工程变更如何估价-法师兄

工程变更如何估价

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-17 12:40:30 107 人看过

工程变更估价如下：

1）变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。

2）工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。

3）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。

工程变更的责任

1、施工单位如擅自变更设计，监理、项目管理单位及业主将不予计量，同时责令其按原设计施工，如造成损失的由施工单位负责赔偿。在图纸会审和工程变更审批中未尽应尽的责任或义务，给业主造成损失的，应按合同约定和有关规定承担赔偿责任。

2、监理单位违反变更设计程序签发监理指令造成损失的，按照监理合同约定和有关规定负责赔偿。在图纸会审和工程变更审批中未尽应尽的责任或义务，给业主造成损失的，应按合同约定和有关规定承担赔偿责任。

3、设计单位应当提高施工图设计深度和质量，规范设计，不得随意提出变更。如违反变更程序随意出具变更设计文件造成损失的则按设计合同约定和有关规定扣除相应设计费。设计单位对工程变更在设计上的必要性和施工方案的可行性把关不严，或在图纸会审和工程变更审批中未尽应尽的责任或义务，给业主造成损失的，应按合同约定和有关规定承担赔偿责任。

4、工程部监管不到位，违反工程变更审批权限审批工程变更，或在图纸会审和工程变更审批中未尽应尽的责任或义务，给公司造成损失的，应按合同约定和有关规定承担赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工程造价
如何应对工程造价高估冒算？

一、工程计价中高估冒算的现象及产生原因（一）施工单位的工程造价人员素质不高，将会有意无意地在工程报价中多估冒算，在位或造价咨询单位的工程造价人员素质不高，则不能及时地在报价审核过程中发现以至剔除多估冒算的问题，造成工程计价的不合理。（二）建设工程前期准备不充分，地质勘探不准确，地质状况不明，在施工过程中出现许多设计内容以外的项目，增加了工程计价的难度。（三）设计深度达不到相应水平，施工中变更多，现场签证多，也是使工程计价产生多估冒算的原因之一。目前有的设计单位片面追求经济效益，赶时间抢任务，设计图纸质量差，设计深度不够，详图不全，有的甚至矛盾，错误百出，致使难以准确计算工程量，造成工程计价或定价时的多估冒算。（四）施工组织设计方案的不合理确定也将影响工程计价的合理性，施工组织设计是由施工单位编制，建设单位审定的。不合理的施工组织设计不仅给工程建设造成损失，而且也将影响工程造价的合理性。如有

2023-04-23

389人看过
预付款
承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些

一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70%，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，

2023-04-18

355人看过
法律综合知识
承包工程价变更的可不可以变更

一、承包工程价变更的可不可以变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70％，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算

2024-02-02

193人看过
业主
工程变更价款含材料价格吗

具体的话是需要看合同办事的，通常都是不含材料价格的。一、工程变更的范围和内容1、建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的，合同中所规定的双方权利和义务也是以此为基础的。由于建设工程项目具有不确定性、周期长等特点，因此，在施工承包合同的履行过程中，这种静态的前提往往会因为工程发生变更而被打破，则有必要在新的承包范围、在新的设计标准或在新的施工条件等前提下，建立新的平衡，追求新的公平和合理，这需要事先约定权利和义务分配的程序来保证的。因此，施工承包合同与一般其他合同相比，处理变更事项的程序条款有相当重要的地位。在规定了双方一般权利和义务后均单独一章规定工程变更的处理，其目的就是为了在动态中更充分的、更全面地体现公平和合理。2、而按工程变更的具体内容，一般可将工程变更分为，设计变更、进度计划变更、施工条件变更、也包括发包人提出的新增工程。二、工程

2023-06-27

422人看过

建筑工程索赔
变更合同价款和工程索赔的程序是如何的

1、变更合同变更价款的程序（1）变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；（2）若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；（3）监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。2、建设工程索赔程序（1）索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了2

2023-08-12

253人看过
法定代表人
如何写工程变更合同

1、示范工程变更合同工程变更协议甲方：XX高速公路隧道管理处乙方：XXX电力工程有限公司乙方：XXX电力工程有限公司。，XX高速公路隧道管理处被盗电缆修复工程中标人。工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量及招标文件，如合同与合同不符，乙方应按实际数量向甲方申请工程变更。经甲乙双方现场调查确认，工程总造价由498570元变更为741381元（实际工程量见《工程变更确认单》）。特此签署本协议。甲方：XX高速公路隧道管理处乙方：XXX电力工程有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

2023-05-02

74人看过
仲裁机构
变更估价单不能超过合同价的多少

变更估价不能超过合同价的5%。变更工作在工程量表中有同种工作内容单价或价格的应以该单价计算变更工程费用，没有的应按照合同单价水平确定新的单价；未引起工程施工组织和施工方法发生实质性变动的，不应调整单价。一、工资按件怎么计算工资按件计算：按工时定额计算：单位时间的产量定额计件单价=该工作物等级的单位时间的工资标准×单位产品的工时定额；按产量定额计算：计件单价=该工作物等级的单位时间的工资标准；其他。计件工资制是指按照生产的合格品的数量（或作业量）和预先规定的计件单价，来计算报酬的一种工资制度。二、固定总价合同与单价合同的区别固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价，当施工过程中发生设计变更，还

2023-06-22

436人看过
建筑工程安全
针对设计变更，施工方应该如何调整工程价款？

在施工过程中,若发生设计变更,则涉及工程价款的调整。承包人需在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。发包人审核同意后,才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。在施工过程中，若发生设计变更，则涉及工程价款的调整。在此情况下，承包人需要在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。经过发包人的审核同意后，才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，否则视为工程价款报告已被确认。1. 【设计变更】工程价款调整流程是怎样的？根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程变更应按照合同约定的程序进行。在工程变更前，承包人应按照合同约定提交工程变更方案，并提供有关资料，经发包人审核认可后，由发包人按照合同约定支付工程变更费用。工程变更实施后，承包人应按照变更后的

