 建筑业劳动合同范本应该包括哪些内容
    不管我们将来是投身于到哪一个行业当中的,规范的劳动关系是必须要通过符合国家规定的书面劳动合同来保障双方的合作关系能够稳定的发展下去的。那有些人可能结合自己所学的专业就是想到建筑类型的企业去上班,而实际上在找工作之前就有必要知道,建筑业劳动合同范本当中应该包括的工资的待遇,还有各种保险等内容的。建筑业劳动合同范本应该包括哪些内容?甲方乙方性别电话居民身份证号码根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效,于年月日终止(如有试用期,则试用期从年月日到年月日)。2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为以乙方完成工作任务合同终止时间为年月日;二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在中担任岗位(工种)工作。第三条乙方应按照甲方的要求,按时
    2023-04-13
    208人看过
  • 建筑装修承包合同书模板
    一、建筑装修承包合同书模板发包方:___________承包方:___________根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。(1)工程概况工程名称:____________;工程地点:____________;工程计划批准单位及文号:__________;工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(2)工程期限本工程合同总工期为__天。本工程开工日期____年__月__日,竣工日期____年__月__日。(3)工程合同总价本工程合同总价为人民币_____元。(4)材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第____办理;材料、设备供应范围的划分和检验;材料价差及实物价格的结算;(5)工程质量和检查验收(6)施工设计变更(7)双方负责事项(8)工程价款的支付与结算(9)违约
    2023-04-23
    201人看过
  • 建筑工程劳务合同范本大全
    甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲方承建的工程项目工程,因工作需要,甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则,特定以下条款,双方共同遵守。一、承包该工程的工作范围及工作内容:该工程所需材料场内水平、垂直运输,抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫,落地灰处理,建渣转运,后台上料筛砂,洗石计量过磅,水泥袋回收,后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打,对拉片处理。1、抹灰:清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。2、外墙面粘贴面砖:清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面达到竣工条件。3、外墙
    2023-06-08
    483人看过
  • 建筑材料供货合同范本怎么写
    材料供货合同范本2em;">建筑材料供货合同范本甲方(需方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________乙方(供方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)以上项目表格略第二条产品包装规格及费用__________________________
    2023-06-01
    280人看过
  • 合伙承包鱼塘合同范本
    合伙人:姓名,性别,年龄,住址。(其他合伙人按上列项目顺序填写)第一条合伙宗旨第二条合伙经营项目和范围第三条合伙期限合伙期限为年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。第四条出资额、方式、期限1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资,计人民币____________元。(其他合伙人同上顺序列出)2.各合伙人的出资,于________年____月____日以前交齐,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。第五条盈余分配与债务承担1.盈余分配,以________为依据,按比例分配。2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合
    2023-04-27
    152人看过
  • 承包合同范本(农副业)
    订立合同双方:____县____公社(乡)______大队(村)______生产队,以下简称甲方;____县____公社(乡)______大队(村)______生产队社员:______,以下简称乙方.为了调动社员发展农副业生产的积极性,增加集体和个人收入,提高经济效益,为城乡市场和出口提供更多的农副产品,根据中央(83),(84)一号文件的精神,经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守.一,承包副业的内容_______________________________________________________________________________.二,承包期限承包期为____年,从____年____月____日起,至____年____月____日止.三,甲方的权利义务1、甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查.2、甲方必须合理分配给乙
    2023-04-24
    283人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 农村承包建筑房屋合同书范本
      云南在线咨询 2023-06-07
      承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
    • 2022年建筑承包工程合同范本什么样
      浙江在线咨询 2022-11-20
      建筑承包工程合同范本: 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合
    • 包工建筑合同范本是怎样的包工建筑合同的内容包括哪些
      福建在线咨询 2022-01-27
      包工建筑合同范本:(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内
    • 建筑单包单包合同范文
      新疆在线咨询 2021-09-29
      办法》已经于颁布,并于开始实施,因此对于从事此行业的企业来说熟知其规则是至关重要的,实施的《办法》包括了总则部分的原则内容、登记、标准的考核、企业的考评等相关内容。《福建省建筑工程项目部标准化管理办法》的有效期至2月份,因此到其结束就必须要按照《办法》的规定来从事相关评价。但是具体实施的过程中更为复杂,因此如果您还有什么疑问的话,可以咨询铜川律师,他们会给您一个满意的答复。
    • 二级建筑企业承包项目范围
      贵州在线咨询 2022-06-09
      二级建筑公司可承担28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;高度120米及以下的构筑物;建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体;单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工。