2023-08-19

363人看过

会计要素
如何区分会计政策变更和会计估计变更

1、以会计确认是否发生变更作为判断基础。《企业会计准则——基本准则》规定了资产，负债，所有者权益，收入，费用和利润等六项会计要素的确认标准，是会计处理的首要环节。一般地，对会计确认的指定或选择是会计政策，其相应的变更是会计政策变更。会计确认的变更一般会引起列报项目的变更。2、以计量基础是否发生变更作为判断基础。《企业会计准则——基本准则》规定了历史成本，重置成本，可变现净值，现值和公允价值等5项会计计量属性，是会计处理的计量基础。一般地，对计量基础的指定或选择是会计政策，其相应的变更是会计政策变更。3、以列报项目是否发生变更作为判断基础。《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定了财务报表项目应采用的列报原则。一般地，对列报项目的指定或选择是会计政策，其相应的变更是会计政策变更。当然，在实务中，有时列报项目的变更往往伴随着会计确认的变更或者相反。4、根据会计确认，计量基础和列报项目所选择

2023-06-12

152人看过
法律综合知识
上海工商变更流程如何

一、上海工商变更流程如何工商变更流程：1．召开股东会会议，形成变更经营范围的股东会决议；2．根据决议修改公司章程上的经营范围；3．然后携带股东会决议和修改后的章程，原营业执照正副本到工商行政管理部门申请经营范围的变更登记；4．领取并填写变更登记申请表，最好带上公章，法人章，连同上述资料提交；5．领取变更后的企业法人营业执照就可以了（需要交纳变更登记费用）；6．然后变更公司的税务登记证，这一步向税务部门出示变更后的企业法人营业执照原件并提供复印件；7．除了变更税务登记证，还要到相应的质量技术监督部门申办组织机构代码。二、上海工商变更多久可以查到工商变更完后，立马能查到。企业变更属于工商部门应该公示的信息。工商行政管理部门和其他政府部门应当按照国家社会信用信息平台建设的总体要求，实现企业信息的互联共享。根据相关规定，市场主体变更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日

2024-02-24

482人看过
招标文件
总价包干合同如何变更

一、总价包干合同如何变更总价包干合同的变更可协议变更以及按照时价进行计算变更。1、协议变更合同。《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。2、按照时价进行计算变更（1）总价包干合同的一种类型是变动总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。（2）在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。二、固定总价合同的适用情况固定总价合同适用于以下情况:1、工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;2、工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确;3、工程结构和技术简单，风险小;4、投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析

2023-05-06

299人看过
房地产估价
房地产估价师注册的变更与注销

一、房地产估价师变更注册（一）办理条件注册房地产估价师变更执业单位或单位名称变更，按规定的程序办理变更注册手续，变更注册后延续原注册有效期。（二）房地产估价师注册变更申请需要材料：变更执业单位的情况：1、注册申请表一式两份（变更出省的三份）2、本人身份证原件与复印件、小一寸免冠照片一张3、本人注册证书原件4、申请人与现聘用单位签订的劳动合同（采用劳动主管部门的标准文本，至申请注册时合同期不少于1年且合同应有本人签字5、原注册单位出具的解除聘用劳动合同的证明文件或未继续在原单位聘用的退休人员的退休证明6、人事档案存放证明7、近期缴纳社会保险凭证单位名称变更的情况：1、注册申请表一式两份；2、本人身份证原件与复印件、小一寸免冠照片一张；3、本人注册证书原件；4、工商行政管理部门出具的企业名称变更核准通知书原件与复印件；5、新聘用单位资质证书复印件。二、房地产估价师注销注册有下列情形之一的，注册

2023-03-27

221人看过

合同内容
试论工程变更对造价的影响

工程变更对工程造价的影响很大，加强工程变更的造价管理工作对有效地控制工程造价，企业提高经济效益都有着重要意义。关键词：工程变更；设计变更；工程造价；管理1工程变更概述（1）工程变更的含义。工程变更是指设计文件或技术规范修改而引起的合同变更。它在特点上具有一定的强制性，且以监理工程师签发的工程变更令为存在的必要条件。（2）工程变更的分类。①设计变更。在施工过程中如果发生设计变更，将对施工进度产生很大的影响。因此，应尽量减少设计变更，如果必须对设计进行变更，必须严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。由于发包人对原设计进行变更，以及经工程师同意的、承包人要求进行的设计变更，导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。②其他变更。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。2工程变更的程序（1）设计变更的程序。①发包人对原设计进行变更。施

2023-06-05

358人看过
有限责任公司
注册资本变更如何变更章程

1、由公司董事会修改公司章程的决议提出章程修改草案。2、股东会对章程修改条款进行表决。有限责任公司修改公司章程，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股份有限公司修改章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、公司章程的修改涉及需要审批的事项时，报政府主管机关批准。如股份有限公司为注册资本而发行新股时，必须向国务院授权的部门梦呓者省级人民政府申请批准；属于向社会公开募集的，须经国务院证券管理部门批准。4、公司章程的修改涉及需要登记事项的，报公司登记机关核准，办理变更登记；未涉及登记事项，送公司登记机关备案。5、公司章程的修改涉及需要公告事项的，应依法进行公告。如公司发行新股募足股款后，必须依法定或公司章程规定的方式进行公告。一、申报材料：1、法定代表人签署的《公司备案申请表》(公司加盖公章)；2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委

2023-06-25

366人看过